水电承包标准合同范例

水电承包标准合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（以下简称“承包方”）：

乙方（以下简称“业主方”）：

鉴于承包方具备从事水电安装工程施工的资质和能力，业主方拟委托承包方对其工程进行水电安装施工，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：水电安装工程施工，包括但不限于配电箱、电缆、插座、灯具、水表、阀门等设施的安装。

二、工程承包范围

2.1承包方负责工程的施工、安装、调试及保修等工作。

2.2业主方负责提供工程所需的场地、材料、设备等。

三、合同工期

3.1工程开工日期：__________

3.2工程竣工日期：__________

3.3工期延误责任：如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的责任；如因业主方原因导致工期延误，业主方应给予承包方相应的工期顺延。

四、工程款支付

4.1工程款支付方式：按工程进度分期支付。

4.2工程款支付比例：________%

4.3工程款支付时间：__________

五、工程质量管理

5.1承包方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

5.2业主方有权对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知承包方整改。

六、工程保修

6.1承包方对工程进行保修，保修期为__________年。

6.2保修期内，如因承包方施工质量问题导致工程损坏，承包方应无偿进行维修。

七、违约责任

7.1如一方违反本合同约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。

7.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

十、其他

10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.工程图纸

2.施工组织设计

3.材料清单

4.乙方资质证书复印件

5.甲方营业执照复印件

6.乙方安全生产许可证复印件

7.双方签订的其他协议或补充协议

8.本合同电子版

9.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同签订双方：

甲方（以下简称“业主方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

第三方（以下简称“监理方”）：

鉴于甲方拟进行水电安装工程施工，乙方具备从事水电安装工程施工的资质和能力，为保证工程质量、进度和安全，甲方决定聘请监理方对施工过程进行监督管理，三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：水电安装工程施工，包括但不限于配电箱、电缆、插座、灯具、水表、阀门等设施的安装。

二、工程承包范围

2.1承包方负责工程的施工、安装、调试及保修等工作。

2.2监理方负责对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。

三、监理方责任与权利

3.1监理方有权对工程进行现场监督检查，发现问题及时通知承包方整改。

3.2监理方有权要求承包方提供相关施工资料、图纸等，并对施工过程进行审核。

3.3监理方有权对工程进度、质量、安全等方面提出意见和建议，承包方应予以采纳。

3.4监理方有权对工程验收不合格的部位提出整改要求，承包方应在规定时间内完成整改。

3.5监理方有权对承包方进行处罚，包括但不限于罚款、暂停施工等。

四、工程工期

4.1工程开工日期：__________

4.2工程竣工日期：__________

4.3工期延误责任：因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的责任；因监理方原因导致工期延误，监理方应向甲方支付违约金。

五、工程款支付

5.1工程款支付方式：按工程进度分期支付。

5.2工程款支付比例：________%

5.3工程款支付时间：__________

六、工程质量管理

6.1承包方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

6.2监理方对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知承包方整改。

6.3业主方有权对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知承包方整改。

七、工程保修

7.1承包方对工程进行保修，保修期为__________年。

7.2保修期内，如因承包方施工质量问题导致工程损坏，承包方应无偿进行维修。

八、违约责任

8.1如一方违反本合同约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。

8.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

10.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

10.2合同履行完毕或三方协商一致解除合同，本合同终止。

十一、其他

11.1本合同一式三份，甲乙双方及监理方各执一份。

11.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

第三方介入的意义和目的：

第三方监理方的介入，旨在确保工程质量和施工安全，提高施工效率，降低施工风险，保障业主方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为业主方，对工程有最终决策权，通过主导合同条款，确保工程顺利进行，保障自身权益，实现项目预期目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同签订双方：

甲方（以下简称“业主方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

第三方（以下简称“监理方”）：

鉴于甲方拟进行水电安装工程施工，乙方具备从事水电安装工程施工的资质和能力，为保障工程质量和施工安全，甲方决定聘请监理方对施工过程进行监督管理，三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：水电安装工程施工，包括但不限于配电箱、电缆、插座、灯具、水表、阀门等设施的安装。

二、工程承包范围

2.1承包方负责工程的施工、安装、调试及保修等工作。

2.2监理方负责对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。

三、监理方责任与权利

3.1监理方有权对工程进行现场监督检查，发现问题及时通知承包方整改。

3.2监理方有权要求承包方提供相关施工资料、图纸等，并对施工过程进行审核。

3.3监理方有权对工程进度、质量、安全等方面提出意见和建议，承包方应予以采纳。

3.4监理方有权对工程验收不合格的部位提出整改要求，承包方应在规定时间内完成整改。

四、工程工期

4.1工程开工日期：__________

4.2工程竣工日期：__________

4.3工期延误责任：因甲方原因导致工期延误，甲方应给予承包方相应的工期顺延；因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的责任。

五、工程款支付

5.1工程款支付方式：按工程进度分期支付。

5.2工程款支付比例：________%

5.3工程款支付时间：__________

六、工程质量管理

6.1承包方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。

6.2监理方对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知承包方整改。

6.3甲方有权对工程质量进行监督检查，发现问题及时通知承包方整改。

七、工程保修

7.1承包方对工程进行保修，保修期为__________年。

7.2保修期内，如因承包方施工质量问题导致工程损坏，承包方应无偿进行维修。

八、违约责任

8.1如一方违反本合同约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。

8.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

10.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

10.2合同履行完毕或三方协商一致解除合同，本合同终止。

十一、其他

11.1本合同一式三份，甲乙双方及监理方各执一份。

11.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为承包方，