砌体作业分包劳务合同

砌体作业分包劳务合同合同目录第一章总则1.1本合同的签订依据1.2分包工程的概况1.3分包合同的组成1.4分包工程的范围第二章分包工程的施工内容2.1砌体作业的具体内容2.2分包工程的施工标准2.3分包工程的施工要求第三章分包工程的工期3.1施工期限的约定3.2提前完工的奖励与赔偿3.3因故延期完工的处理第四章劳务人员管理4.1劳务人员的配备4.2劳务人员的技能要求4.3劳务人员的培训与考核第五章质量与安全管理5.1工程质量的保证5.2安全事故的预防与处理5.3环境保护与文明施工第六章合同价款与支付6.1合同价款的确定6.2支付方式与支付时间6.3价款调整的条件与方法第七章材料与设备7.1分包方提供的材料与设备7.2总包方提供的材料与设备7.3材料与设备的质量要求第八章沟通协调8.1双方沟通协调机制8.2施工过程中的信息交流8.3争议与纠纷的解决第九章违约责任9.1分包方的违约责任9.2总包方的违约责任9.3违约责任的赔偿方式第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3变更与解除合同的程序第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的程序与规则11.3诉讼的管辖法院第十二章合同的生效、终止与解除12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同解除后的善后处理第十三章附则13.1合同未尽事宜的处理13.2合同的修订与补充13.3合同的有效期第十四章合同附件14.1分包工程的设计图纸14.2分包工程的施工方案14.3双方资质证明文件合同编号_________第一章总则1.1本合同的签订依据1.2分包工程的概况1.3分包合同的组成1.4分包工程的范围第二章分包工程的施工内容2.1砌体作业的具体内容2.2分包工程的施工标准2.3分包工程的施工要求第三章分包工程的工期3.1施工期限的约定3.2提前完工的奖励与赔偿3.3因故延期完工的处理第四章劳务人员管理4.1劳务人员的配备4.2劳务人员的技能要求4.3劳务人员的培训与考核第五章质量与安全管理5.1工程质量的保证5.2安全事故的预防与处理5.3环境保护与文明施工第六章合同价款与支付6.1合同价款的确定6.2支付方式与支付时间6.3价款调整的条件与方法第七章材料与设备7.1分包方提供的材料与设备7.2总包方提供的材料与设备7.3材料与设备的质量要求第八章沟通协调8.1双方沟通协调机制8.2施工过程中的信息交流8.3争议与纠纷的解决第九章违约责任9.1分包方的违约责任9.2总包方的违约责任9.3违约责任的赔偿方式第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3变更与解除合同的程序第十一章争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁的程序与规则11.3诉讼的管辖法院第十二章合同的生效、终止与解除12.1合同的生效条件12.2合同的终止条件12.3合同解除后的善后处理第十三章附则13.1合同未尽事宜的处理13.2合同的修订与补充13.3合同的有效期第十四章合同附件14.1分包工程的设计图纸14.2分包工程的施工方案14.3双方资质证明文件甲方（总包方）：____________________代表人：（签字）__________________日期：____________________________乙方（分包方）：____________________代表人：（签字）__________________日期：____________________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定分包工程的权力和责任甲方有权指定分包工程的具体施工内容和要求，并负责对分包工程的进度、质量、安全等方面进行监督和控制。甲方应提供必要的施工图纸和技术资料，确保乙方能够按照要求进行施工。1.2甲方对分包工程的变更权甲方在不影响整体工程进度和质量的前提下，有权对分包工程的内容、规模、施工要求等进行变更。甲方应提前与乙方沟通并达成一致，乙方应根据变更情况调整施工计划和人员配置。1.3甲方对分包工程的质量控制甲方应按照合同约定对分包工程的质量进行控制，确保工程质量符合国家标准和设计要求。甲方有权对施工过程进行监督检查，并对不符合质量要求的情况要求乙方及时整改。1.4甲方对分包工程的进度管理甲方应按照合同约定的工期要求对分包工程进行进度管理，确保工程按时完工。甲方有权对施工进度进行监督检查，并对延期完工的情况要求乙方承担相应的违约责任。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方的施工技术和质量保证乙方应具备相应的施工技术和质量控制能力，确保分包工程的质量和安全。乙方应按照合同约定的施工标准和要求进行施工，并接受甲方的监督和检查。2.2乙方的施工安全和环境保护责任乙方应严格遵守施工安全规程和环境保护要求，确保施工过程中的安全与环保。乙方应采取有效措施预防安全事故的发生，并对因施工造成的环境污染承担责任。2.3乙方的工程变更处理乙方在施工过程中，如遇工程变更情况，应立即与甲方沟通，并按照甲方的要求进行调整。乙方应根据变更情况合理调整施工计划和人员配置，确保工程进度和质量不受影响。2.4乙方的工程进度报告和汇报乙方应定期向甲方报告工程进度和施工情况，确保甲方对分包工程的掌握和了解。乙方应按照甲方的要求及时汇报施工中的问题和困难，并与甲方共同解决。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责和权力第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方的关系，协助解决合同履行中的问题。第三方中介应公正、中立地处理双方的争议和纠纷，并有权对合同的履行情况进行监督。3.2第三方中介的收费和报酬第三方中介的收费标准和报酬方式应事先约定并在合同中明确。甲方和乙方应按照约定向第三方中介支付相应的费用，确保第三方中介能够正常履行职责。3.3第三方中介的违约责任第三方中介在履行合同过程中如有违约行为，应承担相应的违约责任。甲方和乙方有权要求第三方中介赔偿因此造成的一切损失，并有权解除合同。3.4第三方中介的合同解除权在合同履行过程中，如出现不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行时，第三方中介有权解除合同。甲方和乙方应按照约定承担相应的责任，并互相协商解决后续问题。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程的设计图纸2.分包工程的施工方案3.双方资质证明文件4.施工过程中的进度报告5.施工过程中的质量检查报告6.安全事故的调查报告7.材料和设备的质量检测报告8.双方约定的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定提供施工图纸、技术资料或延迟提供，导致乙方无法按期施工。2.甲方未按照约定支付合同价款，或延迟支付。3.甲方未按照约定履行协调、监督和管理的职责，导致工程质量、进度和安全问题。4.乙方未按照约定完成施工任务，或施工质量不符合标准。5.乙方未按照约定提供劳务人员，或劳务人员的技能和素质不符合要求。6.乙方未按照约定使用材料和设备，或材料和设备的质量不符合要求。7.双方未按照约定履行沟通协调义务，导致工程进度受到影响。三、法律名词及解释：1.分包合同：指总承包商将合同内的一部分工作交给分包商完成，分包商按照总承包商的指示和要求完成工作的合同。2.砌体作业：指建筑施工中，用砖、石、混凝土等材料砌筑墙体、柱子等结构工程的作业。3.劳务分包：指分包商向总承包商提供劳动力，完成一定的施工任务。4.违约行为：指合同一方或双方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。5.合同价款：指双方约定的完成分包工程所需支付的金额。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工图纸或技术资料不完整或不及时提供时，乙方应与甲方及时沟通，要求甲方提供完整的设计图纸和技术资料，以便正常施工。2.若甲方延迟支付合同价款，乙方有权按合同约定要求甲方支付逾期付款的违约金，同时暂停施工，直至甲方支付完毕。3.如乙方施工进度严重滞后，甲方有权按合同约定要求乙方支付逾期完工的违约金，并有权解除合同。4.若乙方施工质量不符合标准，甲方有