工程劳动分包的合同

工程劳动分包的合同合同目录第一章总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3法律法规适用1.4合同效力第二章工程概述2.1工程概况2.2分包工程内容2.3分包工程范围2.4分包工程量第三章分包商的义务与责任3.1分包商资质要求3.2分包商的主要义务3.3分包商的管理体系3.4分包商的安全责任第四章工程进度与质量4.1工程进度计划4.2工程质量标准4.3进度与质量的监控4.4工程变更处理第五章合同价格与支付5.1合同价格5.2价格调整机制5.3支付方式与时间5.4工程结算第六章材料与设备6.1材料与设备要求6.2材料与设备的供应6.3材料与设备的管理6.4材料与设备的验收第七章人员与管理7.1分包商人员配置7.2人员培训与管理7.3劳动争议处理7.4环境保护与健康管理第八章违约责任8.1分包商违约情形8.2违约责任承担8.3甲方违约情形8.4甲方违约责任承担第九章合同的变更、解除与终止9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同终止条件9.4合同变更、解除与终止的程序第十章争议解决10.1争议解决方式10.2协商与调解10.3仲裁10.4诉讼第十一章保密条款11.1保密信息范围11.2保密义务与责任11.3保密期限11.4违约后果第十二章合同的转让与分包12.1合同转让条件12.2合同转让程序12.3分包商的责任与义务12.4分包商的监督与检查第十三章其他条款13.1不可抗力13.2税收与费用13.3甲方提供的设施与服务13.4双方约定的其他事项第十四章附则14.1合同的生效、修改与废除14.2合同的份数与保管14.3合同的language14.4合同签订日期与地点合同编号：_________第一章总则1.1合同背景与目的1.1.2双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同履行本合同约定的权利和义务。1.2定义与解释1.2.1本合同所用词语的含义如下：（1）甲方：指具有工程劳动分包需求的业主。（2）乙方：指承担工程劳动分包任务的单位或个人。（3）分包工程：指甲方将其合同内的一部分工程或工作内容分包给乙方完成的活动。（4）合同价款：指双方约定的乙方完成分包工程应得的报酬。1.3法律法规适用1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同效力1.4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，合同的修改和解除必须经双方协商一致并书面确认。第二章工程概述2.1工程概况2.1.1工程名称：_________2.1.2工程地点：_________2.1.3工程规模：_________2.1.4工程性质：_________2.2分包工程内容2.2.1乙方分包的工程内容包括：_________2.3分包工程范围2.3.1乙方分包工程的范围包括：_________2.4分包工程量2.4.1乙方分包工程的工程量为：_________第三章分包商的义务与责任3.1分包商资质要求3.1.1乙方应具备完成分包工程的资质和能力，并应向甲方提供相应的证明材料。3.2分包商的主要义务3.2.1乙方应按合同约定完成分包工程，并保证分包工程的质量和安全。3.2.2乙方应遵守国家和地方的法律法规，严格按照有关工程建设的标准和规范执行。3.3分包商的管理体系3.3.1乙方应建立健全分包工程的管理体系，确保分包工程的顺利进行。3.4分包商的安全责任3.4.1乙方应按照甲方提供的工程安全要求，采取必要的安全防护措施，确保分包工程的安全。第四章工程进度与质量4.1工程进度计划4.1.1乙方应根据甲方提供的工程进度计划，制定详细的施工计划，并报甲方备案。4.2工程质量标准4.2.1乙方应按照甲方提供的工程质量要求，保证分包工程的质量。4.3进度与质量的监控4.3.1甲方有权对乙方的分包工程进度和质量进行监督和检查。4.4工程变更处理4.4.1工程变更应由甲方提出，经双方协商一致后，乙方应按照变更后的要求进行施工。第五章合同价格与支付5.1合同价格5.1.1本合同的合同价款为：_________元（大写：_________元整）。5.2价格调整机制5.2.1合同价款调整的条件和方式如下：_________5.3支付方式与时间5.3.1甲方应按照双方约定的时间和方式支付合同价款。5.4工程结算5.4.1工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程结算资料，双方按照本合同约定的价格调整机制进行工程结算。第六章材料与设备6.1材料与设备要求6.1.1乙方应按照甲方提供的材料和设备要求，采购、运输、保管和使用材料和设备。6.2材料与设备的供应6.2.1乙方应保证分包工程所需材料和设备的供应，并承担相应的供应风险。6.3材料与设备的管理6.3.1乙方应建立健全材料和设备的管理制度，确保材料和设备的使用安全。6.4材料与设备的验收6.4.1甲方应对乙方提供的材料和设备进行验收，第八章违约责任8.1分包商违约情形8.1.1乙方未按照合同约定完成分包工程的，应承担违约责任。8.1.2乙方违反合同约定的其他条款的，也应承担违约责任。8.2违约责任承担8.2.1乙方应按照甲方提出的合理要求，采取补救措施，减轻损失。8.2.2乙方违约造成的损失，乙方应向甲方赔偿。8.3甲方违约情形8.3.1甲方未按照合同约定支付合同价款的，应承担违约责任。8.3.2甲方违反合同约定的其他条款的，也应承担违约责任。8.4甲方违约责任承担8.4.1甲方应按照乙方提出的合理要求，采取补救措施，减轻损失。8.4.2甲方违约造成的损失，甲方应向乙方赔偿。第九章合同的变更、解除与终止9.1合同变更条件9.1.1合同变更应由双方协商一致，并书面确认。9.1.2合同变更的条件和范围如下：_________9.2合同解除条件9.2.1合同解除应由双方协商一致，并书面确认。9.2.2合同解除的条件和程序如下：_________9.3合同终止条件9.3.1合同终止应由双方协商一致，并书面确认。9.3.2合同终止的条件和程序如下：_________9.4合同变更、解除与终止的程序9.4.1合同变更、解除与终止的程序应按照双方协商确定的方式进行。第十章争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。10.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2协商与调解10.2.1双方应积极接受第三方协商与调解，以解决争议。10.2.2协商与调解不成的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。10.3仲裁10.3.1双方可以约定仲裁委员会解决争议。10.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.4诉讼10.4.1任何一方可以向人民法院提起诉讼解决争议。10.4.2诉讼应当向合同签订地人民法院提起。第十一章保密条款11.1保密信息范围11.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，均应予以保密。11.1.2保密信息的具体范围如下：_________11.2保密义务与责任11.2.1双方均有保密义务，并应对保密信息采取适当的安全措施。11.2.2泄露保密信息的，泄露方应承担违约责任。11.3保密期限11.3.1双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或解除后_____年内继续有效。11.4违约后果11.4.1泄露保密信息给对方造成损失的，泄露方应赔偿对方因此遭受的直接经济损失。第十二章合同的转让与分包12.1合同转让条件12.1.1双方同意，未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.1.2转让合同的，转让方应继续承担合同约定的责任。12.2合同转让程序12.2.1合同转让应按照双方协商确定的程序进行。12.2.2转让合同的，双方应签署书面转让协议。12.3分包商的责任与义务12.3.1分包商应按照本合同约定的条款履行合同义务。12.3.2分包商应承担因其分包工程引起的法律责任。12.4分包商的监督与检查12.4.1甲方应对分包商的施工情况进行多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更工程内容甲方应确保在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减等原因需要调整分包工程内容时，应提前与乙方沟通，并书面确认。若甲方未履行此义务，导致乙方施工受到影响，甲方应承担相应责任。1.2甲方提供的施工条件甲方应确保在合同约定的时间内向乙方提供施工所需的相关条件，包括但不限于施工场地、临时设施、水电供应等。如因甲方原因导致乙方施工条件不具备，甲方应承担相应责任。1.3甲方对工程的质量监控甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行监督和检查。如发现乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方整改，并承担由此产生的费用。1.4甲方对工期的控制甲方应按照合同约定的工期要求乙方完成分包工程。如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方的施工资质和能力乙方应具备完成分包工程的资质和能力。如乙方在施工过程中无法满足合同约定的要求，乙方应承担相应责任。2.2乙方的施工材料和设备乙方应保证分包工程所需材料和设备的质量，并按照甲方要求进行采购、运输、保管和使用。如因乙方原因导致材料和设备质量问题，乙方应承担相应责任。2.3乙方的施工安全乙方应按照甲方提供的工程安全要求，采取必要的安全防护措施，确保分包工程的安全。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。2.4乙方的工程进度乙方应按照甲方提供的工程进度计划，制定详细的施工计划，并报甲方备案。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方与乙方之间的沟通，确保合同的顺利实施。如因第三方中介原因导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应责任。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方承担。如甲方未按约定支付第三方中介费用，甲方应承担相应责任。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方的商业秘密和机密信息予以保密。如因第三方中介原因导致保密信息泄露，第三方中介应承担相应责任。3.4第三方中介的违约处理如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现争议，双方均有权要求第三方中介承担违约责任。第三方中介应按照甲方和乙方的要求，采取补救措施，减轻损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程详细设计图纸2.分包工程量清单3.分包工程施工方案4.分包工程材料和设备明细表5.分包工程进度计划6.分包工程质量标准7.分包工程安全措施8.乙方人员资质证明文件9.乙方施工组织设计10.乙方施工责任承诺书11.合同价款支付凭证12.工程变更记录13.工程验收报告14.合同解除或终止的书面协议15.争议解决的仲裁裁决书或法院判决书二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付合同价款提供的施工条件不符合合同要求未履行质量监控职责，导致工程质量问题未按约定控制工期，导致工期延误2.乙方违约行为未按约定完成分包工程施工质量不符合合同要求未遵守工程安全规定，导致安全事故施工进度延误，未按计划完成工程3.第三方中介违约行为未能履行协调沟通职责，导致合同履行出现问题未按约定支付中介费用保密信息泄露，违反保密义务未能履行违约处理约定，导致争议发生三、法律名词及解释：1.工程分包：指甲方将其合同内的一部分工程或工作内容分包给乙方完成的活动。2.分包商：指承担工程分包任务的单位或个人。3.合同价款：指双方约定的乙方完成分包工程应得的报酬。4.违约行为：指合同各方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。5.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更导致合同价款调整及时协商确定变更范围和价款书面确认变更后的合同价款2.施工质量争议双方共同委托第三方检测机构进行质量鉴定根据鉴定结果协商解决争议3.工期延误分析延误原因，制定补救措施