2024年消防工程劳务分包合同细则版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年消防工程劳务分包合同细则版B版本合同目录一览1.劳务分包范围及内容1.1工程概述1.2分包工程内容1.3分包工作范围2.分包工作量及工程进度2.1分包工作量2.2工程进度计划2.3工程变更3.分包工作质量标准3.1质量要求3.2质量控制3.3质量验收4.分包工作安全要求4.1安全管理制度4.2安全教育与培训4.3安全事故处理5.分包工作费用及支付5.1合同价格5.2费用支付方式5.3进度款支付5.4变更款项支付6.分包工作期限6.1合同工期6.2工期延误6.3提前完成工程7.分包方的义务与责任7.1分包方的义务7.2分包方的责任7.3分包方的权利8.总包方的义务与责任8.1总包方的义务8.2总包方的责任8.3总包方的权利9.合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除的程序10.违约责任10.1分包方的违约责任10.2总包方的违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁程序11.3法律适用12.合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力14.附件14.1分包工程图纸14.2分包工程技术要求14.3分包工程安全防护措施第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1工程概述分包工程为2024年消防工程，包括但不限于消防系统的设计、施工、调试、验收等全部工作。1.2分包工程内容分包工程包括但不限于：消防水源及供水设施、消防供电及控制系统、消防报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、疏散指示及应急照明系统、消防通信系统等。1.3分包工作范围分包方应按照总包方提供的施工图纸和技术要求，完成上述分包工程的设计、施工、调试、验收等工作，并保证分包工程的质量和安全。第二条分包工作量及工程进度2.1分包工作量分包方应按照总包方提供的施工图纸和技术要求，完成分包工程的设计和施工工作，并承担相应的工作量。2.2工程进度计划分包方应按照总包方要求的工程进度计划完成分包工程，如有变更，应及时通知总包方，并按照总包方同意的时间表调整进度计划。2.3工程变更如因设计变更、工程量增减等原因导致分包工作量发生变化的，分包方应按照总包方要求及时调整工作量，并按时完成工程。第三条分包工作质量标准3.1质量要求分包方应按照总包方提供的施工图纸和技术要求进行施工，保证分包工程的质量符合国家相关标准和规范。3.2质量控制分包方应建立健全质量控制体系，对分包工程的施工过程进行质量控制，并按照总包方的要求进行质量检查和验收。3.3质量验收分包工程完成后，分包方应按照总包方的要求进行质量验收，经验收合格的工程方可投入使用。第四条分包工作安全要求4.1安全管理制度分包方应建立健全安全生产管理制度，加强对分包工程的安全管理，确保分包工程的安全生产。4.2安全教育与培训分包方应加强对分包人员的安全生产教育和培训，提高分包人员的安全意识和安全技能。4.3安全事故处理如发生安全事故，分包方应立即启动应急预案，及时报告总包方，并按照总包方的要求进行安全事故处理。第五条分包工作费用及支付5.1合同价格分包工程的合同价格为人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于分包工程的施工、材料、人工、设备等费用。5.2费用支付方式分包工程的费用支付方式为：【】。5.3进度款支付分包工程的进度款支付按照工程进度和合同约定进行。5.4变更款项支付如发生工程变更，变更款项的支付按照变更内容和合同约定进行。第六条分包工作期限6.1合同工期分包工程的合同工期为【】日。6.2工期延误如分包方原因导致工程延误的，分包方应按照合同约定承担工期延误的责任。6.3提前完成工程如分包方提前完成工程的，分包方应按照合同约定享受提前完成工程的奖励。第八条分包方的义务与责任8.1分包方的义务分包方应按照总包方提供的施工图纸和技术要求进行施工，保证分包工程的质量和安全，并按照合同约定履行分包方的义务。8.2分包方的责任分包方应对分包工程的质量和安全负责，如因分包方原因导致分包工程质量问题或者安全事故的，分包方应承担相应的责任。8.3分包方的权利分包方有权按照合同约定获得工程款项，并要求总包方提供必要的工作条件和技术支持。第九条总包方的义务与责任9.1总包方的义务总包方应按照合同约定提供施工图纸和技术要求，及时支付分包工程款项，并按照合同约定履行总包方的义务。9.2总包方的责任总包方应对分包工程的质量和安全负责，如因总包方原因导致分包工程质量问题或者安全事故的，总包方应承担相应的责任。9.3总包方的权利总包方有权对分包工程的施工过程进行监督和检查，要求分包方按照合同约定履行分包方的义务，并按照合同约定获得分包工程的交付。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除条件合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3合同变更与解除的程序合同变更或解除应按照双方协商确定的程序进行，并报相关主管部门备案。第十一条违约责任11.1分包方的违约责任如分包方未按照合同约定履行义务的，分包方应承担违约责任，并赔偿因此给总包方造成的损失。11.2总包方的违约责任如总包方未按照合同约定履行义务的，总包方应承担违约责任，并赔偿因此给分包方造成的损失。11.3违约赔偿违约赔偿的具体金额和方式按照合同约定执行。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决，协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。12.2仲裁程序如选择仲裁解决争议的，仲裁程序应按照双方约定的仲裁委员会进行。12.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件本合同在工程竣工验收合格后终止。13.3合同解除条件合同解除应符合本合同第十条的约定。第十四条其他条款14.1保密条款双方应对合同内容和工程相关资料保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等知识产权。14.3不可抗力如因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，双方应按不可抗力情况处理，并根据不可抗力的影响协商调整合同的履行。附件14.1分包工程图纸14.2分包工程技术要求14.3分包工程安全防护措施第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：分包工程图纸详细要求：分包工程图纸应包括所有分包工程的设计图纸、施工图纸和相关技术图纸。图纸应清晰、完整，并符合国家相关标准和规范。附件2：分包工程技术要求详细要求：分包工程技术要求应包括分包工程的材料要求、施工工艺要求、质量标准等技术要求。要求应详细、具体，并符合国家相关标准和规范。附件3：分包工程安全防护措施详细要求：分包工程安全防护措施应包括分包工程的安全管理制度、安全教育与培训、安全事故处理等安全要求。措施应详细、具体，并符合国家相关安全和健康标准。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.分包方未按照总包方提供的施工图纸和技术要求进行施工，导致分包工程质量问题。2.分包方未按照合同约定的时间和进度完成分包工程。3.分包方未按照合同约定履行分包方的义务。4.总包方未按照合同约定提供施工图纸和技术要求，或者未及时支付分包工程款项。5.总包方未按照合同约定履行总包方的义务。违约责任认定标准：1.分包方未按照总包方提供的施工图纸和技术要求进行施工，导致分包工程质量问题的，分包方应承担修复费用并赔偿总包方因此造成的损失。2.分包方未按照合同约定的时间和进度完成分包工程的，分包方应按照合同约定承担工期延误的责任。3.分包方未按照合同约定履行分包方的义务的，分包方应承担违约责任，并赔偿因此给总包方造成的损失。4.总包方未按照合同约定提供施工图纸和技术要求，或者未及时支付分包工程款项的，总包方应承担违约责任，并赔偿因此给分包方造成的损失。5.总包方未按照合同约定履行总包方的义务的，总包方应承担违约责任，并赔偿因此给分包方造成的损失。示例说明：如分包方未按照总包方提供的施工图纸和技术要求进行施工，导致分包工程质量问题，分包方应承担修复费用并赔偿总包方因此造成的损失。例如，分包方未按照要求使用合格材料，导致消防系统存在安全隐患，分包方应承担修复不合格部分所需的费用，并赔偿总包方因消防系统不合格而产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。本合同中不可抗力的定义应符合《中华人民共和国合同法》的相关规定。2.分包方：指承担分包工程的单位或个人。3.总包方：指承担总包工程的单位或个人。