版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工业水电安装工程承包合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方法定代表人1.4双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期2.5工程质量要求3.工程承包范围3.1承包内容3.2承包方式3.3承包方式说明4.合同价款4.1合同总价4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件5.工程进度款支付5.1进度款支付比例5.2进度款支付时间5.3进度款支付条件6.保修期及保修责任6.1保修期6.2保修范围6.3保修责任7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收结果处理8.工程变更8.1变更范围8.2变更程序8.3变更责任9.工程延期9.1延期原因9.2延期程序9.3延期责任10.不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方地址甲方地址:[甲方详细地址]乙方地址:[乙方详细地址]1.3双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.4双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话及邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话及邮箱]第二条工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[工程总容量或建筑面积等]2.4工程工期[合同约定的工程开始和结束日期]2.5工程质量要求[工程质量标准,如国家标准、行业标准等]第三条工程承包范围3.1承包内容[详细列举承包的具体内容,如设备安装、线路敷设等]3.2承包方式[如工程总承包、施工总承包等]3.3承包方式说明[对承包方式的详细说明,包括责任划分、风险承担等]第四条合同价款4.1合同总价[合同约定的总金额,大写和小写]4.2付款方式[如分阶段付款、按进度付款等]4.3付款时间[每个付款阶段的具体时间点]4.4付款条件[付款条件,如验收合格、发票提供等]第五条工程进度款支付5.1进度款支付比例[每个进度阶段的支付比例]5.2进度款支付时间[每个进度款支付的具体时间点]5.3进度款支付条件[支付条件,如进度完成、质量合格等]第六条保修期及保修责任6.1保修期[保修期限,如一年、两年等]6.2保修范围[保修范围,如设备、材料等]6.3保修责任[保修责任的详细说明,如维修、更换等]第七条工程验收7.1验收标准[验收标准,如国家标准、行业标准等]7.2验收程序[验收的具体步骤和流程]7.3验收时间[验收的具体时间安排]7.4验收结果处理[验收不合格的处理措施,如返工、索赔等]第八条工程变更8.1变更范围[列出允许变更的范围,如设计变更、工程量变更等]8.2变更程序[变更申请、审批、实施的具体流程]8.3变更责任[变更责任方、费用承担、工期调整等]第九条工程延期9.1延期原因[列出可能引起工程延期的原因,如天气、材料供应等]9.2延期程序[延期申请、审批、记录的具体流程]9.3延期责任[延期责任方、工期调整、费用承担等]第十条不可抗力10.1不可抗力事件[定义不可抗力事件,如自然灾害、战争等]10.2不可抗力处理[不可抗力事件发生时的处理措施,如工期延长、费用减免等]第十一条违约责任11.1违约情形[列出各种违约情形,如未按时付款、未按时完成工程等]11.2违约责任[针对每种违约情形的具体违约责任,如赔偿、终止合同等]第十二条争议解决12.1争议解决方式[争议解决的方式,如协商、调解、仲裁、诉讼等]12.2争议解决机构[争议解决的具体机构,如仲裁委员会、法院等]12.3争议解决程序[争议解决的具体程序,包括申请、审理、裁决等]第十三条合同解除13.1合同解除条件[列出合同解除的条件,如严重违约、不可抗力等]13.2合同解除程序[合同解除的具体程序,包括通知、确认、后果等]13.3合同解除后果[合同解除后的法律后果,如返还预付款、赔偿损失等]第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件[合同生效的具体条件,如双方签字盖章、满足合同生效要件等]14.2合同终止条件[合同终止的具体条件,如合同履行完毕、双方协商一致等]14.3合同终止程序[合同终止的具体程序,包括通知、结算、档案管理等]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中所称第三方,是指除甲乙双方之外的,根据本合同约定,参与本合同履行过程中的中介方、监理方、咨询方、检测方、保险方等。15.2第三方介入范围15.2.1中介方中介方负责协助甲乙双方进行合同谈判、合同签订、合同履行过程中的协调工作。15.2.2监理方监理方负责对工程的质量、进度、安全等进行监督和检查,确保工程符合合同约定的要求。15.2.3咨询方咨询方提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决合同履行过程中的技术、管理等问题。15.2.4检测方检测方负责对工程材料、设备、工艺等进行检测,确保其符合相关标准。15.2.5保险方保险方负责提供工程相关的保险服务,如建筑工程一切险、意外伤害险等。15.3第三方责任15.3.1责任范围第三方的责任范围限于其职责范围内的事项,超出职责范围的行为不承担合同约定的责任。15.3.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体数额根据第三方提供的服务性质和风险程度确定。15.3.3责任承担第三方在履行职责过程中因故意或重大过失造成损失的,由第三方承担相应的赔偿责任。因不可抗力或其他非第三方原因造成的损失,第三方不承担责任。16.甲乙双方责任16.1甲方责任甲方应确保第三方提供的资料真实、完整,并对第三方提供的服务进行监督和验收。16.2乙方责任乙方应配合第三方的工作,提供必要的条件和协助,并对第三方的工作结果负责。17.第三方与其他各方的划分说明17.1职责划分第三方应明确其在合同中的职责,并与甲乙双方协商一致。17.2信息共享甲乙双方应与第三方共享相关信息,确保第三方能够全面了解合同履行情况。17.3冲突解决若第三方与其他方发生冲突,甲乙双方应协助第三方与其他方进行协商,寻求解决方案。18.第三方变更18.1变更程序如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并书面通知对方。18.2变更责任更换第三方后,原第三方与甲乙双方之间的权利义务关系终止,新第三方与甲乙双方之间的权利义务关系按照本合同约定执行。19.第三方保密19.1保密义务第三方在履行职责过程中,对甲乙双方提供的信息负有保密义务。19.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止之日止。20.第三方退出20.1退出条件如第三方因故退出,应提前通知甲乙双方,并按照合同约定办理相关手续。20.2退出后果第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸与技术规范详细要求:提供完整的工程图纸、设计文件及相关技术规范,确保图纸清晰、规范齐全。说明:工程图纸是施工的重要依据,技术规范是保证工程质量的基础。2.附件二:合同签订文件详细要求:包括合同文本、双方签字盖章的合同副本、合同附件等。说明:合同签订文件是合同生效的证明,需妥善保管。3.附件三:工程量清单详细要求:列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明:工程量清单是确定合同价款和支付进度款的重要依据。4.附件四:工程进度计划详细要求:详细列出工程项目的施工进度安排,包括开始时间、结束时间、关键节点等。说明:工程进度计划是确保工程按期完成的重要工具。5.附件五:工程验收报告详细要求:验收报告应包括验收时间、验收结果、验收人员签字等。说明:工程验收报告是确认工程质量是否达到合同要求的重要文件。6.附件六:工程变更记录详细要求:记录所有工程变更的内容、原因、审批意见等。说明:工程变更记录是合同履行过程中的重要记录,用于后续的结算和责任划分。7.附件七:工程延期申请详细要求:包括延期原因、延期时间、延期责任等。说明:工程延期申请是处理工程延期问题的依据。8.附件八:不可抗力事件证明详细要求:提供不可抗力事件的证明材料,如自然灾害、战争等。说明:不可抗力事件证明是处理不可抗力事件的基础。9.附件九:违约责任证明详细要求:证明违约行为的发生,包括违约事实、损失情况等。说明:违约责任证明是追究违约责任的重要依据。10.附件十:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的协议内容、双方的权利义务等。说明:第三方介入协议是明确第三方职责和权利的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时支付工程进度款未按时完成工程工程质量不符合合同约定违反合同约定的保密义务未按规定提供工程图纸和技术规范2.责任认定标准:违约行为的性质和严重程度对合同履行造成的影响违约方的主观故意或过失3.违约责任示例:甲方未按时支付工程进度款,导致乙方停工,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿停工期间的实际损失。乙方未按时完成工程,导致甲方遭受损失,乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。工程质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方返工或修复,乙方应承担相应的费用。全文完。2024年度工业水电安装工程承包合同范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.承包方基本信息1.1.1.承包方名称1.1.2.承包方地址1.1.3.承包方法定代表人1.1.4.承包方联系方式1.2.发包方基本信息1.2.1.发包方名称1.2.2.发包方地址1.2.3.发包方法定代表人1.2.4.发包方联系方式2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型2.5.工程建设标准3.工程承包范围3.1.承包工作内容3.2.工程施工图纸3.3.工程施工组织设计3.4.工程施工进度安排4.工程承包价格及付款方式4.1.工程承包价格4.2.付款方式4.3.付款时间节点4.4.付款比例5.工程施工期限5.1.工程开工时间5.2.工程竣工时间5.3.工期延误责任6.工程施工质量要求6.1.施工质量标准6.2.质量检查与验收6.3.质量责任与处理7.工程安全管理7.1.安全生产责任7.2.安全生产措施7.3.事故处理8.合同变更及解除8.1.合同变更条件8.2.合同解除条件8.3.合同变更及解除程序9.违约责任9.1.违约情形9.2.违约责任承担9.3.违约赔偿10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构10.3.争议解决程序11.合同生效及终止11.1.合同生效条件11.2.合同终止条件11.3.合同终止程序12.其他约定12.1.保密条款12.2.不可抗力条款12.3.合同附件13.合同附件13.1.工程施工图纸13.2.工程施工组织设计13.3.工程承包价格明细13.4.其他相关文件14.合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.承包方基本信息1.1.1.承包方名称:水电安装有限公司1.1.2.承包方地址:省市区路号1.1.3.承包方法定代表人:1.2.发包方基本信息1.2.1.发包方名称:工业有限公司1.2.2.发包方地址:省市区路号1.2.3.发包方法定代表人:2.工程概况2.1.工程名称:工业水电安装工程2.2.工程地点:省市区工业园区2.3.工程规模:建筑面积10000平方米,装机容量5000千瓦2.4.工程类型:工业水电安装工程2.5.工程建设标准:按照国家相关标准及行业标准执行3.工程承包范围3.1.承包工作内容:3.1.1.水电设备采购、安装、调试3.1.2.配电系统设计、施工3.1.3.变电站建设3.1.4.水泵房建设3.1.5.配套设施建设3.2.工程施工图纸:以双方签字确认的施工图纸为准3.3.工程施工组织设计:承包方需提供详细的施工组织设计,经发包方审核批准后执行3.4.工程施工进度安排:根据工程实际情况,双方协商确定施工进度计划4.工程承包价格及付款方式4.1.工程承包价格:人民币壹仟万元整(¥100,000,000.00)4.2.付款方式:4.2.1.预付款:合同签订后5个工作日内支付工程总价款的10%4.2.2.进度款:按月进度支付,每月支付工程总价款的5%4.2.3.验收款:工程验收合格后支付工程总价款的20%4.2.4.保修金:工程竣工后支付工程总价款的5%,保修期满后无质量问题退还4.3.付款时间节点:按上述付款方式,每月的付款时间节点为每月5日前4.4.付款比例:按上述付款方式,每月的付款比例为5%5.工程施工期限5.1.工程开工时间:2024年1月1日5.2.工程竣工时间:2025年12月31日5.3.工期延误责任:5.3.1.因承包方原因导致工期延误,每延误一天,承包方需支付工程总价款的0.1%作为违约金5.3.2.因发包方原因导致工期延误,承包方有权要求延长工期,并相应调整付款时间节点6.工程施工质量要求6.1.施工质量标准:按照国家相关标准及行业标准执行6.2.质量检查与验收:6.2.1.承包方应定期进行自检,确保工程质量符合要求6.2.2.发包方有权对工程质量进行监督检查,发现问题及时整改6.2.3.工程验收合格后方可投入使用6.3.质量责任与处理:6.3.1.因承包方原因导致工程质量不合格,承包方需承担全部责任,并修复至合格标准6.3.2.因发包方提供材料或设计原因导致工程质量不合格,发包方需承担责任,并修复至合格标准7.工程安全管理7.1.安全生产责任:7.1.1.承包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全7.1.2.发包方负责施工现场的安全生产监管,确保施工安全7.2.安全生产措施:7.2.1.承包方需制定安全生产措施,并严格执行7.2.2.发包方需定期对施工现场进行安全检查,确保安全生产7.3.事故处理:7.3.1.发生安全事故,双方应立即启动应急预案,采取措施进行救援和处理7.3.2.事故原因调查和处理结果需及时报告相关部门8.合同变更及解除8.1.合同变更条件:8.1.1.发包方因特殊原因需变更工程内容、施工进度、付款方式等,应提前30日书面通知承包方8.1.2.承包方因特殊原因需变更工程内容、施工进度、付款方式等,应提前15日书面通知发包方8.2.合同解除条件:8.2.1.发包方或承包方严重违约,导致合同无法履行8.2.2.发生不可抗力事件,经双方协商一致,决定解除合同8.3.合同变更及解除程序:8.3.1.合同变更:双方达成一致后,签订书面变更协议,作为合同附件8.3.2.合同解除:双方达成一致后,签订书面解除协议,并办理相关手续9.违约责任9.1.违约情形:9.1.1.承包方未按合同约定完成工程或提供不合格工程9.1.2.发包方未按合同约定支付工程款9.1.3.双方未按合同约定履行其他义务9.2.违约责任承担:9.2.1.承包方违约:按合同约定承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等9.2.2.发包方违约:按合同约定承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等9.3.违约赔偿:9.3.1.违约赔偿金额根据实际损失计算,最高不超过合同总价款的20%10.争议解决10.1.争议解决方式:10.1.1.双方应友好协商解决合同争议10.1.2.协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2.争议解决机构:10.2.1.仲裁委员会10.3.争议解决程序:10.3.1.双方在争议发生后30日内向仲裁委员会提出仲裁申请10.3.2.仲裁委员会受理后,按照仲裁规则进行仲裁11.合同生效及终止11.1.合同生效条件:11.1.1.双方签字盖章11.1.2.发包方支付预付款11.2.合同终止条件:11.2.1.工程竣工验收合格11.2.2.双方协商一致解除合同11.3.合同终止程序:11.3.1.工程竣工验收合格后,双方签订竣工验收报告11.3.2.双方协商一致解除合同,签订解除协议12.其他约定12.1.保密条款:12.1.1.双方对本合同内容及履行情况负有保密义务12.1.2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容12.2.不可抗力条款:12.2.1.因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任12.2.2.不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等12.3.合同附件:12.3.1.本合同附件包括但不限于:工程图纸、施工组织设计、工程承包价格明细等13.合同签署及生效日期13.1.合同签署:13.1.1.双方代表在本合同上签字盖章,本合同自双方签字盖章之日起生效13.2.合同生效日期:13.2.1.本合同自2024年1月1日起生效14.合同份数14.1.合同份数:14.1.1.本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.定义:15.1.1.第三方指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或委托,参与合同履行、监督、协调或提供专业服务的任何个人或机构。15.1.2.第三方不包括合同双方及其直接关联的亲属或公司。15.2.第三方介入目的:15.2.1.提高合同履行的效率和质量15.2.2.协助解决合同履行过程中的争议和问题15.2.3.提供专业技术服务或监督管理16.第三方介入方式16.1.邀请:16.1.1.甲乙双方共同决定邀请第三方介入16.1.2.邀请第三方时,应明确第三方介入的具体事项和预期目标16.2.委托:16.2.1.甲乙双方可委托第三方进行合同履行过程中的具体工作16.2.2.委托时,应签订书面委托协议,明确委托事项和权利义务17.第三方责任限额17.1.责任范围:17.1.1.第三方的责任限于其受托事项或提供服务的范围内17.1.2.第三方不承担甲乙双方合同约定的责任17.2.责任限额:17.2.1.第三方的责任限额由甲乙双方在委托协议中约定17.2.2.如无特别约定,第三方的责任限额不超过其服务费用的一倍18.第三方与其他各方的责权利划分18.1.责任划分:18.1.1.第三方对甲乙双方承担的责任,由甲乙双方根据委托协议或相关法律规定承担18.1.2.第三方对自身工作的责任,由第三方自行承担18.2.权利划分:18.2.1.第三方在执行委托事项时,享有必要的权利,包括但不限于知情权、参与权、建议权等18.2.2.第三方在执行委托事项时,应尊重甲乙双方的权利18.3.利益划分:18.3.1.第三方在执行委托事项过程中产生的利益,归第三方所有18.3.2.第三方在执行委托事项过程中产生的利益,如需与甲乙双方分享,应在委托协议中明确19.第三方介入的程序19.1.邀请或委托程序:19.1.1.甲乙双方共同决定邀请或委托第三方介入19.1.2.签订书面协议,明确第三方介入的具体事项、权利义务和责任限额19.2.第三方介入后的监督与协调:19.2.1.甲乙双方应监督第三方的工作,确保其按照委托协议或相关法律规定履行职责19.2.2.如发现第三方工作不符合要求,甲乙双方有权要求第三方整改或终止其工作19.3.第三方介入的终止:19.3.1.第三方介入完成后,甲乙双方应签署书面终止协议19.3.2.第三方介入过程中如出现不可抗力或合同约定的其他终止情形,甲乙双方应协商解决20.第三方介入的费用20.1.费用承担:20.1.1.第三方介入的费用由甲乙双方根据委托协议或相关法律规定承担20.1.2.如无特别约定,第三方介入的费用由委托方承担20.2.费用支付:20.2.1.第三方介入的费用应在委托协议中明确支付方式和时间20.2.2.如委托协议未明确,费用支付按照甲乙双方协商一致的原则执行第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程施工图纸:详细要求和说明:包括施工图纸的规格、比例、标注、技术要求等,确保施工图纸完整、准确、清晰,能够满足施工需要。2.工程施工组织设计:详细要求和说明:包括施工方案、施工进度计划、施工资源配备、质量保证措施、安全管理措施等,确保施工组织设计科学、合理、可行。3.工程承包价格明细:详细要求和说明:包括各项工程量清单、单价、总价、支付方式、税费等,确保价格明细完整、准确,符合市场行情。4.保密协议:详细要求和说明:约定甲乙双方对合同内容及履行情况负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容。5.不可抗力事件证明:详细要求和说明:提供不可抗力事件的证明文件,包括政府文件、新闻媒体报道等,以证明不可抗力事件的真实性和影响程度。6.质量验收报告:详细要求和说明:记录工程质量验收情况,包括验收时间、验收人员、验收结果等,确保工程质量符合要求。7.争议解决协议:详细要求和说明:约定争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等,确保争议得到及时、公正、有效的解决。8.合同变更协议:详细要求和说明:记录合同变更的内容、变更原因、变更日期等,确保变更后的合同内容完整、准确。9.合同解除协议:详细要求和说明:记录合同解除的原因、解除日期、解除后的责任划分等,确保合同解除合法、合规。10.其他相关文件:详细要求和说明:包括但不限于项目许可证、施工许可证、环保验收报告等,确保合同履行符合相关法律法规要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约行为一:承包方未按合同约定完成工程或提供不合格工程责任认定标准:承包方需承担修复工程至合格标准的责任,并支付相应的修复费用和违约金。示例说明:若承包方在工程验收时发现质量问题,需立即进行修复,否则按合同约定支付违约金。违约行为二:发包方未按合同约定支付工程款责任认定标准:发包方需按合同约定支付工程款,如逾期支付,按合同约定支付违约金。示例说明:若发包方未按时支付进度款,需按合同约定支付违约金,并承担由此造成的损失。违约行为三:双方未按合同约定履行其他义务责任认定标准:根据违约行为的具体情况,按合同约定承担相应的责任。示例说明:若双方未按合同约定进行信息沟通,导致工程进度延误,按合同约定承担相应的责任。全文完。2024年度工业水电安装工程承包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方委托代理人2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设内容2.6工程投资2.7工程建设周期2.8工程验收标准3.工程承包方式3.1承包方式3.2工程造价3.3工程付款方式3.4工程结算方式4.工程设计要求4.1设计依据4.2设计标准4.3设计深度4.4设计变更4.5设计费用5.工程施工要求5.1施工质量标准5.2施工安全要求5.3施工进度要求5.4施工组织设计5.5施工变更5.6施工验收6.工程材料及设备6.1材料及设备供应方式6.2材料及设备质量要求6.3材料及设备验收6.4材料及设备费用7.工程验收7.1验收程序7.2验收标准7.3验收时间7.4验收组织7.5验收结果处理8.工程保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任8.4保修费用9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同生效地点12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同变更13.1合同变更条件13.2合同变更程序13.3合同变更效力14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后果第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:水电安装有限公司乙方:工业集团股份有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56781.4合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:赵六1.5合同双方委托代理人甲方委托代理人:孙七乙方委托代理人:周八2.工程概况2.1工程名称工业集团股份有限公司工业水电安装工程2.2工程地点省市区工业园区2.3工程规模建筑面积:10,000平方米安装容量:1,000千瓦2.4工程类型工业水电安装工程2.5工程建设内容包括电力线路、变压器、配电柜、电缆、电机等设备的安装及调试2.6工程投资合同总价为人民币壹仟万元整(¥1,000,000.00)2.7工程建设周期自合同签订之日起,施工期为6个月2.8工程验收标准按照国家相关行业标准和甲方提供的施工图纸及设计要求执行3.工程承包方式3.1承包方式乙方以固定总价承包方式承担本工程的建设任务3.2工程造价合同总价为人民币壹仟万元整(¥1,000,000.00)3.3工程付款方式1.签订合同后,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;2.工程施工过程中,每月支付合同总价款的20%;3.工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的30%;4.工程保修期满后,甲方支付合同总价款的20%。3.4工程结算方式工程结算以实际完成工程量和合同约定价格为准,由双方共同委托具有资质的审计机构进行审计。4.工程设计要求4.1设计依据依据国家相关行业标准和甲方提供的施工图纸及设计要求4.2设计标准按照GB/T500572010《工业与民用建筑工程施工质量验收统一标准》执行4.3设计深度满足施工图设计要求,包括施工详图、材料清单、设备清单等4.4设计变更设计变更需经双方协商一致,并由甲方书面确认4.5设计费用设计费用包含在合同总价内,甲方不再另行支付5.工程施工要求5.1施工质量标准按照GB/T502032011《建筑工程施工质量验收统一标准》执行5.2施工安全要求严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全5.3施工进度要求按照合同约定的工期完成施工任务5.4施工组织设计乙方需编制详细的施工组织设计,经甲方审核批准后执行5.5施工变更施工变更需经双方协商一致,并由甲方书面确认5.6施工验收施工验收按照合同约定的验收标准进行,由双方共同组织验收6.工程材料及设备6.1材料及设备供应方式甲方负责提供所需材料及设备,乙方负责采购6.2材料及设备质量要求材料及设备必须符合国家相关标准和设计要求6.3材料及设备验收材料及设备验收按照合同约定和有关标准执行6.4材料及设备费用材料及设备费用包含在合同总价内,甲方不再另行支付8.工程验收8.1验收程序8.1.1乙方在工程完工后,应向甲方提交工程验收申请报告,包括施工记录、质量检验报告、工程结算书等资料。8.1.2甲方应在收到验收申请报告后的7个工作日内组织验收。8.1.3验收组由甲方代表、乙方代表及有关专家组成,负责对工程进行现场检查和资料审查。8.2验收标准8.2.1工程质量应符合国家相关标准和设计要求。8.2.2工程外观应符合设计图纸的要求,无损坏、变形等现象。8.2.3工程功能应符合设计预期,各项性能指标达到设计要求。8.3验收时间8.3.1验收应在工程完工后的30日内完成。8.3.2如因特殊原因无法在规定时间内完成验收,双方应协商确定延期验收的时间。8.4验收组织8.4.1甲方负责组织验收工作,包括确定验收时间、地点和验收组成员。8.4.2乙方应提供必要的验收条件,包括验收所需的工具、设备等。8.5验收结果处理8.5.1验收合格,甲方应在验收合格证明上签字确认。8.5.2验收不合格,乙方应在接到不合格通知后30日内进行整改,直至验收合格。9.工程保修9.1保修范围9.1.1乙方对工程在保修期内出现的质量问题负责维修。9.1.2保修范围包括但不限于电气设备、管道、线路等。9.2保修期限9.2.1电气设备、管道、线路等主要设施的保修期限为2年。9.2.2其他设施的保修期限为1年。9.3保修责任9.3.1乙方应在接到保修通知后的24小时内派员到场维修。9.3.2保修期内,因乙方原因造成的质量问题,乙方应承担全部维修费用。9.4保修费用9.4.1保修期内,乙方负责所有维修费用。9.4.2保修期满后,甲方自行承担维修费用。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程建设的;10.1.2甲方未按合同约定支付工程款的;10.1.3双方未按合同约定履行其他义务的。10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。10.2.2违约金按合同总价款的5%计算。10.3违约赔偿10.3.1违约方应赔偿对方因此遭受的直接损失。10.3.2赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可向人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1双方可约定仲裁机构解决争议。11.3争议解决程序11.3.1争议发生后,双方应在30日内协商解决。11.3.2协商不成的,任何一方可向约定的仲裁机构申请仲裁。12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章;12.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字;12.1.3合同内容符合法律法规的规定。12.2合同生效日期12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同生效地点12.3.1合同生效地点为合同签订地。13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1合同约定的解除条件成就;13.1.2双方协商一致解除合同。13.2合同解除程序13.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方;13.2.2双方应在接到解除通知后的30日内办理合同解除手续。13.3合同解除后果13.3.2合同解除不影响双方已发生的权利和义务。14.合同终止14.1合同终止条件14.1.1合同约定的终止条件成就;14.1.2双方协商一致终止合同。14.2合同终止程序14.2.1提出终止合同的一方应书面通知对方;14.2.2双方应在接到终止通知后的30日内办理合同终止手续。14.3合同终止后果14.3.2合同终止不影响双方已发生的权利和义务。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同所称第三方,是指除合同双方之外的,参与合同执行、管理或提供服务的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、施工监理单位、质量检测机构、造价咨询机构、保险公司等。15.2第三方的责任15.2.1第三方应根据合同约定或法律法规的规定,履行其职责,并对自己的行为承担相应的法律责任。15.2.2第三方在合同执行过程中,应遵守国家相关法律法规和行业标准,确保工程质量、安全和进度。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据合同约定或法律法规的规定,获取合同执行所需的信息和资料。15.3.2第三方有权对合同执行过程中的问题提出意见和建议,并有权要求合同双方采取措施予以解决。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系,第三方不承担甲方、乙方之间的合同责任。15.4.2第三方与甲方、乙方之间在合同执行过程中,应保持沟通和协调,共同确保合同目标的实现。16.第三方介入的额外条款及说明16.1监理单位16.1.1甲方委托监理单位对工程进行监理,监理单位应具备相应的资质和经验。16.1.2监理单位应在合同签订后30日内向甲方提交监理计划,经甲方批准后执行。16.1.3监理单位对工程的质量、安全、进度进行监督,发现问题时应及时通知甲方和乙方。16.2设计单位16.2.1乙方委托设计单位进行工程设计,设计单位应具备相应的资质和经验。16.2.2设计单位应在合同签订后60日内向乙方提交设计图纸和设计文件,经乙方批准后执行。16.2.3设计单位对设计图纸和设计文件负责,并确保其符合国家相关标准和要求。16.3施工监理单位16.3.1甲方委托施工监理单位对工程施工进行监理,施工监理单位应具备相应的资质和经验。16.3.2施工监理单位应在合同签订后30日内向甲方提交施工监理计划,经甲方批准后执行。16.3.3施工监理单位对工程施工的质量、安全、进度进行监督,发现问题时应及时通知甲方和乙方。16.4质量检测机构16.4.1甲方委托质量检测机构对工程材料、设备、施工质量进行检测,质量检测机构应具备相应的资质和经验。16.4.2质量检测机构应在合同签订后30日内向甲方提交检测计划,经甲方批准后执行。16.4.3质量检测机构对检测结果负责,并确保其符合国家相关标准和要求。16.5造价咨询机构16.5.1甲方委托造价咨询机构对工程进行造价咨询,造价咨询机构应具备相应的资质和经验。16.5.2造价咨询机构应在合同签订后30日内向甲方提交造价咨询报告,经甲方批准后执行。16.5.3造价咨询机构对造价咨询结果负责,并确保其符合国家相关标准和要求。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应根据合同约定或法律法规的规定确定。17.2第三方的责任限额应包括但不限于:17.2.1对工程质量的直接损失;17.2.2对工程安全的直接损失;17.2.3对工程进度的直接损失;17.2.4对合同双方造成的间接损失。17.3第三方的责任限额在合同中应明确约定,并在合同附件中予以详细说明。17.4若第三方责任限额低于实际损失,甲方和乙方有权要求第三方承担超出责任限额的部分。17.5第三方的责任限额不影响甲方和乙方根据本合同享有的其他权利。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订证明要求:双方签字盖章的合同副本。说明:作为合同生效的证明文件。2.附件二:甲方委托监理单位证明要求:甲方出具的委托监理单位的证明文件。说明:证明甲方已委托第三方进行工程监理。3.附件三:设计单位资质证明要求:设计单位提供的资质证书复印件。说明:证明设计单位具备进行工程设计的能力。4.附件四:施工监理单位资质证明要求:施工监理单位提供的资质证书复印件。说明:证明施工监理单位具备进行施工监理的能力。5.附件五:质量检测机构资质证明要求:质量检测机构提供的资质证书复印件。说明:证明质量检测机构具备进行质量检测的能力。6.附件六:造价咨询机构资质证明要求:造价咨询机构提供的资质证书复印件。说明:证明造价咨询机构具备进行造价咨询的能力。7.附件七:施工组织设计要求:乙方编制的施工组织设计文件。说明:详细说明施工方案、进度安排、质量保证措施等。8.附件八:工程结算书要求:经双方确认的工程结算书。说明:详细列出工程量、单价、总价等信息。9.附件九:工程验收报告要求:验收组签署的工程验收报告。说明:记录工程验收的日期、结果等信息。10.附件十:保修记录要求:乙方提供的保修记录。说明:记录保修项目的名称、时间、处理情况等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程建设。责任认定标准:乙方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若乙方未在合同约定的时间内完成工程,甲方有权要求乙方支付每日万分之五的违约金,并赔偿因此造成的损失。2.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:甲方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若甲方未在合同约定的时间内支付工程款,乙方有权要求甲方支付每日万分之五的违约金,并赔偿因此造成的损失。3.违约行为:第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准:第三方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若监理单位未按合同约定进行监理,导致工程质量不合格,监理单位应承担相应的违约责任。4.违约行为:因第三方原因造成工程损失。责任认定标准:第三方应承担违约责任,赔偿损失。示例说明:若因设计单位设计错误导致工程损坏,设计单位应承担修复费用。5.违约行为:合同双方未按合同约定解决争议。责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若合同双方未能在约定的时间内解决争议,违约方应承担违约责任。全文完。2024年度工业水电安装工程承包合同范本3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程承包范围3.1承包人义务3.2发包人义务4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.2工期要求5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成6.2工程费用结算6.3工程款支付方式7.工程变更及索赔7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3工程索赔8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收责任9.工程保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)发包方:[发包方全称](2)承包方:[承包方全称]1.2双方地址(1)发包方地址:[发包方详细地址](2)承包方地址:[承包方详细地址]1.3双方联系方式(1)发包方联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]电子邮箱:[电子邮箱](2)承包方联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]电子邮箱:[电子邮箱]2.工程概况2.1工程名称[工程名称]2.2工程地点[工程详细地点]2.3工程规模[工程规模描述]2.4工程内容[工程具体内容描述]3.工程承包范围3.1承包人义务(1)按照合同约定,完成工程的设计、施工、安装等工作。(2)确保工程质量符合国家及行业标准。(3)按照工程进度要求,按时完成工程。(4)负责工程现场的安全、环保工作。3.2发包人义务(1)提供工程所需的场地、水源、电源等基础设施。(2)协助承包方办理相关施工手续。(3)按照合同约定支付工程款。(4)对工程进行验收。4.工程进度与工期4.1工程进度安排[工程进度安排表]4.2工期要求[工程总工期及各阶段工期要求]5.工程质量要求5.1质量标准[质量标准描述,包括设计、施工、材料等]5.2质量检验(1)承包方应按照国家及行业标准进行自检。(2)发包方有权对工程进行抽检。5.3质量责任(1)承包方对工程质量负责。(2)因承包方原因导致的质量问题,由承包方承担修复责任及费用。6.工程费用及支付方式6.1工程费用构成[工程费用构成明细,包括设计费、材料费、人工费等]6.2工程费用结算(1)按月结算工程进度款。(2)工程竣工后,进行最终结算。6.3工程款支付方式(1)支付比例:[进度款支付比例](2)支付时间:[进度款支付时间](3)支付方式:[支付方式,如银行转账、现金等]8.工程验收8.1验收标准(1)符合国家及行业相关验收标准。(2)符合合同约定的质量要求。(3)工程文件、资料齐全。8.2验收程序(1)承包方完成工程后,通知发包方进行验收。(2)双方共同对工程进行验收,并形成验收报告。(3)验收合格后,发包方签署验收合格证明。8.3验收责任(1)承包方负责组织工程验收。(2)发包方负责验收工作的监督和协调。9.工程保修9.1保修范围(1)主体结构工程。(2)设备安装工程。(3)装饰装修工程。9.2保修期限(1)主体结构工程:[保修期限](2)设备安装工程:[保修期限](3)装饰装修工程:[保修期限]9.3保修责任(1)在保修期内,因承包方原因造成的问题,由承包方负责修复。(2)保修期内,因自然灾害等原因造成的问题,双方协商解决。10.违约责任10.1违约情形(1)承包方未按合同约定完成工程。(2)承包方工程质量不符合约定。(3)发包方未按合同约定支付工程款。10.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。(2)因违约行为导致合同解除的,违约方应承担相应的法律责任。11.争议解决11.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议。(2)协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。11.2争议解决机构[仲裁机构名称]12.合同解除12.1合同解除条件(1)因不可抗力导致合同无法履行。(2)一方严重违约,另一方提出解除合同。(3)双方协商一致解除合同。12.2合同解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知对方。(2)双方应在收到通知后[通知期限]内,对合同解除事宜进行协商。(3)协商不成的,按照11.1条款执行。13.合同生效及终止13.1合同生效条件(1)双方签署合同。(2)合同经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件(1)工程竣工验收合格。(2)合同约定的义务履行完毕。(3)双方协商一致解除合同。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方的概念本合同所称第三方,是指除合同双方外的其他个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、设计方、咨询方、检测方、保险方等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、工程设计、工程咨询、工程检测、工程保险等。2.第三方介入的程序及要求2.1第三方介入程序(1)发包方根据工程需要,选择合适的第三方。(2)双方协商确定第三方的工作范围、职责和费用。(3)第三方与发包方签订相应的合作协议。2.2第三方介入要求(1)第三方应具备相应的资质和经验。(2)第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。(3)第三方应按照合同约定和发包方的要求开展工作。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定(1)根据第三方的工作范围和合同约定,确定第三方责任限额。(2)第三方责任限额不得低于合同总价的[百分比]。3.2第三方责任限额的承担(1)第三方在责任限额内承担责任。(2)超过责任限额的部分,由合同双方根据实际情况协商解决。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与发包方的责权利(1)第三方应向发包方提供专业的服务,确保工程质量。(2)发包方有权监督第三方的工作,并对第三方的工作成果进行验收。(3)第三方应按照合同约定收取服务费用。4.2第三方与承包方的责权利(1)第三方应与承包方进行有效沟通,确保工程顺利进行。(2)承包方应按照第三方的要求进行施工,并配合第三方进行工程检测等工作。(3)第三方应就检测结果向承包方提出整改建议,承包方应予以配合。4.3第三方与施工方的责权利(1)第三方应对施工方进行技术指导,确保施工质量。(2)施工方应按照第三方的要求进行施工,并配合第三方进行现场检测。(3)第三方应就检测结果向施工方提出整改建议,施工方应予以配合。5.第三方介入的合同变更5.1第三方介入合同变更的提出(1)发包方根据工程需要,可提出第三方介入的合同变更。(2)承包方有权对第三方介入的合同变更提出异议。5.2第三方介入合同变更的审批(1)合同变更需经双方协商一致。(2)合同变更需经合同双方签字盖章后生效。6.第三方介入的争议解决6.1第三方介入争议的解决方式(1)双方应友好协商解决第三方介入过程中的争议。(2)协商不成的,提交[仲裁机构名称]仲裁。6.2第三方介入争议的责任承担(1)第三方在责任限额内承担责任。(2)超过责任限额的部分,由合同双方根据实际情况协商解决。7.第三方介入的合同终止7.1第三方介入合同终止的条件(1)第三方完成合同约定的服务内容。(2)合同双方协商一致解除合同。7.2第三方介入合同终止的程序(1)合同一方提出合同终止的通知。(2)双方应在收到通知后[通知期限]内,对合同终止事宜进行协商。(3)协商不成的,按照11.1条款执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照复印件要求:提供双方有效的营业执照复印件,加盖公司公章。说明:用于证明合同双方的合法主体资格。2.附件二:工程图纸及技术规范要求:提供完整的工程图纸及相关的技术规范文件。说明:用于指导工程的设计、施工及验收。3.附件三:工程量清单要求:详细列出工程项目的名称、数量、单价及总价。说明:用于工程费用的结算和支付。4.附件四:工程进度计划要求:明确各阶段工程的开始和结束时间。说明:用于监督工程进度,确保工程按期完成。5.附件五:工程质量检验报告要求:提供工程各阶段的质量检验报告。说明:用于证明工程质量符合合同要求。6.附件六:工程验收报告要求:提供工程竣工验收报告。说明:用于证明工程已按合同约定完成。7.附件七:第三方合作协议要求:提供第三方与发包方签订的合作协议。说明:用于明确第三方的工作范围、职责和费用。8.附件八:工程变更记录要求:详细记录工程变更的内容、原因及处理结果。说明:用于证明工程变更的合法性和有效性。9.附件九:工程款支付凭证要求:提供工程款支付的相关凭证。说明:用于证明工程款已按合同约定支付。10.附件十:违约责任证明要求:提供违约行为的相关证明材料。说明:用于证明违约行为的存在。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)承包方未按合同约定完成工程。(2)承包方工程质量不符合约定。(3)发包方未按合同约定支付工程款。(4)第三方未按合同约定履行职责。(5)任何一方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:(1)违约方应根据违约行为对合同另一方造成的损失进行赔偿。(2)违约方应承担违约金、罚款等违约责任。(3)违约方应承担因违约行为产生的其他责任。3.违约责任示例说明:(1)承包方未按合同约定完成工程,导致工程延期一个月,发包方因此遭受损失5万元。承包方应赔偿发包方5万元,并支付违约金。(2)发包方未按合同约定支付工程款,导致承包方遭受损失2万元。发包方应赔偿承包方2万元,并支付违约金。(3)第三方未按合同约定履行职责,导致工程质量不合格,承包方因此遭受损失3万元。第三方应赔偿承包方3万元,并支付违约金。全文完。2024年度工业水电安装工程承包合同范本4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.承包方信息1.2.业主方信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程内容3.工程承包范围3.1.承包内容3.2.不包含内容4.工程施工期限4.1.施工开始时间4.2.施工结束时间4.3.预计工期5.工程质量要求5.1.质量标准5.2.质量保证措施5.3.质量验收程序6.工程进度款支付6.1.支付方式6.2.支付比例6.3.支付时间6.4.付款条件7.工程变更及洽商7.1.变更范围7.2.变更程序7.3.洽商程序8.工程验收及保修8.1.验收标准8.2.验收程序8.3.保修期限及内容9.违约责任9.1.承包方违约责任9.2.业主方违约责任10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构11.合同生效及终止11.1.合同生效条件11.2.合同终止条件12.合同附件12.1.设计图纸12.2.技术规范12.3.其他相关文件13.合同签署13.1.签署日期13.2.签署地点13.3.签署人14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.承包方信息1.1.1.承包方名称1.1.2.承包方地址1.1.3.联系人姓名1.1.4.联系电话1.1.5.法定代表人1.2.业主方信息1.2.1.业主方名称1.2.2.业主方地址1.2.3.联系人姓名1.2.4.联系电话1.2.5.法定代表人2.工程概况2.1.工程名称:2024年度工业水电安装工程2.2.工程地点:[具体地址]2.3.工程规模:[具体规模]2.4.工程内容:2.4.1.水电管道安装2.4.2.水泵及电机安装2.4.3.电气控制系统安装2.4.4.配电箱及电缆敷设3.工程承包范围3.1.承包内容:3.1.1.完成工程的设计、施工、调试及验收3.1.2.提供必要的施工图纸和技术文件3.1.3.负责工程质量及安全3.2.不包含内容:3.2.1.土建工程及地基处理3.2.2.临时设施及场地平整3.2.3.水源、电源接入4.工程施工期限4.1.施工开始时间:[具体日期]4.2.施工结束时间:[具体日期]4.3.预计工期:[具体天数]5.工程质量要求5.1.质量标准:5.1.1.符合国家相关行业标准和规范5.1.2.符合设计图纸要求5.1.3.确保工程安全可靠5.2.质量保证措施:5.2.1.选用合格的材料和设备5.2.2.严格执行施工工艺5.2.3.定期进行质量检查5.3.质量验收程序:5.3.1.施工过程中进行自检5.3.2.业主方进行现场验收5.3.3.验收合格后签署验收报告6.工程进度款支付6.1.支付方式:银行转账6.2.支付比例:6.2.1.施工前支付10%作为预付款6.2.2.每完成工程量20%支付10%6.2.3.工程验收合格后支付剩余款项6.3.支付时间:每月[具体日期]前6.4.付款条件:6.4.1.业主方确认工程量及质量6.4.2.承包方提交发票及相关证明文件7.工程变更及洽商7.1.变更范围:7.1.1.工程量增加或减少7.1.2.工程内容调整7.1.3.施工技术要求变更7.2.变更程序:7.2.1.双方协商一致后签署变更协议7.2.2.变更协议作为合同附件7.3.洽商程序:7.3.1.双方指定专人负责洽商7.3.2.洽商结果形成书面文件7.3.3.双方签字确认8.工程验收及保修8.1.验收标准:8.1.1.符合国家及行业标准8.1.2.符合设计图纸及施工规范8.1.3.工程质量达到合同约定的质量标准8.2.验收程序:8.2.1.施工单位完成工程后,向业主方提交验收申请8.2.2.业主方在收到验收申请后7日内组织验收8.2.3.验收合格后,双方签署验收报告8.3.保修期限及内容:8.3.1.保修期限为工程竣工验收合格之日起一年8.3.2.保修期内,因施工单位原因导致的工程质量问题,施工单位负责无偿维修或更换9.违约责任9.1.承包方违约责任:9.1.1.未按期完成工程,每逾期一日,按合同总价款的千分之五支付违约金9.1.2.工程质量不符合约定,负责返工、维修,并承担由此产生的费用9.1.3.违反合同约定,擅自变更工程内容,承担由此造成的损失9.2.业主方违约责任:9.2.1.未按约定支付工程款,每逾期一日,按未付款额的千分之五支付违约金9.2.2.阻碍施工单位正常施工,承担由此造成的损失9.2.3.违反合同约定,造成工程延误,承担由此造成的损失10.争议解决10.1.争议解决方式:10.1.1.双方应友好协商解决争议10.1.2.协商不成的,提交[具体仲裁机构]仲裁10.2.争议解决机构:10.2.1.[具体仲裁机构名称]10.2.2.仲裁地点:[具体地点]11.合同生效及终止11.1.合同生效条件:11.1.1.双方签字盖章11.1.2.合同经双方法定代表人或授权代表签署11.1.3.合同符合法律法规要求11.2.合同终止条件:11.2.1.工程竣工验收合格11.2.2.双方协商一致解除合同11.2.3.出现合同约定的终止情形12.合同附件12.1.设计图纸12.2.技术规范12.3.其他相关文件13.合同签署13.1.签署日期:[具体日期]13.2.签署地点:[具体地点]13.3.签署人:13.3.1.承包方:[法定代表人或授权代表姓名]13.3.2.业主方:[法定代表人或授权代表姓名]14.其他约定事项14.1.本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3.本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1.定义:本合同中的“第三方”是指除合同双方外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。15.2.介入目的:第三方介入旨在提高工程质量、保障施工安全、促进合同履行、解决合同争议等。16.第三方介入的条件与程序16.1.条件:16.1.1.双方同意引入第三方介入16.1.2.第三方具备相应的资质和能力16.1.3.第三方介入不违反法律法规和合同约定16.2.程序:16.2.1.双方协商确定第三方介入的具体事项和职责16.2.2.双方签署第三方介入协议,明确各方的权利义务16.2.3.第三方根据协议履行职责,并接受双方的监督17.第三方的责任限额17.1.第三方责任限额的确定:17.1.1.双方根据第三方的资质和能力,协商确定第三方责任限额17.1.2.第三方责任限额不得超过合同总价款的[具体比例]17.1.3.第三方责任限额包括因第三方原因导致的工程损失、延误等17.2.超出责任限额的处理:17.2.1.超出责任限额的部分,由合同双方按合同约定承担17.2.2.第三方责任限额不影响合同双方的违约责任18.第三方的责权利18.1.责任:18.1.1.第三方应按照协议约定履行职责,确保工程质量、施工安全和合同履行18.1.2.第三方应对其提供的服务承担相应的责任18.1.3.第三方应对其工作人员的违法行为承担责任18.2.权利:18.2.1.第三方有权要求合同双方提供必要的工作条件和支持18.2.2.第三方有权获得约定的报酬和费用18.2.3.第三方有权在合同范围内独立行使职权18.3.利益:18.3.1.第三方通过提供专业服务获得合理的报酬18.3.2.第三方通过参与项目获得行业声誉和经验积累18.3.3.第三方在合同履行过程中,维护自身合法权益19.第三方与其他各方的划分说明19.1.第三方与承包方:19.1.1.第三方作为监理方或检测机构,对承包方的施工过程进行监督和检验19.1.2.第三方发现承包方存在违约行为,有权向合同双方提出,并要求采取措施19.1.3.第三方对承包方的违约行为不承担责任19.2.第三方与业主方:19.2.1.第三方作为中介方或咨询顾问,为业主方提供专业意见和服务19.2.2.第三方对业主方的决策不承担责任19.2.3.第三方在合同履行过程中,维护业主方的合法权益19.3.第三方与合同双方:19.3.1.第三方在合同履行过程中,对合同双方均有监督和服务的义务19.3.2.第三方对合同双方的违约行为均有权提出,并要求采取措施19.3.3.第三方在合同履行过程中,维护合同双方的合法权益20.第三方介入的终止20.1.条件:20.1.1.合同履行完毕20.1.2.双方协商一致解除第三方介入协议20.1.3.出现合同约定的终止情形20.2.程序:20.2.1.双方签署终止第三方介入协议20.2.2.第三方办理相关手续,终止介入职责20.2.3.双方根据协议约定处理相关事宜第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸要求:图纸应完整、准确,符合国家及行业标准,包含工程各阶段的详细设计。说明:设计图纸是工程实施的重要依据,应确保图纸的完整性和准确性。2.技术规范要求:技术规范应详细列出工程所需的技术参数、施工工艺和质量标准。说明:技术规范是指导工程实施的标准,应确保规范的科学性和实用性。3.合同双方签署的协议要求:协议内容应明确双方的权利义务,包括但不限于工程进度、质量、安全、付款等。说明:协议是合同的重要组成部分,应确保协议的合法性和有效性。4.施工组织设计要求:施工组织设计应详细列出施工方案、进度计划、人员安排、设备配置等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,应确保施工的有序进行。5.工程量清单要求:工程量清单应详细列出工程各分项工程的工程量,并计算总价。说明:工程量清单是计算工程款的重要依据,应确保清单的准确性和完整性。6.工程进度款支付申请要求:支付申请应详细列出已完成的工程量、质量情况、付款金额等。说明:支付申请是获取工程进度款的重要文件,应确保申请的准确性和及时性。7.工程验收报告要求:验收报告应详细记录工程验收情况,包括质量、进度、安全等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,应确保报告的真实性和完整性。8.工程变更及洽商记录要求:记录应详细列出变更内容、洽商结果、双方签字等。说明:变更及洽商记录是工程变更和洽商的重要证据,应确保记录的完整性和准确性。9.工程质量检测报告要求:报告应详细记录工程质量检测情况,包括检测方法、结果等。说明:质量检测报告是确保工程质量的重要文件,应确保报告的客观性和真实性。10.工程安全检查记录要求:记录应详细记录工程安全检查情况,包括检查内容、结果等。说明:安全检查记录是确保工程安全的重要文件,应确保记录的完整性和准确性。说明二:违约行为及责任认定:1.承包方违约行为及责任认定:违约行为:未按期完成工程责任认定:每逾期一日,按合同总价款的千分之五支付违约金示例:若承包方逾期完成工程30天,则应支付合同总价款的1.5%作为违约金。2.业主方违约行为及责任认定:违约行为:未按约定支付工程款责任认定:每逾期一日,按未付款额的千分之五支付违约金示例:若业主方逾期支付工程款10万元,则应支付5000元作为违约金。3.第三方违约行为及责任认定:违约行为:未按协议履行职责责任认定:根据协议约定,承担相应的责任,包括但不限于赔偿损失示例:若第三方未按协议进行工程质量检测,导致工程质量问题,应赔偿由此造成的损失。4.其他违约行为及责任认定:违约行为:违反合同约定,造成工程损失或延误责任认定:根据合同约定,承担相应的责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金示例:若任何一方违反合同约定,导致工程延误,应承担由此造成的损失和违约金。全文完。2024年度工业水电安装工程承包合同范本5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2业主方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程承包范围3.1承包内容3.2施工范围3.3工程量清单4.工程合同工期4.1工期要求4.2工期延误责任5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量验收5.3质量保证6.工程进度款支付6.1付款方式6.2付款进度6.3付款条件7.材料设备供应7.1材料设备供应方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备验收8.安全生产管理8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.环境保护与文明施工9.1环境保护要求9.2文明施工要求9.3环境污染处理10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决费用12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称:水电安装工程有限公司1.1.2承包方法定代表人:1.1.3承包方注册地址:省市区路号1.1.4承包方联系电话:138xxxx55551.1.5承包方营业执照注册号:051.2业主方基本信息1.2.1业主方名称:工业园区1.2.2业主方法定代表人:1.2.3业主方注册地址:省市区路号1.2.4业主方联系电话:139xxxx66661.2.5业主方营业执照注册号:987652.工程概况2.1工程名称:2024年度工业水电安装工程2.2工程地点:省市工业园区2.3工程规模:占地面积50000平方米,建筑面积30000平方米2.4工程类型:工业水电安装工程3.工程承包范围3.1承包内容:包括但不限于水电管道安装、电气设备安装、变配电设施安装、电缆桥架安装等3.2施工范围:整个工业园区水电安装工程,具体施工范围以设计图纸和工程量清单为准3.3工程量清单:详见附件一《工程量清单》4.工程合同工期4.1工期要求:自合同签订之日起180天内完成全部工程4.2工期延误责任:因承包方原因导致的工期延误,每延误一天,按合同总价款的0.5%支付违约金5.工程质量要求5.1质量标准:符合国家及行业标准,详见附件二《工程质量标准》5.2质量验收:按照国家及行业标准进行验收,验收合格后方可进入下一道工序5.3质量保证:承包方对工程质量承担连带责任,自验收合格之日起保修期为2年6.工程进度款支付6.1付款方式:分阶段支付,具体支付比例及时间节点详见附件三《工程进度款支付计划》6.2付款进度:根据工程进度和质量验收情况,按月支付进度款6.3付款条件:工程进度款支付需符合合同约定,并经过业主方审核确认7.材料设备供应7.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 企业间融资借款合同范本
- 酒店物资采购销售合同
- 土工材料订购协议模板在线
- 政府单位采购合同中的保密条款
- 快餐配送协议样式
- 瓦工班组分包劳务规定
- 永州市房产买卖协议范例
- 建筑拆除合同样本
- 空调故障及时告知
- 木材供应订购协议
- 《全国较大事故案例》课件
- 2024-2025学年上学期天津初中地理七年级期末模拟卷1
- 病理学知到智慧树章节测试课后答案2024年秋温州医科大学
- 2023年湖北交投智能检测股份有限公司社会招聘笔试真题
- 2024企业所得税培训
- 国开汽车学院《项目管理》形考作业1-4答案
- 歌唱语音智慧树知到期末考试答案章节答案2024年齐鲁师范学院
- 健康膳食解码智慧树知到期末考试答案章节答案2024年佳木斯大学
- 《中国心力衰竭诊断和治疗指南2024》解读
- 2023年肝糖原的提取鉴定与定量实验报告
- 年产10吨功能益生菌冻干粉的工厂设计改
评论
0/150
提交评论