2024年度抵押贷款商品房预售合同模板3篇_第1页
2024年度抵押贷款商品房预售合同模板3篇_第2页
2024年度抵押贷款商品房预售合同模板3篇_第3页
2024年度抵押贷款商品房预售合同模板3篇_第4页
2024年度抵押贷款商品房预售合同模板3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度抵押贷款商品房预售合同模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1出借方信息1.1.1出借方名称1.1.2出借方地址1.1.3出借方法定代表人或授权代表1.1.4出借方联系方式1.2借款方信息1.2.1借款方名称1.2.2借款方地址1.2.3借款方法定代表人或授权代表1.2.4借款方联系方式2.贷款基本信息2.1贷款金额2.2贷款利率2.3贷款期限2.4还款方式2.5贷款用途3.房地产基本信息3.1房地产名称3.2房地产地址3.3房地产权属证明3.4房地产面积3.5房地产用途4.抵押权设定4.1抵押权设立4.2抵押物价值4.3抵押物处置方式4.4抵押物登记5.合同履行与变更5.1合同履行5.2合同变更5.3合同解除5.4合同续期6.违约责任6.1违约责任概述6.2违约责任认定6.3违约责任承担6.4违约金计算7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效与终止8.1合同生效8.2合同终止8.3合同解除9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.法律适用与管辖10.1法律适用10.2管辖法院11.其他约定事项11.1其他约定事项一11.2其他约定事项二11.3其他约定事项三12.合同附件12.1附件一:抵押权设定协议12.2附件二:房地产权属证明复印件12.3附件三:其他相关文件13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人员14.合同份数与生效14.1合同份数14.2合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1出借方信息1.1.1出借方名称:银行股份有限公司1.1.2出借方地址:省市区路号1.1.3出借方法定代表人或授权代表:1.2借款方信息1.2.1借款方名称:房地产开发有限公司1.2.2借款方地址:省市区路号1.2.3借款方法定代表人或授权代表:2.贷款基本信息2.1贷款金额:人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)2.2贷款利率:年利率为X%,按中国人民银行同期贷款基准利率调整2.3贷款期限:自本合同生效之日起X年2.4还款方式:等额本息还款法2.5贷款用途:用于本项目商品房的开发建设3.房地产基本信息3.1房地产名称:广场3.2房地产地址:省市区路号3.3房地产权属证明:市不动产权证书3.4房地产面积:总建筑面积为X万平方米3.5房地产用途:住宅、商业4.抵押权设定4.1抵押权设立:借款方同意以其拥有的广场房地产作为本贷款的抵押物,出借方同意接受该抵押权4.2抵押物价值:抵押物评估价值为人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)4.3抵押物处置方式:在债务履行期届满或出现违约情况时,出借方有权依法处置抵押物以实现债权4.4抵押物登记:抵押权自登记之日起设立5.合同履行与变更5.1合同履行:双方应按照本合同的约定履行各自的权利和义务5.2合同变更:任何一方要求变更本合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议5.3合同解除:在发生本合同约定的解除条件时,任何一方均有权解除本合同5.4合同续期:在合同到期前,双方可协商一致续签本合同6.违约责任6.1违约责任概述:任何一方违反本合同的约定,均应承担相应的违约责任6.2违约责任认定:违约责任的认定以事实为依据,以本合同的约定为准6.3违约责任承担:违约方应承担违约金、赔偿金等损失,并承担由此产生的其他责任6.4违约金计算:违约金的计算方式按照本合同的约定执行7.争议解决7.1争议解决方式:双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁7.2争议解决机构:市仲裁委员会7.3争议解决程序:按照市仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁8.合同生效与终止8.1合同生效:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。8.2合同终止:合同履行完毕或因双方协商一致、法定解除事由或其他法定原因终止。8.3合同解除:在发生合同约定的解除条件或不可抗力事件时,任何一方均可解除合同。9.保密条款9.1保密内容:本合同内容、双方商业秘密、技术信息等。9.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止后X年。9.3违约责任:任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任。10.法律适用与管辖10.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。10.2管辖法院:本合同的解释、履行、违约争议等,均由合同签订地人民法院管辖。11.其他约定事项11.1其他约定事项一:本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2其他约定事项二:本合同一式X份,双方各执X份。11.3其他约定事项三:本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.合同附件12.1附件一:抵押权设定协议12.2附件二:房地产权属证明复印件12.3附件三:其他相关文件13.合同签署13.1合同签署日期:____年__月__日13.2合同签署地点:____市____区____路____号13.3合同签署人员:出借方授权代表签字(或盖章),借款方授权代表签字(或盖章)。14.合同份数与生效14.1合同份数:本合同一式X份,双方各执X份。14.2合同生效日期:自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义:本合同所称第三方,是指在本合同履行过程中,为协助双方完成合同目的而介入合同关系的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、评估机构、担保机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方职责:15.2.1中介机构:负责协助双方就合同内容进行沟通、协调,提供专业的咨询和建议,但不直接参与合同的权利义务履行。15.2.2评估机构:负责对抵押物或其他相关资产进行评估,提供评估报告,但不承担合同履行的直接责任。15.2.3担保机构:提供担保服务,保证合同义务的履行,但其责任限于担保范围内。15.2.4律师事务所:提供法律咨询和代理服务,协助解决法律问题,但不承担合同履行的直接责任。15.2.5会计师事务所:提供审计服务,对财务报表进行审计,但不承担合同履行的直接责任。15.3第三方权利:15.3.1中介机构:有权根据合同约定收取中介费用。15.3.2评估机构:有权根据合同约定收取评估费用。15.3.3担保机构:有权根据合同约定收取担保费用。15.3.4律师事务所:有权根据合同约定收取法律服务费用。15.3.5会计师事务所:有权根据合同约定收取审计费用。15.4第三方义务:15.4.1中介机构:应诚实守信,提供真实、准确的信息,协助双方达成合意。15.4.2评估机构:应独立、客观、公正地评估抵押物或其他相关资产,提供准确的评估报告。15.4.3担保机构:应按照合同约定履行担保责任,保证合同义务的履行。15.4.4律师事务所:应提供专业的法律服务,协助解决法律问题。15.4.5会计师事务所:应按照审计准则进行审计,提供真实的审计报告。16.第三方责任限额16.1第三方责任:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,应承担相应的赔偿责任。16.2责任限额:第三方的赔偿责任不得超过其根据合同约定所收取的费用总额。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的划分:第三方与甲方的关系基于合同约定,甲方应按照合同约定支付相关费用,并对第三方的履约行为进行监督。17.2第三方与乙方的划分:第三方与乙方的关系基于合同约定,乙方应按照合同约定接受第三方的服务,并对第三方的履约行为进行监督。17.3第三方与其他各方的划分:第三方与合同其他各方的关系基于合同约定,各方应按照合同约定履行各自的义务,并对第三方的履约行为进行监督。18.第三方变更18.1第三方变更:如需更换第三方,应经甲乙双方书面同意,并签订书面变更协议。19.第三方退出19.1第三方退出:第三方在完成其职责后,应向甲乙双方提供书面退出通知。20.第三方争议解决20.1第三方争议解决:第三方与甲乙双方之间发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:抵押权设定协议详细要求:协议应详细列明抵押权设立的条款,包括抵押物的描述、价值、抵押权的范围、抵押物的登记情况等。说明:本附件作为合同的一部分,与主合同具有同等法律效力。2.附件二:房地产权属证明复印件详细要求:提供房地产权属证明的复印件,需加盖出具单位公章,证明房地产的权属清晰。说明:本附件作为合同的一部分,用于证明房地产的权属情况。3.附件三:其他相关文件详细要求:包括但不限于借款方提供的财务报表、评估报告、担保文件等,用于支持合同内容的真实性。说明:本附件作为合同的一部分,用于补充合同内容的完整性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1借款方未按时还款:借款方未按照合同约定的还款日期和金额还款。1.2借款方未按时支付利息:借款方未按照合同约定的日期支付利息。1.3抵押物价值下降:抵押物的市场价值低于合同约定的价值。1.4未经同意擅自处置抵押物:借款方未经出借方同意擅自处置抵押物。1.5未经同意变更合同内容:未经甲乙双方同意,擅自变更合同中的任何条款。2.违约责任认定标准:2.1借款方未按时还款:借款方应支付逾期利息,并承担违约金。2.2借款方未按时支付利息:借款方应支付逾期利息,并承担违约金。2.3抵押物价值下降:出借方有权要求借款方提供新的抵押物或增加担保。2.4未经同意擅自处置抵押物:借款方应承担由此产生的全部责任,包括但不限于赔偿损失。2.5未经同意变更合同内容:擅自变更合同内容的,变更部分无效,双方应继续履行原合同。3.违约责任示例说明:3.1借款方未按时还款:若借款方未按时还款,则应支付自逾期之日起至还款之日止的逾期利息,并支付合同约定的违约金。3.2借款方未按时支付利息:若借款方未按时支付利息,则应支付自逾期之日起至支付之日止的逾期利息,并支付合同约定的违约金。全文完。2024年度抵押贷款商品房预售合同模板1本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同订立时间、地点1.3合同生效条件2.房地产基本信息2.1房地产位置、面积、结构2.2土地使用权性质、年限2.3房地产权属证书信息3.预售情况3.1预售许可证信息3.2预售面积、套数、价格3.3预售款项支付方式及时间4.贷款信息4.1贷款种类、金额4.2贷款利率、还款方式4.3贷款期限、还款时间5.贷款担保5.1抵押物信息5.2抵押物评估价值5.3抵押登记手续6.合同履行6.1开发商交付房产的时间、条件6.2买受人接收房产的时间、条件6.3房产交付后相关费用的承担7.合同变更7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序7.3合同变更对各方权利义务的影响8.违约责任8.1开发商违约责任8.2买受人违约责任8.3第三方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同解除10.1合同解除的条件10.2合同解除的程序10.3合同解除对各方权利义务的影响11.合同终止11.1合同终止的条件11.2合同终止的程序11.3合同终止对各方权利义务的影响12.合同附件12.1房地产测绘图纸12.2预售许可证复印件12.3贷款合同复印件13.其他约定13.1法律适用13.2合同份数13.3合同生效日期14.合同签署14.1双方签署人姓名、职务14.2签署日期14.3签署地点第一部分:合同如下:1.合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1开发商名称:____________________1.1.2开发商法定代表人:_____________1.1.3开发商住所地:_________________1.1.4买受人姓名:____________________1.1.5买受人身份证号码:_____________1.1.6买受人住所地:_________________1.2合同订立时间、地点:____年____月____日,地点:_________________1.3合同生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。2.房地产基本信息2.1房地产位置:____________________2.2房地产面积:____平方米2.3房地产结构:____________________2.4土地使用权性质:____________________2.5土地使用权年限:____年至____年2.6房地产权属证书信息:____________________3.预售情况3.1预售许可证信息:____________________3.2预售面积:____平方米3.3预售套数:____套3.4预售价格:每平方米____元3.5预售款项支付方式及时间:3.5.1首付款:____元,于合同签订之日起____个工作日内支付;3.5.2贷款部分:____元,按照贷款合同约定支付。4.贷款信息4.1贷款种类:____________________4.2贷款金额:____元4.3贷款利率:____%4.4还款方式:____________________4.5贷款期限:____年4.6还款时间:每月____日5.贷款担保5.1抵押物信息:____________________5.2抵押物评估价值:____元5.3抵押登记手续:已办理,抵押登记证明文件号:____________________6.合同履行6.1开发商交付房产的时间:____年____月____日6.2买受人接收房产的时间:____年____月____日6.3房产交付条件:6.3.1房产验收合格;6.3.2相关配套设施完善;6.3.3房产权属清晰。7.合同变更7.1合同变更的条件:7.1.1双方协商一致;7.1.2符合法律法规及政策规定。7.2合同变更的程序:7.2.1双方书面提出变更申请;7.2.2双方签订变更协议;7.2.3协议经双方签字盖章后生效。7.3合同变更对各方权利义务的影响:按照变更协议执行。8.违约责任8.1开发商违约责任8.1.1开发商未能按合同约定交付房产的,每逾期一日,应向买受人支付已付款总额的_____%作为违约金;8.1.2开发商交付的房产不符合合同约定的,买受人有权要求开发商承担修复责任或减少房价款;8.1.3开发商未按约定办理产权过户手续的,每逾期一日,应向买受人支付已付款总额的_____%作为违约金。8.2买受人违约责任8.2.1买受人未按合同约定支付房款的,每逾期一日,应向开发商支付已收房款总额的_____%作为违约金;8.2.2买受人擅自改变房屋结构或用途的,开发商有权解除合同,并要求买受人承担违约责任。8.3第三方违约责任8.3.1若贷款银行未能按约定发放贷款,买受人有权要求开发商承担相应的违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议;9.2争议解决机构:若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用:除法律另有规定外,争议解决费用由败诉方承担。10.合同解除10.1合同解除的条件:10.1.1合同约定的解除条件成就;10.1.2不可抗力致使合同目的不能实现;10.1.3一方违约致使合同目的不能实现。10.2合同解除的程序:10.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方;10.2.2双方应就解除合同的后果达成一致;10.2.3解除合同经双方签字盖章后生效。10.3合同解除对各方权利义务的影响:按照解除协议执行。11.合同终止11.1合同终止的条件:11.1.1合同约定的终止条件成就;11.1.2合同解除;11.1.3双方协商一致终止合同。11.2合同终止的程序:11.2.1双方书面通知对方合同终止;11.2.2双方应就合同终止后的善后事宜达成一致;11.2.3终止协议经双方签字盖章后生效。11.3合同终止对各方权利义务的影响:按照终止协议执行。12.合同附件12.1房地产测绘图纸:____________________12.2预售许可证复印件:____________________12.3贷款合同复印件:____________________13.其他约定13.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同份数:本合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力。13.3合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同签署14.1双方签署人姓名、职务:开发商签署人:____________________买受人签署人:____________________14.2签署日期:____年____月____日14.3签署地点:____________________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同所称第三方,包括但不限于中介方、评估机构、律师事务所、监理机构等。15.1.2第三方是指除合同双方之外的独立主体,其参与合同履行的目的和方式应符合合同约定。16.第三方介入的必要性15.2.1第三方介入的必要性包括但不限于提供专业服务、保障交易安全、协助履行合同等。17.第三方介入的程序15.3.1第三方介入前,双方应协商确定第三方的选择、职责和权限。15.3.2双方应将第三方介入事宜通知对方,并取得对方的同意。18.第三方职责15.4.1第三方应按照合同约定和自身职责,独立、公正地履行职责。15.4.2第三方在履行职责过程中,应保守商业秘密,不得泄露合同双方的信息。19.第三方权利15.5.1第三方有权要求合同双方提供必要的信息和协助,以履行其职责。15.5.2第三方有权根据合同约定和职责,提出建议或要求。20.第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与合同双方的权利义务划分如下:20.6.1.1第三方对合同双方的权利义务不承担连带责任;20.6.1.2第三方仅对自身职责范围内的行为承担责任;20.6.1.3第三方在履行职责过程中,如因合同双方的原因导致损失,有权向合同双方追偿。21.第三方责任限额15.7.1第三方的责任限额由合同双方在合同中约定,具体如下:15.7.1.1第三方因自身原因导致合同双方损失的,其责任限额为____元;15.7.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力或其他非自身原因导致合同双方损失的,免除其责任。22.第三方介入后的额外条款及说明15.8.1.1第三方介入的费用由合同双方按照约定承担;15.8.1.2第三方介入期间,合同双方应继续履行合同义务;15.8.1.3第三方介入期间,如发生争议,合同双方应协商解决,协商不成的,可按本合同第9条争议解决方式处理。23.第三方介入的终止15.9.1第三方介入的终止条件:15.9.1.1第三方已完成合同约定的全部职责;15.9.1.2合同双方协商一致终止第三方介入;15.9.1.3合同解除或终止。15.9.2第三方介入的终止程序:15.9.2.1第三方提交终止报告;15.9.2.2合同双方确认终止报告;15.9.2.3第三方介入正式终止。24.第三方介入的后续处理15.10.1第三方介入终止后,合同双方应按照合同约定和实际情况,处理相关后续事宜,包括但不限于:15.10.1.1第三方提交的文件和资料的归档;15.10.1.2第三方介入期间产生的债权债务的清算;15.10.1.3第三方介入期间发生的争议的后续处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房地产测绘图纸:包含房产平面图、立面图、剖面图等,用于明确房产的尺寸和位置。2.预售许可证复印件:证明开发商具备预售资格的官方文件。3.贷款合同复印件:买受人与贷款银行签订的贷款合同,用于明确贷款条件。4.房地产权属证书复印件:证明房产权属的官方文件。5.贷款担保合同复印件:开发商与贷款银行签订的贷款担保合同,用于明确抵押物的相关信息。6.抵押登记证明文件:证明抵押物已办理抵押登记的官方文件。7.房产验收报告:开发商向买受人提交的房产验收报告,用于证明房产符合交付条件。8.付款凭证:买受人支付房款的凭证,用于证明买受人已履行付款义务。9.争议解决协议:合同双方就争议达成一致意见的协议。10.合同变更协议:合同双方就合同变更达成一致意见的协议。11.合同解除协议:合同双方就合同解除达成一致意见的协议。12.合同终止协议:合同双方就合同终止达成一致意见的协议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1开发商未按合同约定交付房产;1.2买受人未按合同约定支付房款;1.3开发商交付的房产不符合合同约定;1.4买受人擅自改变房屋结构或用途;1.5第三方未按合同约定履行职责;1.6不可抗力导致合同目的不能实现。2.违约责任认定标准:2.1开发商未按合同约定交付房产的,每逾期一日,应向买受人支付已付款总额的_____%作为违约金;2.2买受人未按合同约定支付房款的,每逾期一日,应向开发商支付已收房款总额的_____%作为违约金;2.3开发商交付的房产不符合合同约定的,买受人有权要求开发商承担修复责任或减少房价款;2.4买受人擅自改变房屋结构或用途的,开发商有权解除合同,并要求买受人承担违约责任;2.5第三方未按合同约定履行职责的,应根据合同约定承担相应责任;2.6不可抗力导致合同目的不能实现的,合同双方互不承担责任。3.违约责任示例说明:3.1开发商未按合同约定在____年____月____日前交付房产,逾期一日,应向买受人支付已付款总额的_____%作为违约金;3.2买受人未按合同约定在____年____月____日前支付房款,逾期一日,应向开发商支付已收房款总额的_____%作为违约金;3.3开发商交付的房产存在质量问题,经买受人验收合格后,开发商应承担修复责任,修复费用由开发商承担;3.4买受人擅自将房屋改为商用,开发商有权解除合同,并要求买受人承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、恢复原状等。全文完。2024年度抵押贷款商品房预售合同模板2本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2预售商品房基本情况2.预售合同成立与生效2.1合同签订2.2合同生效3.预售房款支付方式及期限3.1首付款支付3.2按揭贷款支付3.3其他付款方式4.房屋交付4.1交付条件4.2交付时间4.3交付手续5.房屋面积及质量5.1面积确认5.2质量保证6.合同变更及解除6.1变更条件6.2解除条件7.违约责任7.1买方违约责任7.2卖方违约责任8.争议解决方式8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同附件9.1附件一:房屋销售许可证9.2附件二:房屋测绘报告9.3附件三:购房合同10.合同其他约定10.1合同生效后不得转让10.2合同解除后债权债务关系11.合同解除条件11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止条件12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同生效与备案13.1合同生效13.2合同备案14.合同未尽事宜及补充条款14.1未尽事宜处理14.2补充条款第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.1.1买方名称、地址、联系方式1.1.2卖方名称、地址、联系方式1.2预售商品房基本情况1.2.1商品房项目名称1.2.2商品房坐落地址1.2.3商品房建筑类型1.2.4商品房建筑结构1.2.5商品房建筑面积1.2.6商品房套内建筑面积1.2.7商品房公摊面积1.2.8商品房规划用途1.2.9商品房交付标准2.预售合同成立与生效2.1合同签订2.1.1合同签订日期2.1.2合同签订地点2.1.3合同签订方式2.2合同生效2.2.1合同生效条件2.2.2合同生效日期3.预售房款支付方式及期限3.1首付款支付3.1.1首付款金额3.1.2首付款支付时间3.1.3首付款支付方式3.2按揭贷款支付3.2.1按揭贷款额度3.2.2贷款利率3.2.3贷款期限3.2.4贷款偿还方式3.3其他付款方式3.3.1其他付款方式3.3.2其他付款条件4.房屋交付4.1交付条件4.1.1房屋验收合格4.1.2配套设施完备4.1.3相关证明文件齐全4.2交付时间4.2.1预计交付时间4.2.2实际交付时间4.3交付手续4.3.1交付手续4.3.2交付费用5.房屋面积及质量5.1面积确认5.1.1面积确认方式5.1.2面积误差处理5.2质量保证5.2.1质量保证期限5.2.2质量保证责任6.合同变更及解除6.1变更条件6.1.1变更条件6.1.2变更程序6.2解除条件6.2.1解除条件6.2.2解除程序7.违约责任7.1买方违约责任7.1.1违约情形7.1.2违约责任承担7.2卖方违约责任7.2.1违约情形7.2.2违约责任承担8.争议解决方式8.1争议解决方式8.1.1争议解决方式选择8.1.2争议解决机构指定8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构名称8.2.2争议解决程序9.合同附件9.1附件一:房屋销售许可证9.1.1许可证编号9.1.2许可证有效期9.2附件二:房屋测绘报告9.2.1测绘报告编号9.2.2测绘报告日期9.3附件三:购房合同9.3.1合同编号9.3.2合同签订日期10.合同其他约定10.1合同生效后不得转让10.1.1转让条件禁止10.1.2违约责任10.2合同解除后债权债务关系10.2.1债权债务关系处理10.2.2违约责任11.合同解除条件11.1合同解除条件11.1.1合同解除具体情形11.1.2合同解除通知11.2合同解除程序11.2.1合同解除程序步骤11.2.2合同解除生效时间12.合同终止条件12.1合同终止条件12.1.1合同终止具体情形12.1.2合同终止通知12.2合同终止程序12.2.1合同终止程序步骤12.2.2合同终止生效时间13.合同生效与备案13.1合同生效13.1.1合同生效日期13.1.2合同生效条件13.2合同备案13.2.1备案机关13.2.2备案材料13.2.3备案期限14.合同未尽事宜及补充条款14.1未尽事宜处理14.1.1未尽事宜协商14.1.2未尽事宜解决14.2补充条款14.2.1补充条款效力14.2.2补充条款修改程序第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入条款15.1第三方概念界定15.1.1第三方的定义15.1.2第三方的类型15.1.2.1中介服务方15.1.2.2技术服务方15.1.2.3法律服务方15.1.2.4其他第三方15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入原因15.2.2第三方介入预期效果15.3第三方介入程序15.3.1介入申请15.3.2介入审批15.3.3介入启动15.3.4介入结束16.甲乙方与第三方的关系16.1合作关系16.1.1甲乙双方与第三方的合作原则16.1.2合作内容与范围16.2责任划分16.2.1甲乙双方对第三方的责任16.2.2第三方对甲乙双方的责任16.2.3第三方对合同履行的影响16.3沟通机制16.3.1沟通渠道16.3.2沟通频率16.3.3沟通内容17.第三方责任限额17.1责任限额定义17.1.1责任限额的适用范围17.1.2责任限额的计算方法17.2责任限额的具体内容17.2.1第三方在合同履行中的责任17.2.2第三方违约责任17.2.3第三方损害赔偿责任17.3超额责任处理17.3.1超额责任承担17.3.2超额责任追偿18.第三方违约责任18.1违约情形18.1.1第三方未履行合同义务18.1.2第三方履行合同义务不符合约定18.2违约责任承担18.2.1违约责任的形式18.2.2违约责任的具体数额18.2.3违约责任的承担方式19.第三方介入后的合同变更19.1变更程序19.1.1变更申请19.1.2变更审批19.1.3变更实施19.2变更对合同其他方的影响19.2.1对甲乙双方的影响19.2.2对第三方的影响20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式20

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论