2024年度工程建设施工监理合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程建设施工监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.监理范围3.1工程监理范围3.2监理内容3.3监理依据4.监理职责4.1监理单位职责4.2施工单位职责4.3设计单位职责5.监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.监理期限6.1监理期限起止时间6.2工程建设周期7.监理程序7.1监理启动程序7.2监理过程7.3监理结束程序8.质量控制8.1质量标准8.2质量检验8.3质量处理9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3事故处理10.环保要求10.1环保责任10.2环保措施10.3环保处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约处理11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同附件14.4合同其他约定第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲：工程建设有限公司乙：监理咨询有限公司1.2合同双方法定代表人甲：乙：1.3合同双方地址甲：省市区路号乙：省市区路号1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称市区住宅小区建设项目2.2工程地点省市区2.3工程规模占地面积：50000平方米，建筑面积：100000平方米2.4工程建设内容包括住宅楼、商业楼、地下车库等配套设施3.监理范围3.1工程监理范围包括工程设计、施工、设备采购、安装调试等全过程3.2监理内容a.工程设计文件的审查b.施工单位的资质审查c.施工现场的管理d.工程质量、进度、安全的监督检查e.工程变更、签证、索赔的审核f.工程竣工结算的审核3.3监理依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规4.监理职责4.1监理单位职责a.严格按照合同约定履行监理职责b.对工程质量、进度、安全进行监督检查c.对设计、施工、设备采购、安装调试等方面提出合理化建议d.协助建设单位解决施工过程中的问题4.2施工单位职责a.严格按照设计文件和施工图纸进行施工b.按时完成工程进度c.确保工程质量、安全、环保d.按时完成监理单位提出的整改措施4.3设计单位职责a.按时完成设计任务b.对设计文件进行审查，确保设计质量c.按时提供施工图纸和技术资料d.协助施工单位解决施工过程中的技术问题5.监理费用5.1监理费用总额人民币壹佰万元整（￥1000000.00）5.2费用支付方式a.本合同签订后，甲方支付监理费用总额的30%作为预付款b.工程竣工验收合格后，甲方支付监理费用总额的70%c.乙方在收到甲方支付的费用后，开具相应发票5.3费用支付时间a.预付款：合同签订后15日内支付b.验收合格后：自竣工验收合格之日起30日内支付6.监理期限6.1监理期限起止时间自合同签订之日起至竣工验收合格之日止6.2工程建设周期工程总工期为24个月，分阶段进行7.监理程序7.1监理启动程序a.乙方在合同签订后5个工作日内，向甲方提交监理计划及人员配置方案b.甲方审核通过后，乙方在合同约定的期限内成立监理机构，并开始实施监理工作7.2监理过程a.乙方按监理计划对工程进行监督检查，对发现的问题及时通知施工单位整改b.乙方对施工单位提出的变更、签证、索赔等进行审核，并提出意见c.乙方对工程质量、进度、安全等方面进行监督检查，确保符合国家有关标准和规范7.3监理结束程序a.工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交监理工作报告b.甲方在收到监理工作报告后，对监理工作进行评价8.质量控制8.1质量标准a.工程质量应符合国家现行质量标准、行业标准及合同约定的质量要求。b.工程材料、构配件和设备应满足设计文件和合同要求，并符合国家相关质量标准。8.2质量检验a.乙方应按照国家有关质量检验的规定和合同约定，对工程进行定期和不定期的质量检验。b.质量检验应包括原材料、半成品、成品和隐蔽工程等。8.3质量处理a.对不合格的工程材料、构配件和设备，乙方有权拒绝接收，并通知甲方。b.对不合格的工程部位，乙方应要求施工单位进行返工、返修或更换。9.安全生产9.1安全生产责任a.乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保监理工作的安全进行。b.施工单位应严格遵守安全生产操作规程，确保施工安全。9.2安全生产措施a.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时整改。b.乙方应督促施工单位落实安全生产责任制，确保施工人员安全。9.3事故处理a.发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大。b.乙方应及时向甲方报告事故情况，并协助甲方处理事故。10.环保要求10.1环保责任a.乙方应遵守国家有关环保的法律法规，确保监理工作的环保要求。b.施工单位应遵守环保规定，采取措施减少施工过程中的污染。10.2环保措施a.乙方应监督施工单位对施工现场进行环保处理，如dustcontrolmeasuresandwastemanagement.b.乙方应确保施工过程中的噪声、废水、废气等符合环保标准。10.3环保处理a.对违反环保规定的行为，乙方应要求施工单位立即整改。b.对造成环境污染的，乙方应督促施工单位进行治理。11.违约责任11.1违约情形a.乙方未按合同约定履行监理职责。b.甲方未按合同约定支付监理费用。c.双方违反合同约定的其他行为。11.2违约处理a.违约方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。b.双方应协商解决违约问题，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。11.3违约赔偿a.违约赔偿金额应根据违约情形及造成的实际损失确定。b.违约赔偿金额应包括直接损失和间接损失。12.争议解决12.1争议解决方式a.双方发生争议，应通过友好协商解决。b.协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决机构a.省市仲裁委员会12.3争议解决程序a.争议双方应按照仲裁机构的规定提交仲裁申请和相关证据。b.仲裁机构应在规定的时间内作出裁决。13.合同解除13.1合同解除条件a.合同履行完毕或达到合同约定的解除条件。b.因不可抗力导致合同无法履行。c.双方协商一致解除合同。13.2合同解除程序a.解除合同应书面通知对方。b.合同解除后，双方应按合同约定处理剩余事宜。13.3合同解除后果a.合同解除后，双方应按照合同约定结算监理费用。b.合同解除不影响已发生的违约责任。14.合同生效及其他14.1合同生效条件a.合同双方签字盖章后生效。b.合同签订后，甲乙双方应按照合同约定履行各自义务。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同附件a.监理合同b.监理计划c.监理人员配置方案d.其他相关文件14.4合同其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，根据合同约定参与合同履行或提供特定服务的个人、企业或其他组织。15.2第三方介入原因a.提供专业服务，如技术咨询、设计变更等。b.执行特定任务，如设备安装、材料采购等。c.解决合同履行中的特定问题。16.第三方介入程序16.1第三方选择b.第三方选择应考虑其资质、经验和信誉。16.2第三方委托a.甲方或乙方应与第三方签订书面委托协议，明确双方的权利和义务。b.委托协议应与本合同内容一致或补充本合同。17.第三方责任与义务17.1责任限额a.第三方的责任限额应根据其委托协议或相关法律规定确定。b.本合同中，第三方责任限额不得超过委托协议约定的金额。17.2第三方义务a.第三方应遵守国家相关法律法规，确保其服务或行为符合合同要求。b.第三方应按照委托协议或合同约定，按时、保质完成相关工作。18.第三方与其他方的关系18.1与甲方的关系a.第三方应接受甲方的监督和指导。b.第三方应向甲方报告工作进展和问题。18.2与乙方的关系统a.第三方应与乙方合作，确保工作协调一致。b.第三方应尊重乙方的管理权和决策权。18.3与监理单位的关系a.第三方应接受监理单位的监督检查。b.第三方应配合监理单位的工作，确保工程质量。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更程序a.当第三方介入时，可能需要对本合同进行变更。b.合同变更应经甲乙双方同意，并以书面形式确认。19.2合同变更内容a.合同变更可能涉及监理范围、费用、期限等。b.合同变更不影响本合同中已明确的其他条款。20.第三方介入的争议解决20.1争议解决方式a.第三方介入引起的争议，通过协商解决。b.协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。20.2争议解决机构a.省市仲裁委员会20.3争议解决程序a.争议双方应按照仲裁机构的规定提交仲裁申请和相关证据。b.仲裁机构应在规定的时间内作出裁决。21.第三方介入的合同终止21.1合同终止条件a.第三方完成任务或达到合同约定的终止条件。b.因不可抗力导致合同无法履行。21.2合同终止程序a.合同终止应书面通知甲乙双方。b.合同终止后，第三方应按照合同约定处理剩余事宜。22.第三方介入的保密条款22.1保密义务a.第三方应遵守国家有关保密的法律法规，对合同履行过程中的保密信息进行保密。b.第三方不得泄露或使用甲乙双方的商业秘密。22.2保密责任a.第三方泄露保密信息，应承担相应的法律责任。b.第三方违反保密义务，甲乙双方有权要求其赔偿损失。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理合同详细要求：包括监理范围、监理职责、监理费用、监理期限等条款。说明：监理合同是本合同的核心附件，明确了监理单位的权利和义务。2.监理计划详细要求：包括监理工作流程、监理人员配置、监理工作计划等。说明：监理计划是监理单位执行监理工作的指导文件。3.监理人员配置方案详细要求：包括监理人员名单、资质证书、专业背景等。说明：监理人员配置方案是确保监理工作质量的重要依据。4.工程设计文件详细要求：包括设计图纸、设计说明书、设计变更等。说明：工程设计文件是指导施工的重要依据。5.施工图纸详细要求：包括施工图纸、施工说明书、施工变更等。说明：施工图纸是施工单位施工的依据。6.工程质量标准详细要求：包括国家质量标准、行业标准、合同约定的质量要求等。说明：工程质量标准是确保工程质量的重要依据。7.安全生产管理制度详细要求：包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。说明：安全生产管理制度是保障施工安全的重要措施。8.环保措施详细要求：包括环保责任、环保措施、环保治理等。说明：环保措施是保护环境的重要措施。9.监理日志详细要求：包括监理工作记录、问题记录、整改记录等。说明：监理日志是监理工作的重要记录。10.工程变更签证详细要求：包括变更原因、变更内容、变更金额等。说明：工程变更签证是处理工程变更的重要文件。11.工程竣工结算详细要求：包括竣工结算书、结算清单、结算依据等。说明：工程竣工结算是确定工程最终造价的重要文件。12.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：争议解决协议是解决合同争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲方未按合同约定支付监理费用。b.乙方未按合同约定履行监理职责。c.第三方未按合同约定提供或完成服务。d.施工单位未按设计文件和施工图纸施工。e.任何一方未按合同约定履行保密义务。2.责任认定标准：a.违约方应承担违约责任，包括支付违约金和赔偿损失。b.违约金的具体数额应根据违约情形及造成的实际损失确定。c.赔偿损失包括直接损失和间接损失。3.示例说明：a.甲方未按合同约定支付监理费用，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因违约造成的损失。b.乙方未按合同约定履行监理职责，导致工程质量不合格，乙方有权要求施工单位返工、返修或更换，并要求施工单位承担相应费用。c.第三方未按合同约定提供或完成服务，甲方有权要求第三方承担违约责任，并要求乙方按照合同约定重新选择第三方。全文完。2024年度工程建设施工监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程合同金额3.监理范围与内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理依据4.监理期限4.1监理开始日期4.2监理结束日期4.3监理期限延期5.监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付期限6.监理工作流程6.1监理工作启动6.2监理工作实施6.3监理工作验收7.工程变更与签证7.1变更范围7.2签证程序7.3签证费用8.质量控制8.1质量标准8.2质量检查8.3质量处理9.安全管理9.1安全责任9.2安全措施9.3安全事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与修改13.1合同生效条件13.2合同修改程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜处理14.3合同争议管辖法院第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1监理单位名称：监理有限公司1.1.2监理单位注册地址：省市区路号1.1.3监理单位法定代表人：1.1.4监理单位联系电话：02156781.2施工单位信息1.2.1施工单位名称：建筑有限公司1.2.2施工单位注册地址：省市区路号1.2.3施工单位法定代表人：1.2.4施工单位联系电话：021876543212.工程概况2.1工程名称：住宅小区建设项目2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：总建筑面积约100000平方米，包括住宅楼、商业楼、地下车库等2.4工程类别：住宅及商业综合楼2.5工程合同金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）3.监理范围与内容3.1监理范围3.1.1对施工单位的施工质量、进度、安全进行监督3.1.2对设计变更、材料采购、设备安装等进行审查3.1.3对施工过程中发现的问题提出整改意见3.2监理内容3.2.1质量控制：包括原材料、施工过程、隐蔽工程、竣工验收等3.2.2进度控制：包括施工计划、实际进度、进度调整等3.2.3安全控制：包括施工现场安全、施工人员安全、安全事故处理等3.3监理依据3.3.1国家及地方相关法律法规3.3.2工程建设强制性标准3.3.3本合同及相关附件4.监理期限4.1监理开始日期：2024年1月1日4.2监理结束日期：2027年12月31日4.3监理期限延期4.3.1监理期限如因特殊情况需要延期，需提前一个月书面通知对方4.3.2延期期限不超过原监理期限的20%5.监理费用5.1监理费用总额：人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）5.2费用支付方式5.2.1按月支付监理费用，每月支付金额为监理费用总额的1/605.2.2首付款为监理费用总额的10%，在合同签订后5个工作日内支付5.2.3验收合格后支付剩余款项5.3费用支付期限5.3.1每月支付日为每月的一个工作日5.3.2支付方式为银行转账6.监理工作流程6.1监理工作启动6.1.1监理单位在合同签订后5个工作日内向施工单位提交监理工作方案6.1.2施工单位在收到监理工作方案后3个工作日内予以确认6.2监理工作实施6.2.1监理单位按照监理工作方案进行日常监理工作6.2.2施工单位应积极配合监理单位的工作6.3监理工作验收6.3.1工程竣工验收合格后，监理单位进行竣工验收报告的编制6.3.2施工单位对监理单位编制的竣工验收报告进行审核8.质量控制8.1质量标准8.1.1施工单位应严格按照国家及地方相关法律法规、工程建设强制性标准及合同约定执行施工质量标准8.1.2监理单位应监督施工单位按照设计图纸、施工规范和质量验收标准进行施工8.2质量检查8.2.1监理单位应定期对施工现场进行质量检查，检查内容包括但不限于原材料、施工过程、隐蔽工程等8.2.2施工单位应配合监理单位进行质量检查，并及时整改监理单位提出的问题8.3质量处理8.3.1对不合格的工程，监理单位应要求施工单位进行返工或整改8.3.2施工单位应在接到监理单位整改通知后7个工作日内完成整改，并报监理单位复查9.安全管理9.1安全责任9.1.1施工单位负责施工现场的安全管理，确保施工安全9.1.2监理单位负责监督施工单位的安全管理工作9.2安全措施9.2.1施工单位应制定安全措施方案，包括但不限于现场安全、人员安全、设备安全等9.2.2监理单位应审查施工单位的安全措施方案，并提出改进意见9.3安全事故处理9.3.1发生安全事故时，施工单位应立即采取紧急措施，并报监理单位及相关部门9.3.2监理单位应协助施工单位进行事故调查，并提出预防措施10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决程序10.2.1提起争议的一方应书面通知对方，并说明争议的具体内容和理由10.2.2双方应在接到争议通知之日起30日内进行协商11.违约责任11.1违约行为11.1.1未按合同约定支付监理费用11.1.2未按时完成监理工作11.1.3违反合同约定的质量标准或安全规定11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约赔偿11.3.1违约赔偿金额由双方协商确定，或由法院判决12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1因不可抗力导致合同无法履行12.1.2一方严重违约，另一方有权解除合同12.2合同终止条件12.2.1合同约定的监理期限届满12.2.2双方协商一致解除合同12.3合同解除与终止程序12.3.1合同解除或终止前，双方应进行必要的清算12.3.2合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜13.合同生效与修改13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后生效13.1.2合同签订后7个工作日内报相关部门备案13.2合同修改程序13.2.1任何一方要求修改合同，应书面通知对方13.2.2双方协商一致后，签订补充协议，作为合同的一部分14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于监理工作方案、质量检查记录、安全措施方案等14.2合同未尽事宜处理14.2.1合同未尽事宜，由双方协商解决14.2.2如协商不成，按照相关法律法规执行14.3合同争议管辖法院14.3.1本合同争议管辖法院为合同签订地人民法院第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所指的第三方是指除合同双方之外的独立第三方机构或个人，包括但不限于审计机构、检测机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入的情形15.2.1在合同履行过程中，如因工程质量、进度、安全等问题，双方协商一致认为需要第三方介入提供专业服务时，可邀请第三方参与。15.3第三方选择与邀请15.3.1第三方的选择由双方协商确定，并邀请其参与合同履行。15.3.2邀请第三方参与时，双方应书面通知对方，并说明第三方的名称、资质、服务内容等信息。16.第三方责任限额16.1第三方在合同履行过程中提供的服务，其责任限额由双方在合同中约定。16.2第三方责任限额包括但不限于：16.2.1第三方提供的服务不符合合同约定或存在瑕疵时的赔偿；16.2.2第三方在提供服务过程中造成合同双方或第三方损失的赔偿；16.2.3第三方在提供服务过程中违反法律法规的赔偿。17.第三方权利与义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定提供专业服务，并要求合同双方提供必要的协助；17.1.2第三方有权根据合同约定获取相应的报酬。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合同约定提供专业、准确的服务；17.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密；17.2.3第三方应按照合同约定的时间、地点提供服务。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与合同双方的关系是独立的，第三方不承担合同双方的直接法律责任；18.2第三方在提供服务过程中，如与合同双方发生争议，应由合同双方协商解决；18.3如协商不成，第三方可依据合同约定或相关法律法规向合同双方或人民法院提出诉讼。19.甲乙方在第三方介入时的额外条款19.1.1甲乙方应确保第三方提供的资料真实、准确、完整；19.1.2甲乙方应积极配合第三方开展工作，提供必要的协助；19.1.3甲乙方应按照合同约定支付第三方服务费用。20.第三方介入的合同变更20.1第三方介入后，如需对合同内容进行变更，双方应书面通知对方，并签订补充协议；20.2补充协议作为合同的一部分，具有同等法律效力。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入引起的争议，应由合同双方与第三方协商解决；21.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理工作方案1.1详细描述监理工作的具体安排、实施计划、质量控制措施等。1.2包括监理人员的职责分工、工作流程