临时用电施工说明范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME临时用电施工说明范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4注册地址2.临时用电工程概况2.1工程名称2.2施工地点2.3施工单位2.4设计单位2.5监理单位3.临时用电工程范围3.1临时用电线路3.2临时用电设备3.3临时用电设施4.临时用电工程进度4.1施工阶段划分4.2进度安排4.3节点工期5.临时用电工程费用5.1费用组成5.2计费依据5.3费用支付方式5.4预付款比例5.5进度款支付比例5.6结算方式5.7逾期付款违约责任6.临时用电工程安全6.1安全责任主体6.2安全管理制度6.3安全措施6.4安全培训6.5事故处理7.临时用电工程环境保护7.1环保责任主体7.2环保措施7.3环保费用7.4环保验收8.临时用电工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4验收资料8.5验收不合格的处理9.临时用电工程维护9.1维护责任主体9.2维护内容9.3维护时间9.4维护费用10.临时用电工程变更10.1变更范围10.2变更程序10.3变更费用10.4变更责任11.临时用电工程终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止费用11.4终止责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同终止条件14.4合同终止日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：有限公司乙方：建筑安装工程公司1.2法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3联系方式1.4注册地址甲方注册地址：省市区街道号乙方注册地址：省市区街道号2.临时用电工程概况2.1工程名称临时用电工程2.2施工地点省市区项目工地2.3施工单位乙方：建筑安装工程公司2.4设计单位工程设计研究院2.5监理单位工程监理公司3.临时用电工程范围3.1临时用电线路包括临时配电箱、电缆、电杆等设施，线路总长度为2000米。3.2临时用电设备包括变压器、配电箱、电缆、电杆、灯具等。3.3临时用电设施包括安全防护设施、警示标志、接地装置等。4.临时用电工程进度4.1施工阶段划分分为设计阶段、施工阶段、验收阶段。4.2进度安排设计阶段：20天施工阶段：60天验收阶段：10天4.3节点工期设计阶段节点：完成设计文件审核施工阶段节点：完成临时用电线路、设备安装验收阶段节点：完成验收并合格5.临时用电工程费用5.1费用组成包括设计费、材料费、施工费、监理费、验收费等。5.2计费依据根据国家及地方相关收费标准及实际施工情况确定。5.3费用支付方式甲方支付乙方工程款分为预付款、进度款和结算款。5.4预付款比例预付款比例为合同总价的30%。5.5进度款支付比例按工程进度分段支付，每完成10%的工程量支付一次进度款。5.6结算方式工程完工后，乙方提交结算资料，甲方在收到资料后15日内进行结算。5.7逾期付款违约责任逾期付款每日按应付款金额的1%向乙方支付违约金。6.临时用电工程安全6.1安全责任主体甲方和乙方共同承担安全责任。6.2安全管理制度建立健全安全管理制度，确保施工安全。6.3安全措施采取必要的安全措施，防止事故发生。6.4安全培训对施工人员进行安全培训，提高安全意识。6.5事故处理发生事故时，立即启动应急预案，及时处理事故。7.临时用电工程环境保护7.1环保责任主体甲方和乙方共同承担环保责任。7.2环保措施采取必要的环境保护措施，减少对环境的影响。7.3环保费用环保费用列入工程总费用。7.4环保验收工程完工后，进行环保验收，确保环保达标。8.临时用电工程验收8.1验收标准按照国家及地方相关电力工程验收标准执行。8.2验收程序1.乙方完成临时用电工程后，向甲方提交验收申请。2.甲方组织相关部门对工程进行验收。3.验收合格后，双方签署验收报告。8.3验收时间验收时间在工程完工后5日内进行。8.4验收资料1.施工记录2.材料合格证明3.设备检验报告4.安全防护设施验收记录8.5验收不合格的处理1.乙方应在验收不合格后的10日内整改。2.甲方重新组织验收，直至合格。9.临时用电工程维护9.1维护责任主体乙方负责临时用电工程的日常维护。9.2维护内容包括线路、设备、设施的检查、保养、维修等。9.3维护时间每日进行一次日常检查，每周进行一次全面维护。9.4维护费用维护费用由乙方承担，纳入工程总费用。10.临时用电工程变更10.1变更范围包括工程范围、设计、进度、费用等变更。10.2变更程序1.任何一方提出变更，需书面通知对方。2.双方协商一致后，签署变更协议。10.3变更费用变更费用按实际发生计算，由变更方承担。10.4变更责任因变更导致工程延误或增加费用，由变更方承担责任。11.临时用电工程终止11.1终止条件1.工程完工并验收合格。2.双方协商一致同意终止。11.2终止程序1.提出终止的一方书面通知对方。2.双方签署终止协议。11.3终止费用11.4终止责任因一方违约导致工程终止，违约方承担全部责任。12.违约责任12.1违约情形1.逾期付款。2.未按合同约定完成工程。3.未按合同约定进行验收。4.违反安全规定。12.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿赔偿金额按实际损失计算，最高不超过合同总价的10%。13.争议解决13.1争议解决方式1.双方协商解决。2.争议无法协商解决时，提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构市仲裁委员会。13.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。14.合同生效及终止14.1合同生效条件双方签字盖章后生效。14.2合同生效日期合同签署日期为年月日。14.3合同终止条件1.工程完工并验收合格。2.双方协商一致同意终止。14.4合同终止日期合同终止日期为工程验收合格之日或双方协商一致终止的日期。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中提及的第三方，是指除甲乙双方以外的，为完成合同约定的临时用电工程，提供专业服务或咨询的独立法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、施工队伍等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保临时用电工程的专业性、合规性和安全性，提高工程质量和效率。16.第三方责任及权利16.1第三方责任1.按照合同约定提供专业服务或咨询。2.确保提供的服务或咨询符合国家相关法律法规和行业标准。3.对其提供的服务或咨询结果承担相应的法律责任。16.2第三方权利1.获得合同约定的报酬。2.依据合同约定，对工程进度、质量、安全等方面提出意见和建议。3.享有合同约定的其他权利。17.第三方介入程序17.1第三方选定1.甲方有权选择第三方，并与其签订服务或咨询合同。2.乙方有权推荐第三方，经甲方同意后，由甲方与其签订服务或咨询合同。17.2第三方合同第三方与甲方签订的服务或咨询合同应与本合同具有同等法律效力，并作为本合同附件。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中第三方责任限额是指第三方因违约行为给甲乙双方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定1.第三方责任限额由甲乙双方在第三方合同中约定。2.如无约定，第三方责任限额为本合同总价的10%。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方1.第三方与甲方之间的关系由第三方合同约定。2.第三方应向甲方负责，甲方对第三方的服务或咨询结果进行监督。19.2第三方与乙方1.第三方与乙方之间的关系由第三方合同约定。2.第三方应向乙方提供必要的配合和支持，乙方对第三方的服务或咨询结果进行监督。19.3第三方与工程其他参与方2.第三方应遵守工程现场的安全规定和操作规程。20.第三方介入的变更与终止20.1变更1.如需变更第三方介入，甲乙双方应协商一致，并签署书面变更协议。2.变更后的第三方合同作为本合同附件。20.2终止1.第三方介入的终止，应按照第三方合同约定执行。2.如第三方违约，甲乙双方有权终止第三方介入，并追究其违约责任。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入产生的争议，应按照第三方合同约定的争议解决方式解决。21.2争议解决机构如无约定，争议解决机构为市仲裁委员会。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：临时用电工程合同详细要求：包含合同双方基本信息、工程概况、工程范围、进度安排、费用构成、支付方式、安全环保措施、验收标准、维护责任、变更终止、违约责任、争议解决、合同生效及终止等条款。说明：本附件为合同主体，是双方权利义务的依据。2.附件二：第三方服务或咨询合同详细要求：包含第三方基本信息、服务或咨询内容、费用、期限、责任、保密等条款。说明：本附件为第三方介入合同的依据。3.附件三：设计文件及图纸详细要求：包含工程图纸、设计说明、技术规范等。说明：本附件为工程设计成果，是施工的依据。4.附件四：材料合格证明详细要求：包含材料名称、规格、型号、产地、检验报告等。说明：本附件为材料质量保证的依据。5.附件五：设备检验报告详细要求：包含设备名称、型号、规格、产地、检验结果等。说明：本附件为设备质量保证的依据。6.附件六：施工记录详细要求：包含施工日期、施工内容、施工人员、施工情况等。说明：本附件为施工过程的记录。7.附件七：验收报告详细要求：包含验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：本附件为工程验收的依据。8.附件八：安全培训记录详细要求：包含培训日期、培训内容、参加人员、培训效果等。说明：本附件为安全培训的记录。9.附件九：事故处理报告详细要求：包含事故发生时间、地点、原因、处理措施、责任认定等。说明：本附件为事故处理的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：逾期付款责任认定标准：按照逾期付款金额的1%计算违约金，每日累计。示例说明：若乙方应在合同约定日期支付工程款，但逾期5天支付，则每日按工程款金额的1%计算违约金。2.违约行为：未按合同约定完成工程示例说明：若乙方未按合同约定完成某项工程，导致甲方遭受5万元损失，则乙方应赔偿甲方5万元。3.违约行为：未按合同约定进行验收责任认定标准：按照验收不合格部分的工程重做费用计算赔偿金额。示例说明：若验收不合格部分工程重做费用为2万元，则乙方应赔偿甲方2万元。4.违约行为：违反安全规定责任认定标准：按照事故造成的损失计算赔偿金额，并追究相关责任人的刑事责任。示例说明：若因乙方违反安全规定导致事故，造成甲方损失10万元，则乙方应赔偿甲方10万元，并追究相关责任人的刑事责任。5.违约行为：泄露商业秘密责任认定标准：按照泄露商业秘密造成的损失计算赔偿金额。示例说明：若乙方泄露甲方商业秘密，导致甲方损失5万元，则乙方应赔偿甲方5万元。临时用电施工说明范本1本合同目录一览1.临时用电工程概况1.1用电工程名称1.2用电工程地点1.3用电工程时间1.4用电工程规模2.用电工程安全要求2.1安全责任2.2安全防护措施2.3安全教育培训3.用电工程设备材料3.1设备材料清单3.2设备材料质量要求3.3设备材料供应责任4.施工组织与管理4.1施工组织架构4.2施工进度安排4.3施工现场管理5.施工图纸与技术规范5.1施工图纸要求5.2技术规范要求6.施工合同价款及支付方式6.1合同价款确定6.2支付方式及时间6.3预付款及结算7.施工期限与工期延误7.1施工期限7.2工期延误处理8.施工验收与质量保证8.1验收标准8.2质量保证期8.3验收流程9.临时用电工程变更与调整9.1变更原因9.2变更程序9.3变更费用10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求14.其他约定事项14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同解释与适用法律第一部分：合同如下：第一条临时用电工程概况1.1用电工程名称：临时用电工程1.2用电工程地点：市区街道号1.3用电工程时间：自合同签订之日起至年月日止1.4用电工程规模：根据实际需求确定，包括但不限于施工用电、生活用电等第二条用电工程安全要求2.1安全责任：双方应共同遵守国家有关电力设施安全管理的法律法规，确保用电工程安全。2.2安全防护措施：施工期间应设置安全警示标志，并采取必要的安全防护措施，如接地、绝缘等。2.3安全教育培训：施工人员应接受安全教育培训，了解并掌握安全操作规程。第三条用电工程设备材料3.1设备材料清单：详见附件一《临时用电工程设备材料清单》。3.2设备材料质量要求：设备材料应符合国家标准或行业标准，保证质量合格。3.3设备材料供应责任：甲方负责提供设备材料，乙方负责验收设备材料。第四条施工组织与管理4.1施工组织架构：详见附件二《临时用电工程施工组织架构》。4.2施工进度安排：详见附件三《临时用电工程施工进度安排》。4.3施工现场管理：乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工顺利进行。第五条施工图纸与技术规范5.1施工图纸要求：施工图纸应符合设计要求，并由甲方提供。5.2技术规范要求：施工应遵循国家现行电力设施施工及验收规范。第六条施工合同价款及支付方式6.1合同价款确定：合同价款根据实际工程量、设备材料价格及施工难度等因素确定。6.2支付方式及时间：甲方应按约定的进度支付工程款，具体支付时间及比例详见附件四《支付进度表》。6.3预付款及结算：甲方应在合同签订后个工作日内支付%的预付款，工程完工验收合格后结算。第七条施工期限与工期延误7.1施工期限：施工期限为个月，自合同签订之日起计算。7.2工期延误处理：因乙方原因造成工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付元的违约金；因甲方原因造成工期延误，甲方应承担相应的责任。第八条施工验收与质量保证8.1验收标准：施工完成后，乙方应按照合同约定的标准和规范进行自检，然后通知甲方进行验收。验收合格后，甲方应在个工作日内签署验收报告。8.2质量保证期：自验收合格之日起，乙方对施工质量承担质量保证责任，保证期为个月。8.3验收流程：验收流程包括自检、初验和最终验收三个阶段，具体流程如下：8.3.1自检：乙方完成施工后，进行自检，确保工程质量符合合同要求。8.3.2初验：乙方通知甲方进行初验，甲方应在个工作日内完成。8.3.3最终验收：初验合格后，乙方应通知甲方进行最终验收，甲方应在个工作日内完成。第九条临时用电工程变更与调整9.1变更原因：因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致工程变更。9.2变更程序：任何变更均需经双方协商一致，并由甲方书面确认。变更内容应包括变更原因、变更范围、变更费用等。9.3变更费用：变更费用按照实际发生计算，由责任方承担。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议。协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构：仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁。10.3争议解决程序：仲裁程序包括申请仲裁、仲裁庭组成、仲裁审理、仲裁裁决等。第十一条违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按时完成施工、工程质量不合格、擅自变更工程内容等。11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿：违约赔偿金额应根据违约程度和实际损失确定。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力导致合同无法履行等。12.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。第十三条合同生效与备案13.1合同生效条件：双方签字盖章后，合同生效。13.2合同备案要求：合同签订后，双方应在个工作日内向相关部门备案。第十四条其他约定事项14.1通知与送达：通知应以书面形式发送，送达地址为合同中约定的地址。14.2合同附件：合同附件包括但不限于设备材料清单、施工组织架构、支付进度表等。14.3合同解释与适用法律：本合同未尽事宜，双方可另行协商；本合同适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或由一方推荐，为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估、担保等服务的独立法人或其他组织。第二条第三方介入的适用范围2.1.1甲乙双方在合同履行过程中需要专业咨询或评估；2.1.2甲乙双方需要第三方进行施工监督或质量检验；2.1.3合同履行需要第三方提供担保或金融服务；2.1.4其他经甲乙双方同意的第三方介入情况。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额应根据其服务内容、专业能力及甲乙双方协商确定。3.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并作为第三方服务协议的一部分。第四条第三方责权利4.1第三方的权利：4.1.1按照合同约定提供专业服务；4.1.2收取合理的服务费用；4.1.3在合同约定范围内独立开展工作。4.2第三方的义务：4.2.1按照合同约定的时间、质量、标准完成工作；4.2.2对工作成果负责，确保其符合合同要求；4.2.3对其工作过程中的保密信息负有保密义务。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方对甲方提供的服务应独立承担责任；5.1.2甲方对第三方的服务不满意，有权要求乙方采取措施或更换第三方。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方对乙方提供的服务应独立承担责任；5.2.2乙方对第三方的服务不满意，有权要求甲方采取措施或更换第三方。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前，甲乙双方应共同协商确定第三方介入的事项、范围、费用及责任。6.2甲乙双方应签订第三方服务协议，明确双方的权利义务。6.3第三方介入后，甲乙双方应配合第三方的工作，并提供必要的支持。第七条第三方服务协议的签订7.1第三方服务协议应在甲乙双方协商一致后签订。7.2.1第三方服务内容；7.2.2第三方服务期限；7.2.3第三方服务费用及支付方式；7.2.4第三方责任限额；7.2.5双方的权利义务；7.2.6争议解决方式。第八条第三方介入的费用承担8.1第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定和第三方服务协议承担。8.2第三方介入的费用应在合同约定的支付方式下支付。第九条第三方介入的效果9.1第三方介入应有助于提高合同履行的效率和质量。9.2第三方介入的效果应在合同履行过程中进行评估，并对不足之处进行改进。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入如需终止，甲乙双方应提前个工作日书面通知第三方。10.2第三方介入终止后，甲乙双方应根据合同约定和第三方服务协议处理相关事宜。第十一条第三方介入的保密11.1第三方在介入过程中知悉的甲乙双方商业秘密和敏感信息，应予以保密。11.2保密期限自介入结束之日起不少于年。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《临时用电工程设备材料清单》详细要求：列出所有设备材料的名称、规格、型号、数量、单价及总价。说明：本清单为合同附件，是甲乙双方确认设备材料的基础。2.附件二：《临时用电工程施工组织架构》详细要求：包括施工项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等人员的职责和分工。说明：本架构为合同附件，用于明确施工组织管理。3.附件三：《临时用电工程施工进度安排》详细要求：详细列出施工各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的工程量。说明：本安排为合同附件，用于指导施工进度。4.附件四：《支付进度表》详细要求：列出各阶段工程款的支付时间、金额及支付条件。说明：本进度表为合同附件，用于规范支付流程。5.附件五：《第三方服务协议》详细要求：包括第三方服务内容、服务期限、费用、责任限额、权利义务、争议解决方式等。说明：本协议为合同附件，用于明确第三方介入的相关事宜。6.附件六：《临时用电工程验收报告》详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：本报告为合同附件，用于记录工程验收情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成施工：乙方未按合同约定的时间完成施工，导致工期延误。工程质量不合格：乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准。擅自变更工程内容：未经甲乙双方同意，乙方擅自变更工程内容。2.责任认定标准：违约行为一经发生，乙方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金标准根据违约程度和实际损失确定。3.示例说明：示例一：乙方未按合同约定的时间完成施工，导致工期延误天。根据合同约定，乙方应支付元的违约金。示例二：乙方施工的工程质量不合格，导致甲方损失元。根据合同约定，乙方应赔偿甲方损失元。示例三：乙方擅自变更工程内容，未经甲方同意。根据合同约定，乙方应承担由此产生的额外费用。临时用电施工说明范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2本合同相关定义2.施工准备2.1施工现场条件2.2施工用电设备2.3施工用电线路3.施工过程3.1施工用电安全管理3.2施工用电操作规程3.3施工用电设备维护4.施工用电设备验收4.1设备验收标准4.2验收程序4.3验收结果5.施工用电设备移交5.1移交条件5.2移交程序5.3移交责任6.施工用电费用6.1费用计算方式6.2费用支付方式6.3费用结算7.施工用电安全责任7.1施工单位责任7.2业主单位责任7.3第三方责任8.施工用电事故处理8.1事故报告程序8.2事故调查与处理8.3事故责任追究9.施工用电合同变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更责任10.施工用电合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1通知与送达13.2法律适用13.3不可抗力14.合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“临时用电”指在施工过程中，因工程需要临时搭建的供电设施。1.1.2“施工用电设备”指为施工提供电能的各类设备，包括发电机、变压器、配电箱等。1.1.3“施工用电线路”指为施工用电设备提供电能的输电线路。1.2本合同相关定义1.2.1“施工单位”指承担临时用电设施施工的单位。1.2.2“业主单位”指委托施工单位进行临时用电设施施工的业主。1.2.3“施工用电安全管理”指施工单位对施工用电设施进行的安全管理措施。2.施工准备2.1施工现场条件2.1.1施工单位应确保施工现场符合临时用电设施安装的要求。2.1.2业主单位应提供施工用电所需的场地、通道和设施。2.2施工用电设备2.2.1施工单位应按照工程需要，选择符合国家标准的施工用电设备。2.2.2施工用电设备应经过检验合格，并具备相应的操作说明书。2.3施工用电线路2.3.1施工用电线路应按照国家规定的设计标准进行设计。2.3.2施工用电线路的敷设应符合相关安全规范，并定期进行检查和维护。3.施工过程3.1施工用电安全管理3.1.1施工单位应建立健全施工用电安全管理制度。3.1.2施工单位应制定施工用电安全操作规程，并对施工人员进行安全教育和培训。3.2施工用电操作规程3.2.1施工人员应按照操作规程进行施工用电设备的操作。3.2.2任何违反操作规程的行为都将受到相应的处罚。3.3施工用电设备维护3.3.1施工单位应定期对施工用电设备进行检查和维护。3.3.2发现设备故障或安全隐患时，应及时进行修复或更换。4.施工用电设备验收4.1设备验收标准4.1.1施工用电设备应按照国家相关标准进行验收。4.1.2验收应包括设备的性能、安全性和可靠性等方面。4.2验收程序4.2.1验收应由施工单位和业主单位共同进行。4.2.2验收不合格的设备应立即停止使用，并进行整改。4.3验收结果4.3.1验收合格后，双方应在验收报告上签字确认。5.施工用电设备移交5.1移交条件5.1.1施工用电设备验收合格后，可进行移交。5.2移交程序5.2.1施工单位应向业主单位提交移交申请。5.2.2业主单位应在接到移交申请后，进行审核和验收。5.3移交责任5.3.1施工单位负责将施工用电设备移交给业主单位。5.3.2业主单位负责接收施工用电设备，并承担后续使用和维护责任。6.施工用电费用6.1费用计算方式6.1.1施工用电费用按照实际使用量进行计算。6.1.2费用计算应包括电费、设备租赁费、维护费等。6.2费用支付方式6.2.1业主单位应按照合同约定的时间和方式支付费用。6.2.2施工单位应在收到费用后，及时向业主单位开具发票。6.3费用结算6.3.1双方应定期对施工用电费用进行结算。6.3.2结算应以实际使用量为依据，并扣除应扣除的费用。8.施工用电安全责任8.1施工单位责任8.1.1施工单位应确保施工用电设施的安全运行，防止发生事故。8.1.2施工单位应对施工用电设备进行定期检查和维护，确保设备安全可靠。8.1.3施工单位应配备必要的安全防护设施，并对施工人员进行安全培训。8.2业主单位责任8.2.1业主单位应提供安全的施工用电环境，确保施工用电设施的正常使用。8.2.2业主单位应监督施工单位遵守施工用电安全规定，发现安全隐患及时通知施工单位。8.2.3业主单位应配合施工单位进行安全检查，共同确保施工用电安全。8.3第三方责任8.3.1第三方在施工用电过程中造成事故的，应承担相应的法律责任。8.3.2双方应共同协商解决第三方责任事故的处理事宜。9.施工用电事故处理9.1事故报告程序9.1.1发生施工用电事故时，施工单位应立即向业主单位报告。9.1.2业主单位应在接到报告后，及时组织人员进行事故调查。9.2事故调查与处理9.2.1事故调查应查明事故原因，确定事故责任。9.2.2施工单位应根据事故调查结果，采取相应的整改措施。9.3事故责任追究9.3.1对因施工用电事故造成的人员伤亡和财产损失，责任方应承担相应的赔偿责任。9.3.2事故责任追究应依法进行，确保公平、公正。10.施工用电合同变更10.1变更条件10.1.1因工程变更、设计调整等原因，需要变更施工用电设施的，应经双方协商一致。10.2变更程序10.2.1变更应签订补充协议，明确变更内容、责任和费用。10.2.2变更协议经双方签字盖章后生效。10.3变更责任10.3.1变更后的施工用电设施，双方应按照变更协议执行。11.施工用电合同解除11.1解除条件11.1.1因不可抗力等原因，导致施工用电合同无法履行的，可解除合同。11.2解除程序11.2.1解除合同应书面通知对方，并说明解除原因。11.3解除责任11.3.1因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方发生争议时，应友好协商解决。12.1.2协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构由双方协商确定。12.2.2人民法院为法定争议解决机构。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和程序规定。13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.1.1合同经双方签字盖章后生效。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。13.3合同终止程序13.3.1合同终止后，双方应进行合同终止手续。14.合同附件14.1.1施工用电设施清单14.1.2施工用电安全操作规程14.1.3施工用电费用明细表14.1.4争议解决协议第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1“第三方”指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，提供专业服务、技术支持或中介服务的独立法人或其他组织。15.2.1技术咨询与评估15.2.2设备检测与维修15.2.3安全管理监督15.2.4中介服务，如招标代理、合同管理等16.第三方介入的引入程序16.1甲乙双方应就第三方介入达成一致，并明确第三方的具体职责和权限。16.2第三方的引入应通过书面协议进行，协议中应包含第三方的资质要求、服务内容、费用和责任等。16.3第三方介入前，甲乙双方应向对方提供第三方的相关资质证明和服务能力评估报告。17.第三方的职责与权限17.1第三方应按照甲乙双方约定的职责和权限履行职责，不得超越其授权范围。17.2第三方应独立、客观、公正地执行其职责，并对所提供的服务质量负责。17.3第三方在执行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。18.第三方的权利18.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合，包括但不限于提供资料、现场访问等。18.2第三方有权根据其职责要求甲乙双方提供合理的费用和条件。19.第三方的责任19.1第三方应承担因其自身原因造成的任何损失或损害的责任。19.2第三方在执行职责过程中，如因违反法律法规或行业标