地铁轻轨临时施工合同范本

地铁轻轨临时施工合同范本合同编号：__________鉴于甲方需要进行地铁轻轨临时施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行地铁轻轨临时施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：地铁轻轨临时施工1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，在规定的时间内完成地铁轻轨临时施工任务，包括但不限于施工现场的布置、施工设施的安装、施工过程中的安全管理等。第二条双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务（1）甲方应向乙方提供施工图纸、施工方案、施工要求等相关资料，确保乙方能够按照甲方的要求进行施工。（2）甲方应负责对施工现场进行勘察，确保施工现场符合施工要求。（3）甲方应负责对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督，确保施工顺利进行。（4）甲方应按照约定时间支付乙方的施工费用。2.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，并保证施工质量符合相关法律法规和行业标准。（2）乙方应严格按照施工方案进行施工，确保施工过程中的安全。（3）乙方应配合甲方对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督。（4）乙方应按照约定时间向甲方提供施工进度报告。第三条施工期限3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案等资料，自合同签订之日起____个工作日内完成施工准备工作。3.2乙方应自施工准备工作完成之日起，按照约定的施工进度，按时完成施工任务。第四条施工费用及支付方式4.1乙方向甲方提供的施工服务费用为人民币____元（大写：____________________元整），甲方按照约定的时间支付乙方施工费用。4.2甲方支付乙方施工费用的方式为：____期支付。具体支付时间及金额如下：（1）第一次支付：自合同签订之日起____个工作日内，支付人民币____元（大写：____________________元整）；（2）第二次支付：在乙方完成合同约定的施工进度后，支付剩余的施工费用。第五条违约责任5.1甲方未按照约定时间支付乙方施工费用的，应按照迟延支付金额的____%支付违约金。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工任务完成之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.施工要求4.施工现场勘察报告5.施工进度报告6.施工费用支付凭证7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付施工费用，认定违约。2.乙方未按约定时间完成施工任务，认定违约。3.乙方施工质量不符合法律法规和行业标准，认定违约。4.甲方未提供完整施工资料，导致乙方无法按时完成施工任务，认定违约。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.地铁轻轨临时施工：指在地铁轻轨线路上进行的临时性施工活动。3.违约金：是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定向对方支付的金钱。4.管辖权：是指法院对案件进行审理和判决的权力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，调整施工计划，并采取措施加快施工进度。2.施工质量问题：乙方应按照法律法规和行业标准进行施工，发现问题及时整改。3.施工费用支付纠纷：甲乙双方应按照合同约定履行支付义务，如有争议可通过协商解决。4.施工现场安全事故：乙方应加强施工现场安全管理，发生事故及时报告并采取措施处理。