核电站挡土墙施工合同

核电站挡土墙施工合同合同编号：__________核电站挡土墙施工合同1.名称：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.联系人：__________5.联系电话：__________1.名称：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.联系人：__________5.联系电话：__________第一条合同范围1.1本合同包括但不限于核电站挡土墙的施工、验收、保修等全部工作。1.2施工方应按照本合同约定的施工图纸、施工技术标准和规范进行施工。第二条合同价格2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包含施工方完成工程所需的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费、交通费、住宿费、管理费、利润等。2.3合同价格为本合同的最高限价，施工方不得以任何理由提出超过合同价格的索赔。第三条施工期限3.1本项目的施工期限为：__________天。3.2施工方应保证按照约定的施工期限完成工程。如因施工方原因导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。第四条施工质量4.1施工方应按照国家和行业的施工标准、规范和业主提供的施工图纸进行施工。4.2施工过程中，施工方应接受业主及相关部门的监督、检查和指导。4.3工程验收合格后，施工方应按约定提供相关保修服务。第五条合同的变更和解除5.1本合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除本合同。5.2合同变更或解除的条件和方式由双方协商确定。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按约定工期完成工程，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价格的__________%。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、修改和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同的修改和解除应经双方协商一致，并以书面形式作出。8.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.核电站挡土墙施工合同2.施工图纸3.施工技术标准和规范4.施工资质证明5.施工方工程保修服务承诺6.业主监督、检查和指导的权力凭证7.不可抗力证明二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程：认定标准为实际完成时间超过合同约定的施工期限。2.施工方未按约定质量完成工程：认定标准为工程验收不合格。3.施工方未按约定提供保修服务：认定标准为施工方在保修期内未能及时解决业主提出的质量问题。4.业主未按约定支付合同价款：认定标准为业主延迟支付或未支付合同价款。5.不可抗力导致合同无法履行：认定标准为国家法律法规规定的不可抗力情况。三、法律名词及解释：1.核电站挡土墙施工合同：指业主与施工方签订的，明确双方在核电站挡土墙施工项目中的权利和义务的协议。2.施工图纸：指业主提供的，用于指导施工方进行工程施工的图纸。3.施工技术标准和规范：指国家和行业规定的，施工方在进行工程施工时应遵守的技术标准和规范。4.施工资质：指施工方具备的，能够进行相关工程施工的资格。5.保修服务：指施工方在工程验收合格后，按照约定提供的一定期限内的质量问题维修服务。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：解决办法：施工方立即进行整改，直至满足合同约定的质量标准。3.合同价款支付争议：解决办法：双方根据合同约定和相关法律法规，协商解决支付争议。4.不可抗力事件：解决办法：