建设工程装修合同范例

建设工程装修合同范例第一篇范文：合同编号：__________

建设工程装修合同

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于甲方需对其所属的建筑物进行装修工程，乙方具备装修工程的施工资质，双方经友好协商，特订立本合同，以明确双方的权利义务。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程合同总价：人民币__________元整（大写：__________）

二、合同双方的权利义务

1.甲方权利义务：

（1）负责办理装修工程的报批、审批手续，确保装修工程合法合规；

（2）在施工期间，负责提供施工所需的场地、水电、通讯等基础设施；

（3）对乙方提供的施工图纸、技术资料进行审核，确保施工质量符合设计要求；

（4）按照合同约定支付工程款；

（5）负责工程验收，并在验收合格后，按照合同约定支付工程尾款。

2.乙方权利义务：

（1）按照甲方提供的施工图纸、技术资料，组织施工；

（2）保证施工质量，确保工程达到国家规定的质量标准；

（3）严格按照施工进度完成工程，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任；

（4）在施工过程中，确保施工现场的安全、环保，遵守国家和地方的相关法律法规；

（5）在工程完成后，按照甲方要求进行保修。

三、工程进度及付款方式

1.工程进度：按照合同约定的工程进度，乙方应在__________日内完成工程；

2.付款方式：甲方应按照以下进度支付工程款：

（1）合同签订后__________日内，支付工程款总额的__________%；

（2）工程主体结构完工后__________日内，支付工程款总额的__________%；

（3）工程竣工验收合格后__________日内，支付工程款总额的__________%；

（4）保修期满后__________日内，支付工程尾款。

四、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致工程延期，每延期一日，应向乙方支付__________元的违约金；

（2）未按时支付工程款，每延期一日，应向乙方支付__________元的违约金；

（3）违反合同约定，擅自修改施工图纸、技术资料，导致工程延误或质量不合格，应承担相应的责任。

2.乙方违约责任：

（1）未按合同约定完成工程，每延期一日，应向甲方支付__________元的违约金；

（2）因乙方原因导致工程延期，每延期一日，应向甲方支付__________元的违约金；

（3）施工质量不符合设计要求，应承担相应的责任。

五、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效；

2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

3.附件：

（1）施工图纸；

（2）技术资料；

（3）工程进度计划；

（4）工程款支付计划；

（5）其他有关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

建设工程装修合同

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于甲方需对其所属的建筑物进行装修工程，乙方具备装修工程的施工资质，丙方作为监理单位，负责对装修工程进行全程监理，双方经友好协商，特订立本合同，以明确各方的权利义务，保障甲方权益。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程合同总价：人民币__________元整（大写：__________）

二、合同双方的权利义务

1.甲方权利义务：

（1）负责办理装修工程的报批、审批手续，确保装修工程合法合规；

（2）提供施工所需的场地、水电、通讯等基础设施；

（3）审核施工图纸、技术资料，确保施工质量符合设计要求；

（4）按照合同约定支付工程款；

（5）负责工程验收，并在验收合格后支付工程尾款；

（6）对乙方和丙方的履约情况进行监督，确保工程顺利进行。

2.乙方权利义务：

（1）按照甲方提供的施工图纸、技术资料，组织施工；

（2）保证施工质量，确保工程达到国家规定的质量标准；

（3）严格按照施工进度完成工程，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任；

（4）在施工过程中，确保施工现场的安全、环保，遵守国家和地方的相关法律法规；

（5）在工程完成后，按照甲方要求进行保修。

3.丙方权利义务：

（1）对装修工程进行全程监理，确保施工质量、进度、安全、环保等符合合同约定；

（2）对乙方的施工行为进行监督，发现违规行为及时制止，并向甲方报告；

（3）负责组织工程验收，确保工程质量达到国家规定的标准；

（4）对乙方的违约行为进行记录，并向甲方提出处理建议。

三、甲方的权益条款

1.甲方有权要求乙方在施工过程中提供施工进度报告，确保工程按期完成；

2.甲方有权要求乙方提供施工质量检测报告，确保工程质量达到设计要求；

3.甲方有权要求乙方提供施工安全记录，确保施工现场安全；

4.甲方有权要求乙方提供施工环保措施，确保施工过程中不造成环境污染；

5.甲方有权要求乙方提供施工人员资质证明，确保施工人员具备相应资质。

四、乙方的违约及限制条款

1.乙方如因自身原因导致工程延期，每延期一日，应向甲方支付__________元的违约金；

2.乙方如因施工质量不合格，导致工程返工，应承担相应的责任；

3.乙方如违反施工现场安全规定，导致安全事故，应承担相应的责任；

4.乙方如违反环保规定，导致环境污染，应承担相应的责任；

5.乙方不得擅自改变施工图纸、技术资料，如需修改，应经甲方同意。

五、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效；

2.本合同未尽事宜，经三方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

3.附件：

（1）施工图纸；

（2）技术资料；

（3）工程进度计划；

（4）工程款支付计划；

（5）其他有关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三方介入的意义和目的在于，通过丙方的监理作用，确保装修工程的质量、进度、安全、环保等方面符合合同约定，保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义在于，通过加强对乙方和丙方的监督，确保装修工程顺利进行，实现甲方的利益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

建设工程施工合同

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于乙方具备施工项目的施工资质，甲方拟将其工程项目委托乙方施工，丙方作为监理单位，负责对施工项目进行全程监理，双方经友好协商，特订立本合同，以明确各方的权利义务，保障乙方权益。

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程合同总价：人民币__________元整（大写：__________）

二、合同双方的权利义务

1.甲方权利义务：

（1）负责办理施工项目的报批、审批手续，确保施工项目合法合规；

（2）提供施工所需的场地、水电、通讯等基础设施；

（3）审核施工图纸、技术资料，确保施工质量符合设计要求；

（4）按照合同约定支付工程款；

（5）负责工程验收，并在验收合格后支付工程尾款；

（6）对乙方和丙方的履约情况进行监督，确保工程顺利进行。

2.乙方权利义务：

（1）按照甲方提供的施工图纸、技术资料，组织施工；

（2）保证施工质量，确保工程达到国家规定的质量标准；

（3）严格按照施工进度完成工程，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任；

（4）在施工过程中，确保施工现场的安全、环保，遵守国家和地方的相关法律法规；

（5）在工程完成后，按照甲方要求进行保修。

3.丙方权利义务：

（1）对施工项目进行全程监理，确保施工质量、进度、安全、环保等符合合同约定；

（2）对乙方的施工行为进行监督，发现违规行为及时制止，并向甲方报告；

（3）负责组织工程验收，确保工程质量达到国家规定的标准；

（4）对乙方的违约行为进行记录，并向甲方提出处理建议。

三、乙方的权益条款

1.乙方有权要求甲方在施工过程中提供施工图纸、技术资料等必要文件，确保施工顺利进行；

2.乙方有权要求甲方在施工过程中提供施工所需的场地、水电、通讯等基础设施，确保施工进度不受影响；

3.乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款，保障乙方资金周转；

4.乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付工程尾款，确保乙方权益；

5.乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的安全保障措施，确保施工人员安全。

四、甲方的违约及限制条款

1.甲方如未按时提供施工图纸、技术资料，导致工程延期，每延期一日，应向乙方支付__________元的违约金；

2.甲方如未按时提供施工所需的场地、水电、通讯等基础设施，导致工程延期，每延期一日，应向乙方支付__________元的违约金；

3.甲方如未按时支付工程款，每延期一日，应向乙方支付__________元的违约金；

4.甲方如擅自修改施工图纸、技术资料，导致施工困难或质量不合格，应承担相应的责任；

5.甲方如未提供必要的安全保障措施，导致施工人员安全事故，应承担相应的责任。

五、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效；

2.本合同未尽事宜，经三方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

3.附件：

（1）施工图纸；

（2）技术资料；

（3）工程进度计划；

（4）工程款支付计划；

（5）其他有关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：_____