2024年一级建造师之一建工程法规考试题库a4版可打印

2024年一级建造师之一建工程法规考试题库

第一部分单选题（300题）

1、下列关于地役权的表述中，正确的是（）。

A.地役权可以单独转让

B.地役权自合同签订时设立

C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同

【答案】：C

2、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施,

并由（）现场实施全过程监督。

A.施工单位负责项习管理的技术负责人

B.装、拆卸单位的专业技术人员

C.监理单位负责安全的工程师

D.出租单位生产管理人员

【答案】：B

3、关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是（）°（2014）

A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发

布

B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都

应当公布

C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改

确有实效的，可取消不良行记录信息的公布

I）.不良行为记录在地方的公布期限应长于全国公布期限

【答案】：B

4、根据《建设工程安全生产管理条例》，建筑施工企业的管理人员和

作业人员每（）应至少进行一次安全教育培训并考核合格。

A.6个月

B.2年

C.1年

D.3年

【答案】：C

5、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。2017

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监

督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采住的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

【答案】：A

6、根据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（）。

A.经人民法院确认后有效

B.具有强制执行力

C.司法确认是必经程序

D.经人民法院确认后具有强制力

【答案】：D

7、关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（）。

A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称

B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不

必公开

C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度

D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开

【答案】：C

8、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主

体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。（2014）

A.施工许可证办

B.工程竣工验收合格

C.预验收合格

I）.质保期结束

【答案】：B

9、甲、乙因工程质量纠纷诉至法院。甲若申请工程质量鉴定，申请时

问应当为（）。

A.一审法院庭审辩论期间

B.一审法院判决前

C.举证期限内

D.二审法院开庭前

【答案】：C

10、甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，

货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合

同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了

最大限度保护自己的利益，应请求（）。

A.甲双倍返还定金8万元

B.甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

C.甲支付违约金6万元，同时请求返还定金4万元

D.甲支付违约金6万元

【答案】：C

11、根据《行政诉讼法》，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。

A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满

B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复

C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的

D.认为行政机关滥住行政权力排除或者限制竞争的

【答案】：C

12、采用弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的一经发

现，立即（）o

A.撤销当事人注册证书

B.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

C.撤销当事人建造师资格证书

D.处以罚款

【答案】：B

13、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位对建筑起重机

械特种设备应当出具的证明资料是（）。

A.出厂合格证

B.检测单位资质等级证明

C.自检合格证明

D.安全合格证明文件

【答案】：C

14、甲公司委托乙购买一批钢材，乙去采购的时候发现水泥价格比较

便宜，遂购买了10t水泥，下列说法正确的是（）

A.该代理行为无效

B.该代理行为有效

C.甲公司事后没有做任何表示，视为同意该行为

D.乙可以请求甲公司追认，甲公司追认，该代理行为有效

【答案】：D

15、以下属于用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。

A.劳动者在试用期间被证明符合录用条件的

B.劳动者严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

C.劳动者被依法追究民事责任的

D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工

作的

【答案】：B

16、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。

（2015真题）

A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设

施应一并处分

B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

C.建设用地使用权期间届满的，自动续期

I）.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

【答案】：A

17、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担,如果当事人没有约定

交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是（）。

A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担

B.出卖人出卖交由承运人运输的途标的物,毁损灭失的风险自承运人将

货物交付给买受人时由买受人承担

C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭

失的风险由买受人承担

D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标

的物毁损、灭失的风险自违反约定之口起由出卖人承担

【答案】：C

18、保证合同的当事人为（）o

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

【答案】：A

19、工程建设领域中的民事纠纷有其自身的特点，其中不包括的是

（）O

A.施工方与建设方法律地位平等

B.争议的内容主要是双方的权利和义务

C.民事纠纷的可处分性

I).各方对有关人身关系的民事纠纷享有处分权

【答案】：D

20、根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可

的是()o(2015)

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

【答案】：D

21、某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%,否则不签合同。于

是双方先按照中标人的投标报价签订了甲合同并备案。接着，双方又

根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款

结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是

()O

A.甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理

B.乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据

C.乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据

D.两份合同均不能昨为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定

【答案】：C

22、下列关于要约撤回的叙述，错误的是()。

A.要约发生法律效力之后，要约可以撤回

B.要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为

C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人之前到达受要约人

I）.撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人

【答案】：A

23、诉讼时效的起算是指（）。

A.从权利人能行使请求权之日开始算起

B.从义务人能行使请求权之日开始算起

C.从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算

D.以上说法都不正确

【答案】：C

24、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚作出后（）

日内，公布期限一般为6个月至3年。

A.3

B.5

C.7

D.20

【答案】：C

25、建筑施工总承包一级资质企业，至少应配备（）名专职安全生

产管理人员。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：A

26、抵押担保与质押担保的区别是（）。

A.债务人或者第三人可以是担保人

B.担保期间不转移对财产的占有

C.债权人有权优先受偿

D.债务人不履行债务时，可以依法拍卖抵押物

【答案】：B

27、在历史文化名城名镇名村保护范围内，禁止（）。

A.修建加油站

B.影视摄制或大型群众活动

C.修建停车场

D.拆除历史建筑以外的建筑

【答案】：A

28、甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3

个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级、一级和二级。根据

《中华人民共和国建筑法》的规定，该联合体应当按照（）的资质

等级许可范围承揽工程。

A.甲

B.乙

C.丙

D.三家施工单位约定

【答案】：C

29、按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款,

但没有支付。2014年5月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水,

导致承包方不能行使请求权。则在此期间（）o

A.诉讼时效中止

B.诉讼时效中断

C.诉讼时效不中止

D.诉讼时效终止

【答案】：C

30、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办

法》，施工企业负责人要定期带班检查施工现场，其每月检查时间应不

少于其工作日的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：C

31、根据《工程建设国家标准管理办法》规定，工程建设国家标准的

发布主体是（）。

A.国务院工程建设行政主管部门

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门

D.国务院发展改革主管部门

【答案】：C

32、根据《建设工程施工质量验收统一标准》关于建筑节能分部工程

验收的说法，正确的是（）。

A.节能工程的检验北验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专

业的质量检查员与施工员参加

B.工程使用的建筑沟配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不

得组织节能工程验收

C.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、

项目技术负责人参加

D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单

位的意见为准

【答案】：B

33、李某借用甲公司的资质承担了乙公司的装修工程，因为偏工减料不

符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任

A.仅由甲公司

B.由甲公司和李共同

C.仪由乙公司

D.仅由李某

【答案】：B

34、下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是（）。

A.招标人协助投标人撤换文件，更改报价

B.招标人在招标前事先内定中标人

C.招标人与投标人事先商定，投标时压低标价

D.招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格

【答案】：D

35、王某在某建筑工程公司工作2年，缴纳失业保险满2年，失业4

个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作2年并

继续缴纳失业保险满2年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险

金的期限最长为（）个月。

A.12

B.8

C.6

D.20

【答案】：D

36、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范

的总称是（）o2017

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

【答案】：B

37、根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机

构对特种设备进行的检测包括（）。（2012）

A.旁站检验

B.型式检验

C.平行检验

D.破损检验

【答案】：B

38、根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依

法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】：D

39、根据《建筑法》，为施工现场工作的职工参加工伤保险和缴纳工伤

保险费的是（）。

A.建筑施工企业

B.建设单位

C.项目负责人

I）.总承包单位

【答案】：A

40、关于开标的说法，正确的是（）

A.开标可以在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点可以不在招标文件预先确定的地点，但招标人须在开标前5

日书面通知所有获取招标文件的潜在投标人

C.开标应当由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加

D.投标人少于3个的，不得开标

【答案】：D

41、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民

法院管辖。（2015真题）

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【答案】：D

42、建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方

对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材

后（）。

A.应将钢材送到施工现

B.应将钢材送到建设单位的办公所在地

C.应将钢材送到建设单位的仓库

D.可通知建设单位自提

【答案】：D

43、甲在乙拥有使住权的土地上设立地役权，签订了地役权合同，但

未办理登记，乙将自己的土地使用权让给丙。关于各方权利的说法，

正确的是（）o

A.甲的地役权因办理登记而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.甲的地役权不得对丙主张

D.甲的地役权对丙具有约束力

【答案】：C

44、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）o

A.施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单

位或工程监理单位监督下现场取样

B.设计结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有

关技术标准中规定应取样的50%

C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检

D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

【答案】：A

45、工程建设国家标准由（）审查批准。

A.国务院

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院工程建设行政主管部门

D.国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合

【答案】：C

46、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。2014

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行

政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前中

请竣工验收

C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护

设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣

工验收的，应当处10万元以下的罚款

【答案】：A

47、关于建设工程分包的说法，正确的是（）。2014

A.分包单位没有资质要求

B.分包单位不得再次分包

C.分包单位由总包单位自由确定

D.分包的工作内容没有限制

【答案】：B

48、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村

保护范围内进行的活动是（）。2017真题

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

【答案】：C

49、关于侵权责任，下列说法正确的是（）。

A.从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难

以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害

的建筑物的所有人给予补偿

B.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位、

施工单位与使用人承担连带责任

C.建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落

造成他人损害，施工单位不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责

任

D.建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落

造成他人损害，相关责任人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责

任人追偿

【答案】：I)

50、某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用，下列说法正确的是

()o

A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任

B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任

C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任

D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任

【答案】：B

51、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员

工丁某。关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定

B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

1).在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬

【答案】：B

52、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人

民共和国建筑法》的决

A.在投标时为职工办理意外伤害保险

B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

C.在中标后为职工办理意外伤害保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

【答案】：B

53、关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是（）o

A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工留薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付

D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

【答案】：B

54、由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，

储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发

现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属

于（）。

A.不当得利

B.无因管理

C.合同

D.侵权

【答案】：A

55、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是（）。

A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

【答案】：B

56、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，对发布有误的信

息，应（）。

A.撤销该信息

B.缩短信息公布期限

C.缩小信息公布范围

D.由发布该信息的建设行政主管部门进行修正

【答案】：D

57、关于夜间施工，说法正确的是（）o

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行

政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必

须连续作业的除外

【答案】：D

58、关于不动产权设立的说法，正确的是（）

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

【答案】：A

59、王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王

某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃

诉讼权利,这种调解方式为（）。

A.行政调解

B.法院调解

C.仲裁调解

D.民间调解

【答案】：D

60、甲、乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元。合同

订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则

甲可以要求乙返还（）万元。

A.30

B.40

C.60

D.200

【答案】：C

61、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是

（）O

A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

【答案】：D

62、建筑市场不良行为信息公布期限一般是（）。

A.1个月至2年

B.2个月至1年

C.3个月至2年

I）.6个月至3年

【答案】：D

63、根据施工企业对“安管人员”的培训考核要求，“安管人员”应当

通过其受聘企业申请安全生产考核，并取得（），该证书有效期为

（）

A.安全生产考核合格证书，1年

B.安全教育培训合格证，1年

C.安全生产考核合格证书，3年

D.安全教育培训合格证,3年

【答案】：C

64、国家一级建造师的主要执业范围是（）。

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.担任建设工程项3评估人员

C.从事建设工程项目咨询工作

D.从事建设工程项目预算工作

【答案】：A

65、发生法律效力的民事判决，截定，当事人可以向人民法院申请执行,

该人民法院应当是（）

A.终审人民法院

B.申请执行人住所地人民法院

C.被执行的财产所在地基层人民法院

D.与第一人民法院同级的披执行的财产所在地人民法院

【答案】：I）

66、甲乙双方当事人达成仲裁协议（仲裁协议有效），甲方向人民法院

起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，乙方在首次开庭前提交仲

裁协议的，人民法院应当（）。

A.驳回起诉

B.予以审理

C.终止审理

D.终止起诉

【答案】：A

67、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15

日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严

重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通告送达

承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《民

法典》的规定，该施工合同解除的时间为（）。

A.9月10日

B.9月15日

C.9月17日

D.9月18日

【答案】：C

68、根据《建设工程质量管理条例》，以下对施工单位质量责任和义

务的正确表达是（）

A.施工单位不得转包和分包所承揽的工程

B.施工单位不得超越其资质等级许可的范围承揽工程

C.施工单位应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

I）.对涉及结拘安全的试块应现场取样，并送具有相应资质等级的质量

检测单位进行检测

【答案】：B

69、下列合同中，属于实践合同的是（）。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

【答案】：A

70、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同

纠纷案件适用法律同题的解释》，当事人对付款时间没有约定或者约

定不明的，下列时叵视为应付款时间的是（）。

A.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日

B.建设工程已实际交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

【答案】：C

71、下列法规中，属于部门规章的是（）。（2015）

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《招标公告发布暂行办法》

【答案】：I）

72、《绿色施工导则》对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地

面积有效利用率大于（）o

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

【答案】：C

73、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所

需费用，不能用于（）

A.安全防护用具的采购

B.安全生产条件的改善

C.安全施工措施的落实

1）.安全管理人员的加班补贴

【答案】：D

74、施工作业人员王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅

速躲避。王某的行%是行使法律赋予其的（）o

A.知情权

B.紧急避险权

C.拒绝违章指挥权

D.安全隐患报告权

【答案】：B

75、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）o2014

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专住的试验方法

C.工程建设行业专用的术语、符号

D.工程建设勘察行业专用的质量要求

【答案】：A

76、建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（）投入使用。

A.在主体工程竣工验收后10日内

B.在主体工程竣工验收后15日内

C.与主体工程同时投产使用

D.自建设项目试生产之日起3个月内

【答案】：C

77、安全生产监督部门对某大型施工单位进行紧急救援工作情况检查

时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（）。

A.应建立应急救援资金专款专用制度

B.可不建立应急救谖组织，但应指定兼职应急救援人员

C.应对应急救援器材进行经常性维护保养

D.各级负责人府兼，‘壬应急救援人员

【答案】：C

78、关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是（）。

A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除

B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当

直接向建设单位报告

C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

I）.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应

当直接向有关行政部门报告

【答案】：C

79、建设单位向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的日期应为

竣工验收后？（）。

A3个月内

B.4个月内

C.6个月内

D.9个月内

【答案】：C

80、甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付

地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地

失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由（）。

A.甲和乙各分担一半

B.乙全部承担

C.甲承担大部分责任

D.甲承担全部责任

【答案】：D

81、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日

起计算。

A.竣工验收合格

B.交付使用

C.发包方支付全部价款

I）.竣工验收备案

【答案】：A

82、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和（）。

A.非财产保险合同

B.人身保险合同

C.强制保险合同

D.自愿保险合同

【答案】：B

83、关于民事诉讼正确的说法，正确的是（）。（2014）

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

I）.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

【答案】：B

84、下列选项中，不能纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗费用有

（）O

A.急诊医疗费

B.符合基本医疗保险的诊疗项目

C.抢救医疗费

D.境外就医费

【答案】：I)

85、关于安全生产许可证的有效期，下列说法正确的是()o

A.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证

B.经审查合格后，安全生产许可证有效期才能延期

C.申请补办安全生产许可证后应当在公众媒体上声明原许可证作废

D.建筑施工企业被撤销的，应当将安全生产许可证交回原发证机关注

销

【答案】：D

86、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，除了交通事故、火

灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生

()起及时补报。

A.60日

B.50日

C.40日

I).30日

【答案】：D

87、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的颁布

是由()。

A.国家主席签署主席令公布

B.国务院总理签署国务院令公布

C.国家发改委主任签署命令公布

D.住建部部长签署命令公布

【答案】：I）

88、施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期

付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）

之日算起。

A.第一次付款期限届满

B.最后一次付款期限届满

C.每次付款期限届满

D.提交工程款支付申请

【答案】：B

89、有关证据质证的概念理解正确的是（）。

A.证据不是必须进行质证，未经质证的证据，可以作为认定案件事实

的依据

B.物证原物可以不进行质证

C.质证是围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据证明力有无

以及证明力大小，进行质疑的过程

D.证人必须当场对质，因此，证人应旁听法庭审理

【答案】：C

90、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失

的责任承担说法，正确的是（）。

A.分包单位只对总承包单位负责

B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利

C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

【答案】：I）

91、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施

工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（）。

A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

B.在施工中偷工减料的

C.使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架

设设施的

D.拖延履行保修义务的

【答案】：C

92、下列不属于安全事故调查组的组成人员的是（）。

A.安全生产监督管理部门人员

&事故单位工会代表

C.监察机关人员

D.事故单位技术负责人

【答案】：D

93、构成表见代理的主观要件是（）。

A.本人存在过失

B.代理人超越代理权限

C.相对人为善意

D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由

【答案】：C

94、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生

后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。（2015真题）

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【答案】：D

95、甲与乙签订一份购销合同，由甲卖给乙建筑施工设备2台，价格

100万元。甲收取乙的货款后，将交付设备的义务转让给了丙。根据

《民法典》，此种转让应当（）。

A.经乙方同意

B.经丙方同意

C.通知乙方

1）.公告

【答案】：A

96、甲施工企业就施工合同纠纷向仲委员会申请仲我，该件由三名仲裁

员组成仲裁庭，该室件的仲裁员0

A.由甲施工企业选定一名

B.只能由仲核委员会主任指定

C.击甲施工企业选定两名

D.由甲施工企业选三名

【答案】：A

97、劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是

（）O

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

【答案】：B

98、当事人申请撤销仲裁决定的，应当自收到仲裁书之日起（）内

提出。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B

99、关于保险索赔的说法，正确的是（）。2014

A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供

与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料

B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被

保险人或者受益人补充提供

C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定

赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金

D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额

与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任

【答案】：B

100.建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是

（）O

A.安全生产责任制度

B.群防群治制度

C.安全生产教育培训制度

D.安全生产检查制度

【答案】：A

101、供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输

10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是（）。

A.供应商应及时通知施工方

B.施工方接到通知后有义务防止损失扩大

C.施工方因止损产生的费用由双方合理分担

I）.施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

【答案】：C

102、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致

使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成（）O

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：C

103、某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的是设

单位应自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报

送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部

门备案。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】：D

104、民事诉讼活动中，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的,

必须有托人的授权，咳授权属于()

A.一般授权

B.特别授权

C.无条件授权

I).全面授权

【答案】：B

105、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑

()。

A.承重结构改造

B.围护结构改造

C.屋面防水层修复

D.外墙裂缝修补

【答案】：B

106、总承包单位与乙分包单位依法签订了幕墙工程分包协议，在是设

单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是

（）o

A.乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任

B.甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担

连带责任

【答案】：C

107、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

【答案】：A

108、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及拆

迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，房地产公司申请领

取施工许可证前，应当（）。

A.拆迁工作必须全部完成

B.拆迁补偿安置资金全部到位

C.拆迁工程量已完成50%

D.拆迁进度已满足施工的要求

【答案】：D

109、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是（）（2012）

A.保险合同纠纷

B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷

D.票据纠纷

【答案】：C

110、根据《民法典》的规定，下列财产可以设立抵押的是（）。

A.土地所有权

B.集体所有的宅基地

C.公立幼儿园的教育设施

D.生产原材料

【答案】：D

11k下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是（）。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

【答案】：C

112、根据《建设工程生产管理条例》，分包单位从事危险作业人员的

意外伤害保险费应由（）支付。

A.分包单位

B.建设单位

C.总承包单位和分包单位按一定比例共同

D.总承包单位

【答案】：I）

113、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司

按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施

工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业

所有。根据《合同法》，此协议为（）°（2016）

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

【答案】：B

114、下列关于解决合周纠纷方式的说法中，正确的是（）。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力

C.当事人可以经调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁

【答案】：C

115、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华

人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及

时得到医治，建筑施工企业应当（）o（2012）

A.在投标时为职工办理意外伤害保险

B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

C.在中标后为职工办理意外伤害保险

D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

【答案】：B

116、下列关于不当或违法的代理行为应承担的法律责任，说法正确的

是（）。

A.代理委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理

人负连带责任

B.第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为绐他人造成

损害的，第三人承担法律责任

C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由代理人承

担法律责任

D.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人承担法律责

任

【答案】：A

117、根据《企业所得税法》，依照外国（地区）法律成立且实际管理机

构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未

设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业，是（）。

A.本国企业

B.外国企业

C.居民企业

D.非居民企业

【答案】：D

118、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发

包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发

包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定

期存款利息为1.2%,同期贷款利率为4%,则法院对垫资利息的处理正

确的是（）o

A.不予支持

B.按照1.2%支付利息

C.按照2.4%支付利息

D.按照领支付利息

【答案】：C

119、工程项目建设过程中发生下列情形时，不能申请行政复议的是

（）O

A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款

B.施工单位因偷工滤料被责令停业整顿

C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书

D.建设行政管理部匚对工作人员的惩罚决定

【答案】：D

120、建筑施工企业不再具备安全生产条件的，情节严重应承担的法律

责任是（）o

A.暂扣安全生产许可证并限期整改

B.吊销安全生产许可证

C.撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全生产许可证

D.没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销其安全

生产许可证

【答案】：B

121、依法进行招标的项目，施工合同的履行、变更、转让，应当依法

进行。下列说法正确的是（）。

A.经双方协商一致，可以对中标施工合同的主要条款进行实质性变更

B.施工合同履行中，经建设单位同意施工单位可以将施工合同转让给

另一施工单位

C.施工合同履行中，建设单位名称变更或法定代表人变更，应当办理

合同变更手续

D.施工合同履行中，建设单位拖欠工程款，施工单位有权将工程款债

权转让

【答案】：D

122、保证担保的范围包括（）。

A.主债权及利息和违约金

B.损害赔偿金和实现抵押权的费用

C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

I）.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用

【答案】：C

123、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。

A.处分

B.暂扣执照

C.恢复原状

D.罚金

【答案】：D

124、关于代理的说法，正确的是（）o

A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利

B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代

理人承担

C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担

民事责任

D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理

【答案】：A

125、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在超过合理使用年限

后仍需要继续使用，产权所有人应当委托具有相应资质等级的鉴定，并

根据鉴定结果采取加固维修等措施，重新界定使用期

A.工程质量监督单位

B.建筑安全监督管理单位

C.监理单位

D.勘察、设计单位

【答案】：D

126、建筑施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必须具

备的条件是（）。

A.有符合规定的注班资本和净资产

B.有符合规定的专业技术人员、技术装备

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.已完成的建设工程业绩

【答案】：C

127、租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面

形式的，（）。

A.合同不成立

B.合同无效

C.不得对抗善意的第三人

D.视为不定期租赁

【答案】：D

128、对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权

的方式之一。

A.建设单位

B.施工总承包方

C.个人

D.国家

【答案】：D

129、根据《建设工程质量管理条例》，下列工作中，应由总监理工程师

签字认可的是（）。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土应用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装？

【答案】：A

130、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期

限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则

承担该工程维修责任的是（）。（2016）

A.施工企业

B.建设单位

C.使用单位

I）.建设单位和施工企业协商确定

【答案】：A

131、关于标底，下列说法正确的是（）。

A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密

B.招标人必须编制标底

C.招标人可以规定最高和最低投标价格

D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标

条件

【答案】：D

132、注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手

续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】：B

133、生产经营单位发生事故时,应当第一时间启动应急响应，组织有关

力量进行救援，并将事故信息及应急响应启动情况向（）报告。

A.公安部门

B.安全生产监督管理有关部门

C.监察机关

D.人民政府

【答案】：B

134、下列保险合同属于强制保险合同的是（）。

A.设计责任保险

B.安装工程一切险

C.工伤保险

D.意外伤害保险

【答案】：C

135、根据《建没工程质量管理条例》，下列情开中，属于违法分包的

是（）

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企

业的

C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主

要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】：B

136、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急

救援预案应由（）编制。

A.监理单位统一组织

B.总承包单位统一组织

C.总承包单位和分包单位各自

D.建设单位统一组织

【答案】：B

137、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是

乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日至5月25日该地区发

生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲

方在支付乙方工程费用时，按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约

费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

【答案】：D

138、继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的

（）并用。

A.违约金

B.采取补救措施

C.定金

D.解除合同

【答案】：D

139、委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，（）

A.无需通知被代理人

B.该转托行为无效

C.应当事先取得被代理人的同意

D.事后及时告知被代理人即可

【答案】：C

140、某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单

位诉至人民法院。在一.审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子

有病住院急需用钱，则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确

的是（）o

A.人民法院可直接裁定先予执行

B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行

C.因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行

D.若王某败诉，不需赔偿由此给施工单位造成的损失

【答案】：B

141、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。

A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B.承诺中增加的建叹性条款

C.承诺中要求增加，介款

I）.受要约人对合同履行方式提出独立的主张

【答案】：B

142、根据《招标投标法》，开标的主持者是（）o2014

A.建设行政主管部匚

B.招标代理机构

C.招标人

D.投标人推选的代表

【答案】：C

143、关于行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章备案的

规定，下列说法正确的是（）o

A.部门规章报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

B.自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、

自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会备案

C.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规报全国人

民代表大会常务委员会和国务院备案

D.地方政府规章报本级人民代表大会常务委员会备案

【答案】：C

144、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增

加，则（）O

A.应自事故发生之日起15日内补报

B.应自事故发生之日起30日内补报

C.应自事故发生之日起10日内补报

D.应自事故发生之日起7日内补报

【答案】：D

145、关于竣工档案归档的说法，正确的有（）o

A.总承包单位应当在建设工程竣工验收后，及时向城建档案馆移交施

工档案

B.实行总承包的项目，分包单位的档案资料可以直接向建设单位移交

C.档案归档应在工程项目竣工验收后6个月内完成

D.勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后

向建设单位移交

【答案】：D

146、根据我国《民法典》的规定，债权人转让权利的，受让人取得与

债权有关的从权利，但（）的除外。

A.债权人对债务人的债权合法

B.该从权利专属于债权人自身

C.债务人的债权已到期

D.对债权人造成损害

【答案】：B

147、关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）

A.建设工程合理使用年限由建设单位决定

B.超过合理使用年限的建设工程必须报度、拆除

C.建设工程合理使住年限从工程实际转移占有之日起算

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用年

限

【答案】：D

148、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款,

则正确说法是（〉。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

【答案】：D

149、如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为

（）O

A.不确定

B.已变更

C.未变更

D.未变更或已变更都可

【答案】：C

150、根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效

期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安

全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安

全生产许可证有效期延期三年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

1）.重伤

【答案】：C

151、某招标人2005年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相

关法律规定，招标人和投标人应在（）前按照招标文件和中标人的

投标文件订立书面合同。

A.2005年4月15日

B.2005年5月1日

C.2005年5月15日

D.2005年6月1日

【答案】：B

152、某工程施工过程中，监理工程师以施工质量不符合施工合同约定

为由要求施工单位返工，但是施工单位认为施工合同是由建设单位与

施工单位签订的，监理单位不是合同当事人，不属于监理的依据。对

此，正确的说法是（）。

A.监理工程师应根据国家标准监理，而不能以施工合同为依据监理

B.施工合同是监理工程师实施监理的依据

C.施工合同是否作先监理依据，要根据建设单位的授权

D.施工合同是否作先监理依据，要根据上级建设行政主管部门的意见

确定

【答案】：B

153、以下关于法人的说法，错误的是（）o

A.法人以其部分财产独立承担民事责任

B.法人的产生必须经过法定的程序

C.法定代表人因执行职务造成他人损害时，由法人承担民事责任

D.法人以其主要办事机构所在地为住所

【答案】：A

154、为了配合当地举办一项盛会，某施工现场暂停施工，按照相关规定,

施工单位应当做好现场防护。则其所需费用由（）承担，合同另有

约定除外。

A.当地政府部门

B.建设单位

C.盛会举办方

D.施工单位

【答案】：B

155、关于建设工程合理使用年限的说法，正确的是（）。

A.建设工程合理使用年限由建设单位决定

B.超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除

C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程合理使用

年限

【答案】：D

156、甲水泥厂因无力支付建厂赊购钢材的货款，遂向乙钢材厂提供一

批水泥用来抵账。后乙将该批水泥出售给丙施工单位，则关于该水泥

买卖合同的效力，下列说法正确的是（）。

A.有效

B.因乙超越经营范围而无效

C.因乙超越经营范围而效力待定

D.因乙超越经营范围而可撤销

【答案】：A

157、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。2017真题

A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结

B.和解协议具有强制执行力

C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合

D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

【答案】：C

158、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。

A.受益人

B.保险人

C.被保险人

D.投保人

【答案】：D

159、招标代理机构违反招标投标法规定，泄露应当保密的与招标投标

活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、

社会公共利益或者他人合法权益的，处（）的罚款。

A.5万元以上，15万元以下

B.5万元以上，25万元以下

C.10万元以上，15万元以下

D.10万元以上，25万元以下

【答案】：B

160、（2019年真题）关于核验施工许可证的说法，正确的是（）

A.中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理

工作

B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月

内报发证机关核验

C.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验

施工许可证

D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验

【答案】：A

161、《民法典》规定，债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权

人造成损害，并且（）的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人

的行为。

A.受让人知道该情形

B.损害已经实际发生

C.债务人有恶意

D.受让人有过失的

【答案】：A

162、施工单位在施工现场有爆破物及有害危险物品存放处应当

()O

A.安排专人昼夜值班，无关人员可以进入危险区域

B.设置安全防护围栏，无关人员可以进入危险区域

C.设置明显安全警示标志，提醒操作人员注意

D.报告有关主管部匚，配备专业防护人员和设备

【答案】：C

163、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内

交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013

年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为

()o

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

【答案】：C

164、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水

设施排放污水的说法，正确的是（）o

A.城镇排水主管部匚实施排水许可以收取一定的收费

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

C.排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定

D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

【答案】：C

165、物权变更自登记时发生法律效力的是（）o（2012）

A.船舶所有权

B.土地抵押权

C.机动车所有权

D.地役权

【答案】：B

166、根据《企业所得税法》下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的

是（）。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

【答案】：A

167、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）o

A.重点是防治排放物污染

B.爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划

C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米

D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米

【答案】：B

168、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确

的是（）。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的

限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以

向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

169、根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，行政处罚决定公布

后，经整改确有实效的，施工单位可以向（）申请缩短不良行为记

录信息的公布时间。

A.国务院建设行政主管部门

B.省级建设行政主管部门

C.地市级建设行政主管部门

D.县级建设行政主管部门

【答案】：B

170、关于分包单位在工程中出现质量问题，给建设单位造成损失，建

设单位的正确做法是（）。

A.因为与总承包单位是合同关系，因此只能要求总承包单位赔偿

B.因为与分包单位没有合同关系，建设单位可以通过总承包单位要求

分包单位赔偿

C.因为是连带责任，可以直接要求分包单位承担损害赔偿责任

D.因为是连带责任，只能要求总承包单位和分包单位共同赔偿

【答案】：C

171、某建设工程完工后，承包单位向建设单位提供完整的竣工资料和

竣工验收报告，那么组织竣工验收的主体是（）。

A.质量监督站

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部匚

【答案】：B

172、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督

下现场取样，并送（）的质量检测单位进行检测。

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

【答案】：A

173、下列关于民事纠纷的法律解决途径，无需第三方参与的是

（）O

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

【答案】：A

174、关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法正确的是（）。

A.对于不良行为记录，可根据其行为内容和程度决定在当地公布还是

在全国公布

B.全国公布期限比地方确定的公布期限要长

C.司法部门关于建筑市场各方主体不良行为记录的信息，各级建设相

关部门无需再统一公布

D.通过银行部门获取的建筑市场主体不良行为记录的信息，建设行政

主管部门也应在本地区统一公布

【答案】：D

175、下列关于建造师注册的表述中，正确的是（）。

A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格

证书将失效

员申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位

C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册

D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册

【答案】：B

176、根据《建筑起重机械安全监督管