版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电力工程劳务分包合同范本本合同目录一览1.总则1.1合同订立依据1.2合同目的和原则1.3定义和解释2.当事人信息2.1分包单位信息2.2总包单位信息2.3第三方信息3.工程概况3.1工程名称和地点3.2工程规模和类型3.3工程进度和工期4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包方式4.3劳务分包人员5.劳务分包费用5.1费用组成5.2计价方式和标准5.3费用支付和结算6.工程质量要求6.1质量标准6.2质量检验和验收6.3质量责任和赔偿7.工程进度管理7.1进度计划7.2进度控制和调整7.3进度违约责任8.安全生产管理8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3安全生产责任和赔偿9.保密和知识产权9.1保密义务9.2知识产权归属9.3违约责任10.合同变更和解除10.1变更条件10.2变更程序10.3解除条件10.4解除程序11.违约责任11.1违约行为和认定11.2违约责任和赔偿11.3违约解除合同12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效和终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他14.1合同附件14.2通知和送达14.3合同解除后的处理14.4合同的修改和补充14.5合同的生效日期第一部分:合同如下:第一条总则1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规制定。1.2合同目的和原则本合同旨在明确电力工程劳务分包关系,确保工程顺利进行,实现双方权益。1.3定义和解释(1)“分包单位”指承担电力工程劳务分包的单位;(2)“总包单位”指负责电力工程总包的单位;(3)“工程”指分包单位按照本合同约定承担的电力工程劳务分包工作;(4)“劳务分包费用”指分包单位完成工程所应得的报酬;(5)“安全生产”指在工程实施过程中确保人员生命安全和身体健康,防止事故发生。第二条当事人信息2.1分包单位信息分包单位名称:_______注册地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______2.2总包单位信息总包单位名称:_______注册地址:_______法定代表人:_______联系电话:_______2.3第三方信息若涉及第三方,应提供第三方信息,包括但不限于第三方名称、注册地址、法定代表人、联系电话等。第三条工程概况3.1工程名称和地点工程名称:_______工程地点:_______3.2工程规模和类型工程规模:_______工程类型:_______3.3工程进度和工期工程进度:_______工期:_______(自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日)第四条劳务分包内容4.1劳务分包范围(1)土建施工;(2)电气安装;(3)管道安装;(4)其他相关劳务工作。4.2劳务分包方式劳务分包采用固定总价方式,具体金额详见合同附件。4.3劳务分包人员分包单位应配备满足工程需要的劳务人员,包括但不限于电工、焊工、管道工等。第五条劳务分包费用5.1费用组成(1)人工费;(2)材料费;(3)机械使用费;(4)其他费用。5.2计价方式和标准劳务分包费用按固定总价计价,具体计价方式和标准详见合同附件。5.3费用支付和结算(1)预付款:合同签订后_______个工作日内支付;(2)进度款:按工程进度支付,每完成一定工程量支付一定比例的费用;(3)结算款:工程完工并验收合格后支付剩余费用;(4)质保金:工程完工验收合格后_______个工作日内支付。第六条工程质量要求6.1质量标准本工程的质量标准应符合国家相关标准和规范。6.2质量检验和验收(1)分包单位应按质量标准进行自检;(2)总包单位应进行抽查;(3)工程完工后,双方应共同进行验收。6.3质量责任和赔偿(1)分包单位应承担因自身原因导致的质量责任;(2)如因分包单位原因造成质量不合格,应承担相应的赔偿责任。第八条工程进度管理8.1进度计划分包单位应制定详细的工程进度计划,包括施工阶段、工期安排、人员配置等,并报送总包单位审核。8.2进度控制和调整(1)总包单位有权对进度计划进行调整,分包单位应予以配合;(2)如因分包单位原因导致工程进度滞后,应承担相应的责任;(3)如因不可抗力等因素导致工程进度滞后,双方应协商解决。8.3进度违约责任(1)如分包单位未按计划完成工程,应支付违约金;(2)违约金按合同约定的比例计算,最高不超过合同总价的_______%。第九条安全生产管理9.1安全生产责任制分包单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。9.2安全生产措施(1)分包单位应制定安全生产措施,确保施工安全;(2)总包单位应定期对分包单位的安全生产措施进行检查;(3)如发生安全事故,分包单位应立即采取应急措施,并及时报告总包单位。9.3安全生产责任和赔偿(1)分包单位应承担因自身原因导致的安全事故责任;(2)如因分包单位原因造成安全事故,应承担相应的赔偿责任。第十条保密和知识产权10.1保密义务双方对本合同内容及工程信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。10.2知识产权归属(1)本合同涉及的知识产权归双方共同所有;(2)如因本合同产生的新知识产权,归创造方所有。10.3违约责任(1)如一方违反保密义务,应承担相应的违约责任;(2)违约责任包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。第十一第十二条合同变更和解除11.1变更条件(1)因工程变更、政策调整等原因,需要变更合同内容的,双方应协商一致;(2)变更内容应以书面形式约定。11.2变更程序(1)一方提出变更请求,另一方应在_______个工作日内给予答复;(2)双方达成一致后,签署变更协议。11.3解除条件(1)如一方违约,另一方有权解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。11.4解除程序(1)一方提出解除请求,另一方应在_______个工作日内给予答复;(2)双方达成一致后,签署解除协议。第十二第十三条违约责任12.1违约行为和认定(1)一方未按合同约定履行义务,构成违约;(2)违约行为包括但不限于:未按时支付费用、未按进度完成工程、质量不合格等。12.2违约责任和赔偿(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;(2)违约金按合同约定的比例计算,最高不超过合同总价的_______%。第十三第十四条争议解决14.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议;(2)如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。14.2争议解决机构(1)仲裁机构:_______;(2)诉讼法院:_______。14.3争议解决程序(1)一方提出争议,另一方应在_______个工作日内给予答复;(2)争议解决机构应在_______个工作日内作出裁决或判决。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方外的其他参与合同履行的独立实体,包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和合同约定进行明确。(1)第三方责任的种类;(2)第三方责任的具体金额;(3)第三方责任的有效期限。第三条第三方介入条件(1)介入的必要性;(2)第三方的选择标准和程序;(3)第三方介入的时间节点。第四条第三方权利和义务4.1第三方的权利:(1)根据合同约定提供专业服务;(2)要求甲乙双方提供必要的信息和资料;(3)在合同约定范围内独立行使职权。4.2第三方的义务:(1)遵守国家法律法规和行业标准;(2)对甲乙双方提供的信息保密;(3)按照合同约定完成工作,并对工作成果负责。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:(1)甲方应向第三方支付相关服务费用;(2)甲方应配合第三方完成工作,并提供必要的条件;(3)甲方对第三方的行为不承担责任,除非甲方存在过错。5.2第三方与乙方的划分:(1)乙方应向第三方支付相关服务费用;(2)乙方应配合第三方完成工作,并提供必要的条件;(3)乙方对第三方的行为不承担责任,除非乙方存在过错。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入的程序如下:(1)甲乙双方共同确定第三方;(2)甲乙双方与第三方签订服务协议;(3)第三方按照服务协议履行职责;(4)甲乙双方对第三方的服务进行监督和评价。第七条第三方介入的变更和解除7.1第三方介入的变更:(1)如需变更第三方介入的内容,甲乙双方应协商一致;(2)变更内容应以书面形式约定。7.2第三方介入的解除:(1)如需解除第三方介入,甲乙双方应协商一致;(2)解除第三方介入应以书面形式通知第三方;(3)解除第三方介入后,甲乙双方应按合同约定处理相关事宜。第八条第三方的责任和赔偿8.1第三方的责任:(1)第三方应按照合同约定履行职责;(2)第三方对因其自身原因造成的损失,应承担相应的赔偿责任。8.2赔偿范围:(1)因第三方原因造成的直接损失;(2)因第三方原因造成的间接损失;(3)因第三方原因造成的其他损失。第九条第三方的责任限额(1)第三方责任的种类;(2)第三方责任的具体金额;(3)第三方责任的有效期限。第十条第三方的责任限制10.1第三方在履行合同过程中,如因不可抗力等原因导致损失,其责任限额可根据实际情况进行调整。11.1第三方的责任限制:(1)第三方在履行合同过程中,如因不可抗力等原因导致损失,其责任限额可根据实际情况进行调整;(2)调整后的责任限额应在合同中明确。12.1第三方的责任免除:(1)如第三方在履行合同过程中,因甲乙双方的过错导致损失,第三方不承担责任;(2)如第三方在履行合同过程中,因第三方自身过错导致损失,第三方应承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程进度计划详细要求:(1)详细列出工程各个阶段的开始和结束时间;(2)明确每个阶段的关键节点和时间要求;(3)标注关键路径和并行工作内容。附件说明:本附件为工程进度计划的详细列表,用于指导工程的实施和监控。2.合同附件二:劳务分包人员名单详细要求:(1)列出劳务分包人员的姓名、工种、技能等级、合同期限等基本信息;(2)注明劳务分包人员的资质证明文件。附件说明:本附件为劳务分包人员名单,用于明确分包人员的资质和合同期限。3.合同附件三:质量检验报告详细要求:(1)详细记录工程各个阶段的检验结果;(2)注明检验依据、检验方法和检验结论;(3)标注不合格项及处理措施。附件说明:本附件为质量检验报告,用于证明工程质量的达标情况。4.合同附件四:安全生产记录详细要求:(1)记录工程实施过程中的安全生产措施;(2)记录安全事故的发生、原因和处理结果;(3)标注安全生产责任人的姓名和职责。附件说明:本附件为安全生产记录,用于证明工程实施过程中的安全生产情况。5.合同附件五:费用支付凭证详细要求:(1)详细列出每次费用支付的金额、日期、支付方式;(2)注明费用支付的具体用途。附件说明:本附件为费用支付凭证,用于证明费用的支付情况。6.合同附件六:合同变更和解除协议详细要求:(1)详细记录合同变更和解除的原因、时间、内容;(2)注明双方签字和日期。附件说明:本附件为合同变更和解除协议,用于证明合同变更和解除的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包单位未按合同约定完成工程进度。责任认定标准:根据工程进度计划,分包单位未按约定时间完成工程,每延迟一日,应支付违约金_______元。示例说明:若分包单位未能在合同约定的工期结束时完成工程,每延迟一日,应支付违约金5000元。2.违约行为:分包单位提供的劳务人员不符合合同约定的资质要求。责任认定标准:分包单位提供的劳务人员不具备合同约定的资质要求,每发现一名不合格人员,分包单位应支付违约金_______元。示例说明:若分包单位提供的焊工不具备焊工证,每发现一名不合格焊工,分包单位应支付违约金10000元。3.违约行为:分包单位未按合同约定进行工程质量控制。责任认定标准:分包单位未按合同约定进行工程质量控制,导致工程质量不合格,每发现一处不合格项,分包单位应支付违约金_______元。示例说明:若分包单位未按合同约定进行混凝土强度检测,导致混凝土强度不合格,每发现一处不合格项,分包单位应支付违约金20000元。4.违约行为:分包单位未按合同约定进行安全生产管理。责任认定标准:分包单位未按合同约定进行安全生产管理,导致安全事故发生,分包单位应承担全部责任,并支付相应的赔偿金。示例说明:若分包单位未按合同约定进行安全教育培训,导致一名工人受伤,分包单位应承担全部责任,并支付相应的赔偿金。全文完。2024版电力工程劳务分包合同范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.工程范围4.1工程内容4.2工程量5.工程进度5.1工程开始时间5.2工程结束时间5.3工程验收6.劳务人员6.1劳务人员资质6.2劳务人员配备6.3劳务人员工资7.工程材料7.1材料供应7.2材料质量7.3材料验收8.工程费用8.1工程费用组成8.2费用结算8.3费用调整9.付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款条件10.保修与维护10.1保修期限10.2保修内容10.3维护责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.其他约定14.1保密条款14.2适用法律14.3合同生效14.4合同份数14.5其他约定事项第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包方”指根据本合同约定,承担电力工程劳务分包任务的单位。1.1.2“总包方”指与分包方签订本合同,承担电力工程主体工程建设的单位。1.1.3“工程”指本合同约定的电力工程,包括但不限于变电站、输电线路、配电线路等。1.1.4“劳务人员”指分包方派遣至工程现场从事劳务工作的员工。1.1.5“工程材料”指用于工程建设的各种原材料、构配件、设备等。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义,除非上下文另有说明,否则均应按照国家标准或行业惯例进行解释。1.2.2如国家标准或行业惯例与本合同约定不一致,则以本合同约定为准。2.合同双方2.1分包方2.1.1名称:__________________2.1.2注册地址:__________________2.1.3法定代表人:__________________2.2总包方2.2.1名称:__________________2.2.2注册地址:__________________2.2.3法定代表人:__________________3.工程概况3.1工程名称:__________________3.2工程地点:__________________3.3工程规模:__________________4.工程范围4.1工程内容:__________________4.2工程量:__________________5.工程进度5.1工程开始时间:__________________5.2工程结束时间:__________________5.3工程验收:__________________6.劳务人员6.1劳务人员资质:__________________6.2劳务人员配备:__________________6.3劳务人员工资:__________________7.工程材料7.1材料供应:__________________7.2材料质量:__________________7.3材料验收:__________________8.工程费用8.1工程费用组成8.1.1工程劳务费用8.1.2材料费用8.1.3施工机具费用8.1.4临时设施费用8.1.5其他费用8.2费用结算8.2.1结算周期:按工程进度分阶段结算8.2.2结算方式:银行转账8.2.3结算程序:总包方收到分包方提交的结算申请及相应凭证后,应在7个工作日内完成结算。8.2.4结算依据:合同约定、工程量清单、实际发生的工程费用等。8.3费用调整8.3.1因设计变更、工程量增减等原因导致的费用调整,按照合同约定和实际发生情况执行。8.3.2因市场价格波动等因素导致的材料费用调整,按国家或地方相关政策执行。9.付款方式9.1付款比例9.1.1预付款:合同签订后5个工作日内,分包方应向总包方提交预付款申请,总包方应在2个工作日内支付预付款,预付款比例不低于合同总额的10%。9.1.2进度款:根据工程进度,按月支付进度款,进度款比例根据工程进度确定。9.1.3结算款:工程验收合格后,总包方应在10个工作日内支付结算款。9.2付款时间9.2.1预付款:合同签订后5个工作日内9.2.2进度款:每月的15日前9.2.3结算款:工程验收合格后10个工作日内9.3付款条件9.3.1付款条件应符合国家有关法律法规及合同约定。9.3.2付款条件包括但不限于工程进度、工程质量、安全文明施工等。10.保修与维护10.1保修期限10.1.1工程保修期为自工程验收合格之日起一年。10.1.2保修期内,因分包方原因造成的质量问题,由分包方负责修复,修复费用由分包方承担。10.2保修内容10.2.1保修内容包括但不限于电气设备、线路、支架等。10.2.2保修内容应符合国家有关质量标准和规定。10.3维护责任10.3.1分包方应按照合同约定和工程实际情况,制定详细的维护方案。10.3.2分包方应定期对工程进行检查和维护,确保工程正常运行。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定时间完成工程或未达到工程质量标准的。11.1.2总包方未按合同约定支付工程款的。11.2违约责任11.2.1违约方应向守约方支付违约金,违约金金额按合同约定执行。11.2.2违约方未支付违约金的,守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应的损失。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1分包方严重违约,经总包方书面通知后,分包方在合理期限内仍未纠正的。12.1.2总包方严重违约,经分包方书面通知后,总包方在合理期限内仍未纠正的。12.2合同终止条件12.2.1工程完工且验收合格。12.2.2双方协商一致解除合同。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。14.其他约定14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容及其履行情况负有保密义务。14.1.2未经对方同意,不得向任何第三方泄露合同内容。14.2适用法律14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同生效14.3.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.4合同份数14.4.1本合同一式__份,双方各执__份,具有同等法律效力。14.5其他约定事项14.5.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.5.2本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,为协助合同履行或提供专业服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于:监理单位、检测机构、咨询顾问、保险公司、融资机构等。15.2责权利15.2.1第三方在合同中的权利:15.2.1.1根据合同约定,第三方有权获取必要的信息和资料,以确保其职责的履行。15.2.1.2第三方有权对合同履行情况进行监督和检查。15.2.1.3第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。15.2.2第三方在合同中的义务:15.2.2.1第三方应按照合同约定提供专业、公正、及时的服务。15.2.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密和保密信息。15.2.2.3第三方应承担因其疏忽或过失导致的责任。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲乙方的关系:15.3.1.1第三方与甲乙方之间不存在直接的合同关系,其服务对象为甲乙方。15.3.1.2第三方在合同履行过程中,应遵守甲乙双方的要求,不得损害甲乙双方的合法权益。15.3.2第三方与分包方的关系:15.3.2.1第三方对分包方的监督和检查,应在不影响分包方正常施工的前提下进行。15.3.2.2第三方发现分包方存在违约行为时,应通知甲乙方,由甲乙方决定如何处理。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额:15.4.1.1第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,其责任限额由合同约定。15.4.1.2第三方责任限额应根据第三方的资质、服务内容和服务费用等因素确定。15.4.1.3第三方责任限额不得超过合同总价的10%。15.4.2责任承担:15.4.2.1第三方责任限额内的责任,由第三方自行承担。15.4.2.2超过第三方责任限额的部分,由甲乙方根据实际情况承担。15.5第三方介入的程序15.5.1甲乙方协商确定需要第三方介入的事项。15.5.2甲乙方与第三方签订服务协议,明确双方的权利和义务。15.5.3第三方按照服务协议的要求,履行其职责。15.6第三方介入的终止15.6.1第三方完成其服务后,甲乙方应进行验收。15.6.2第三方验收合格后,甲乙方与第三方终止服务协议。15.6.3第三方介入服务结束后,甲乙方应及时将相关情况通知分包方。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时需增加的额外条款16.1甲乙方在合同中应明确第三方介入的具体事项和范围。16.2甲乙方应确保第三方具备相应的资质和条件。16.3甲乙方应与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用、期限等。16.4甲乙方应确保第三方在合同履行过程中,遵守相关法律法规和合同约定。16.5甲乙方应承担因第三方介入而产生的额外费用。16.6甲乙方应在合同中约定第三方介入的终止条件和程序。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订协议书详细要求:协议书应包含合同双方的基本信息、合同签订日期、合同签订地点、合同生效日期等。说明:此附件作为合同签订的正式文件,双方签字盖章后生效。2.附件二:工程概况说明书详细要求:说明书应详细描述工程名称、地点、规模、工程范围、工程进度等信息。说明:此附件作为工程基本情况说明,为合同履行提供依据。3.附件三:劳务人员名单及资质证明详细要求:名单应包含劳务人员姓名、身份证号、工种、资质证明等信息。说明:此附件作为劳务人员配备和资质的证明文件。4.附件四:工程材料清单及质量证明详细要求:清单应包含材料名称、规格、数量、供应商、质量证明等信息。说明:此附件作为工程材料供应和质量的证明文件。5.附件五:工程进度表详细要求:表格应包含工程阶段、开始时间、结束时间、验收情况等信息。说明:此附件作为工程进度的监控文件。6.附件六:工程费用结算单详细要求:单据应包含工程量、单价、总价、结算时间、付款条件等信息。说明:此附件作为工程费用的结算依据。7.附件七:工程验收报告详细要求:报告应包含工程名称、地点、验收时间、验收结果、存在问题及整改措施等信息。说明:此附件作为工程验收的证明文件。8.附件八:第三方服务协议详细要求:协议应包含第三方名称、服务内容、费用、期限、权利义务等信息。说明:此附件作为第三方介入的合同文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定时间完成工程或未达到工程质量标准。责任认定标准:分包方应承担违约责任,支付违约金,并承担由此产生的损失。示例说明:如分包方未在约定时间内完成工程,每延迟一天,应支付合同总价的1%作为违约金。2.违约行为:总包方未按合同约定支付工程款。责任认定标准:总包方应承担违约责任,支付违约金,并承担由此产生的损失。示例说明:如总包方未按约定支付工程款,每延迟一天,应支付应付工程款的1%作为违约金。3.违约行为:第三方未按服务协议提供专业、公正、及时的服务。责任认定标准:第三方应承担违约责任,退还部分服务费用,并承担由此产生的损失。示例说明:如第三方未按时完成检测任务,应退还部分检测费用,并承担由此产生的损失。4.违约行为:任何一方泄露合同内容及保密信息。责任认定标准:泄露方应承担违约责任,支付违约金,并承担由此产生的损失。示例说明:如甲乙方中的任何一方泄露合同内容,应支付合同总价的1%作为违约金。5.违约行为:任何一方违反合同约定,导致合同无法履行。责任认定标准:违约方应承担违约责任,支付违约金,并承担由此产生的损失。示例说明:如分包方因自身原因导致工程停工,应支付合同总价的1%作为违约金。全文完。2024版电力工程劳务分包合同范本2本合同目录一览1.定义和解释1.1术语定义1.2合同解释原则1.3合同文件组成2.合同主体2.1发包人信息2.2承包人信息2.3乙方(如有)3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.合同标的4.1劳务分包内容4.2劳务分包范围4.3劳务分包标准5.合同价款5.1工程价款5.2付款方式5.3付款期限5.4付款条件6.工程进度6.1工程进度计划6.2工程进度调整6.3工程进度验收7.质量标准7.1质量要求7.2质量检验7.3质量责任8.工期8.1工期要求8.2工期调整8.3工期延误责任9.安全生产9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3安全生产事故处理10.环境保护10.1环境保护要求10.2环境保护措施10.3环境保护责任11.合同变更11.1变更条件11.2变更程序11.3变更内容12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决地点第一部分:合同如下:1.定义和解释1.1术语定义1.1.1“工程”指本合同中约定的电力工程项目;1.1.2“劳务分包”指本合同中约定的劳务分包范围;1.1.3“发包人”指委托劳务分包的电力工程项目业主或其代理人;1.1.4“承包人”指接受劳务分包的劳务单位;1.1.5“乙方”指如有其他分包单位,则指该分包单位;1.2合同解释原则1.2.1本合同文本如与法律、法规或相关政策相冲突,以法律、法规或政策为准;1.2.2本合同文本的解释权归发包人所有;1.3合同文件组成1.3.1本合同文本;1.3.2附件一:劳务分包工程量清单;1.3.3附件二:劳务分包工程进度计划;1.3.4附件三:其他相关文件。2.合同主体2.1发包人信息2.1.1发包人名称:_______;2.1.2发包人地址:_______;2.1.3发包人联系人:_______;2.1.4发包人联系电话:_______;2.2承包人信息2.2.1承包人名称:_______;2.2.2承包人地址:_______;2.2.3承包人联系人:_______;2.2.4承包人联系电话:_______;2.3乙方(如有)2.3.1乙方名称:_______;2.3.2乙方地址:_______;2.3.3乙方联系人:_______;2.3.4乙方联系电话:_______。3.工程概况3.1工程名称:_______;3.2工程地点:_______;3.3工程规模:_______;3.4工程内容:_______。4.合同标的4.1劳务分包内容:_______;4.2劳务分包范围:_______;4.3劳务分包标准:_______。5.合同价款5.1工程价款:_______;5.2付款方式:_______;5.3付款期限:_______;5.4付款条件:_______。6.工程进度6.1工程进度计划:_______;6.2工程进度调整:_______;6.3工程进度验收:_______。7.质量标准7.1质量要求:_______;7.2质量检验:_______;7.3质量责任:_______。8.工期8.1工期要求:承包人应按照合同约定的工程进度计划,在_______日内完成劳务分包工作;8.2工期调整:如因不可抗力、设计变更、材料供应等原因导致工期延误,经双方协商一致,可以调整工期;8.3工期延误责任:如承包人未按合同约定的工期完成工作,每延误一日,应向发包人支付_______元违约金。9.安全生产9.1安全生产责任:承包人应遵守国家安全生产法律法规,承担安全生产责任;9.2安全生产措施:承包人应制定安全生产措施,并确保施工过程中的安全;9.3安全生产事故处理:发生安全生产事故,承包人应及时报告,并按照国家相关规定进行处理。10.环境保护10.1环境保护要求:承包人应遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施保护环境;10.2环境保护措施:承包人应采取有效措施减少施工对环境的影响,并确保施工场地清洁;10.3环境保护责任:如因承包人原因造成环境污染,承包人应承担相应的法律责任。11.合同变更11.1变更条件:在合同履行过程中,如因不可抗力、设计变更、材料供应等原因导致合同内容需要变更,双方应协商一致;11.2变更程序:任何变更均需以书面形式提出,经双方签字确认后生效;11.3变更内容:变更内容包括但不限于工程内容、工程量、合同价款、付款方式、工期等。12.合同解除12.1.1另一方严重违约;12.1.2发生不可抗力事件;12.1.3合同约定的解除条件成就;12.2解除程序:任何一方提出解除合同,应提前_______日书面通知对方;13.违约责任13.1.1未按合同约定履行义务;13.1.2违反安全生产规定;13.1.3违反环境保护规定;13.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等;13.3违约赔偿:违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼。14.争议解决14.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成时,可向合同签订地人民法院提起诉讼;14.2争议解决程序:争议发生后,双方应在_______日内协商解决;14.3争议解决地点:争议解决地点为合同签订地。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或选择的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他协助的独立第三方机构或个人;15.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联方。15.2第三方的责权利15.2.1第三方应具备相应的资质和经验,能够独立、客观、公正地履行其职责;15.2.2第三方的权利包括但不限于:15.2.2.1获得合同履行过程中所需的信息和数据;15.2.2.2要求甲乙双方按照合同约定提供必要的协助和便利;15.2.2.3在合同约定范围内对合同履行情况进行监督;15.2.3第三方的义务包括但不限于:15.2.3.1按照合同约定的时间和方式提交监督报告;15.2.3.2对其提供的服务承担相应的法律责任;15.2.3.3保守合同履行过程中的商业秘密。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲乙双方的关系为独立合同关系,第三方对甲乙双方不承担直接责任;15.3.2第三方在履行职责过程中,不得干预甲乙双方的正常业务往来;15.3.3甲乙双方应各自承担其合同责任,第三方不参与合同履行过程中的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 年金保险合同条款的解读与比较考核试卷
- 地质勘探地震勘探仪器操作手册考核试卷
- 2024年电子商务平台推广合作合同
- 小班买卖水果课程设计
- 电子票务系统设计合同
- 服装行业智能定制与供应链管理方案
- 跨境电商海外仓建设与运营方案
- 三年级数学计算题专项练习汇编及答案
- 建筑拆除作业的生态影响评估考核试卷
- 影视动漫课程设计费用
- 审核问题的分类和归类
- 商贸流通培训课件
- 开放系统10862《人文英语(4)》期末机考真题及答案(第105套)
- 独立基础计算(带公式)
- 人教部编版六年级语文上册小古文阅读专项训练含答案
- 防护用品的使用和维护安全培训课件
- 茶叶店食品安全管理元培训内容
- 人工智能算力中心
- 电路理论:星形联接与三角形联接的电阻的等效变换
- 2023四川省安全员A证考试题库附答案
- 小学生化解冲突心理解康主题班会如何积极的处理冲突 课件
评论
0/150
提交评论