2024年甲乙双方关于城市供水项目施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年甲乙双方关于城市供水项目施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义1.4合同术语定义2.工程内容与范围2.1工程概述2.2工程地点2.3工程规模2.4工程质量标准3.合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4预付款3.5留置金4.工程进度与交付4.1施工期限4.2工程进度计划4.3工程交付条件4.4工程接收5.工程质量与保修5.1质量标准5.2质量控制5.3保修期限5.4保修责任6.合同的履行与变更6.1合同履行地点6.2合同履行方式6.3合同变更条件6.4变更程序7.违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3丙方违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点8.3仲裁效力9.合同的解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后的责任处理10.合同的终止10.1终止条件10.2终止程序10.3终止后的责任处理11.一般条款11.1不可抗力11.2法律适用11.3合同的生效与终止11.4保密条款11.5通知与送达12.附件12.1工程设计文件12.2施工图纸12.3技术规范12.4其他重要文件13.其他条款13.1合同的翻译13.2合同的补充与修订13.3合同的公示13.4合同的备案14.签署页14.1甲方签署页14.2乙方签署页14.3丙方签署页第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及定义甲方：指甲乙双方城市供水项目施工合同的甲方，即项目委托方。1.2乙方名称及定义乙方：指甲乙双方城市供水项目施工合同的乙方，即项目施工方。1.3丙方名称及定义丙方：指甲乙双方城市供水项目施工合同的丙方，即项目监理方。1.4合同术语定义（1）项目：指甲方委托乙方在城市供水项目施工范围内进行的供水设施建设、改造和维护等工作。（2）合同工期：指合同约定的乙方完成项目施工的时间期限，自合同生效之日起至工程验收合格之日止。（3）合同总价：指双方约定的完成项目所涉及的工程费用，包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、调试、验收等全部费用。（4）进度付款：指按照双方约定的工程进度，甲方按期支付给乙方的工程款项。（5）预付款：指甲方在合同签订后按约定向乙方支付的款项，用于乙方的工程准备和材料采购。（6）留置金：指甲方在工程验收合格后，按约定从应支付给乙方的款项中暂时扣留的金额，作为乙方保证工程质量、履行合同义务的担保。第二条工程内容与范围2.1工程概述本工程主要包括城市供水管道铺设、水源地建设、水厂建设、供水设备安装、水质检测等。2.2工程地点工程位于甲方指定的城市区域内，具体施工范围由甲方提供。2.3工程规模根据甲方提供的资料，工程规模为万户供水能力。2.4工程质量标准本工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，确保供水设施的安全、可靠、环保和节能。第三条合同价格与支付3.1合同总价合同总价暂定为人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），具体金额以实际完成工程量为准。3.2支付方式甲方支付给乙方的款项，可通过银行转账、支票等方式进行。3.3进度付款双方约定，甲方按工程进度支付进度款，每完成一个阶段的工程，乙方提交进度款申请，甲方审核无误后支付进度款。3.4预付款合同签订后，甲方支付给乙方预付款人民币万元整（大写：人民币玖拾万元整），乙方应在预付款到账后X日内向甲方提交采购计划。3.5留置金工程验收合格后，甲方按照约定从应支付给乙方的款项中扣留留置金，留置金比例为合同总价款的5%。第四条工程进度与交付4.1施工期限本工程合同工期为X个月，自合同生效之日起计算。4.2工程进度计划乙方应按照合同约定的工期制定详细的工程进度计划，并报甲方备案。4.3工程交付条件工程验收合格，符合合同约定的质量标准，乙方将其交付给甲方。4.4工程接收甲方在收到乙方提交的工程报告后，组织相关人员对工程进行验收，验收合格的，双方办理工程接收手续。第五条工程质量与保修5.1质量标准本工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2质量控制乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3保修期限工程验收合格后，乙方应按照约定对工程进行保修，保修期限为X年。5.4保修责任乙方对保修期内出现的质量问题负责维修、更换，并承担相应费用。第六条合同的履行与变更6.1合同履行地点合同履行地点为甲方指定的城市区域内。6.2合同履行方式乙方按照甲方提供的资料和要求，完成工程设计、施工、设备采购、材料供应等工作。6.3合同变更条件合同履行过程中，如遇不可抗力等因素，导致合同无法履行或合同目的不能实现的，双方可协商变更合同。6.4变更程序合同变更应书面签订，并由双方盖章确认。变更内容应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方违反合同约定，导致乙方不能按时完成工程或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约责任乙方违反合同约定，导致工程质量不达标或工程进度延误的，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。8.3丙方违约责任丙方违反合同约定，导致工程质量不达标或工程进度延误的，丙方应承担违约责任，向甲方和/或乙方支付违约金，并赔偿甲方和/或乙方因此造成的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。9.2仲裁地点如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为甲方所在地。9.3仲裁效力仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。第十条合同的解除10.1解除条件（1）双方协商一致解除合同；（2）甲方依据合同约定解除合同；（3）乙方严重违约，甲方解除合同；（4）不可抗力导致合同无法履行，双方协商解除合同。10.2解除程序双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议，并办理相关手续。甲方依据合同约定解除合同的，应提前通知乙方，并办理相关手续。10.3解除后的责任处理合同解除后，乙方应停止施工，向甲方支付因提前解除合同而产生的费用，并赔偿甲方因此造成的损失。第十一条合同的终止11.1终止条件（1）工程验收合格，合同目的实现；（2）双方协商一致终止合同；（3）不可抗力导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他终止条件。11.2终止程序双方协商一致终止合同的，应签订书面终止协议，并办理相关手续。因不可抗力导致合同无法履行而终止的，双方应按照本合同约定处理合同终止后的相关事宜。11.3终止后的责任处理合同终止后，乙方应按照甲方要求办理工程交接手续，并承担相关费用。双方应当互相结算合同价款，并按照约定处理合同终止后的其他事宜。第十二条一般条款12.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.2法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.3合同的生效与终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同终止之日起终止。12.4保密条款双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。12.5通知与送达双方之间的通知和文件送达，应以书面形式进行，送达对方指定的联系地址和联系方式。第十三条附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3技术规范13.4其他重要文件第十四条其他条款14.1合同的翻译本合同的中文文本为正式文本，如双方需要翻译成其他语言，应以中文文本为准。14.2合同的补充与修订本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同的公示本合同签订后，甲方应按照相关法律法规的规定，将合同内容进行公示。14.4合同的备案本合同签订后，双方应按照相关法律法规的规定，将合同备案。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和范围1.1第三方是指除甲方和乙方之外的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，甲方或乙方根据合同约定或经双方协商，邀请第三方参与工程的部分或全部工作。第二条第三方介入的条件和程序2.1甲方或乙方如需第三方介入，应向对方提出书面申请，说明介入的理由、范围和期限等。2.2双方协商一致后，甲方或乙方与第三方签订介入协议，明确双方的权利和义务。2.3第三方介入前，甲方或乙方应向对方提供第三方的资质证明、信誉评价等相关资料。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照介入协议的约定，完成相应的工程部分或提供相应的服务。3.2第三方应确保其工作质量符合合同约定的标准，否则应承担相应的违约责任。3.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范，不得损害甲方、乙方及公共利益。第四条第三方介入的价款和支付4.1第三方介入的费用，包括第三方的人工、材料、设备等成本，由甲方或乙方支付。4.2甲方或乙方支付给第三方的款项，应按照介入协议的约定进行，并提供相应的发票和收据。第五条第三方责任限额5.1第三方对因其自身原因导致的工程质量问题或安全事故，应承担相应的赔偿责任。5.2甲乙双方与第三方签订的介入协议中，应明确第三方的责任限额，以免产生纠纷。5.3如第三方责任限额低于甲方、乙方同意的赔偿金额，甲方、乙方有权要求第三方增加责任限额。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方、乙方独立签订合同，其权利义务由合同双方自行约定。6.2第三方不视为甲方、乙方的工作人员，其工作成果不代表甲方、乙方。6.3甲方、乙方与第三方之间的合同纠纷，不影响甲方、乙方之间的合同履行。第七条第三方介入的终止和解除7.1第三方介入协议签订后，如第三方未按约定完成工作，甲方、乙方有权解除协议。7.2第三方介入协议解除后，甲方、乙方应与第三方协商解决后续事宜，包括但不限于工程交接、款项结算等。第八条第三方介入的公示和备案8.1甲方、乙方与第三方签订的介入协议，应按照相关法律法规的规定进行公示和备案。8.2公示和备案的具体要求和程序，由甲方、乙方根据法律法规的规定办理。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方应对其在合同履行过程中获得的甲方、乙方商业秘密和机密信息予以保密。9.2第三方违反保密义务的，应承担相应的违约责任。第十条第三方介入后的争议解决10.1甲方、乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。10.2仲裁地点如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为甲方所在地。10.3仲裁效力仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。第十一条第三方介入的其他条款11.1甲方、乙方与第三方签订的介入协议，不得与本合同相抵触。11.2甲方、乙方与第三方之间的合同补充和修订，应符合本合同的规定。11.3本合同未尽事宜，可由甲方、乙方与第三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件：包括项目的初步设计、施工图设计等，用以指导工程的施工和验收。2.施工图纸：包括项目的平面图、立面图、剖面图等，用以指导工程的施工和验收。3.技术规范：包括项目的技术要求、施工工艺、验收标准等，用以指导工程的施工和验收。4.采购清单：包括项目所需材料的名称、规格、数量、价格等，用以指导材料的采购和验收。5.施工计划：包括项目的施工进度、施工方案、施工人员安排等，用以指导工程的施工和验收。6.合同履行确认书：包括合同履行过程中的各项确认事项，如工程进度确认、付款确认等。7.工程验收报告：包括工程验收的时间、地点、人员、标准等，用以证明工程已经达到合同约定的质量标准。8.保修责任书：包括保修期限、保修范围、保修责任等，用以明确保修责任的归属和履行。9.变更通知单：包括工程变更的原因、内容、时间等，用以证明工程变更已经得到甲乙双方的同意。10.违约责任确认书：包括违约行为、违约责任、违约金额等，用以证明违约责任已经得到甲乙双方的确认。说明二：违约行为及责任认定：1.工程延期：如果乙方未能按照约定的工期完成工程，应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿甲方因此造成的损失等。2.工程质量不符合约定：如果乙方完成工程的质量不符合合同约定的标准，应承担相应的违约责任，包括返工、修复、赔偿甲方因此造成的损失等。3.未按约定支付工程款：如果甲方未按照约定的时间、金额支付工程款，应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿乙方因此造成的损失等。4.未按约定提供设计资料：如果甲方未能按照约定的时间、质量提供设计资料，应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿乙方因此造成的损失等。5.擅自变更工程：如果乙方未经甲方同意擅自变更