2024年市政道路施工合同履约担保条款规定3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年市政道路施工合同履约担保条款规定本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.担保金额2.1担保金额的计算方法2.2担保金额的支付方式3.担保期限3.1担保期限的计算方法3.2担保期限的延长条件4.担保方式4.1押金4.2保证金4.3银行保函4.4其他担保方式5.担保的提交与审查5.1担保的提交5.2担保的审查5.3审查结果的告知6.担保的变更与撤销6.1担保的变更6.2担保的撤销7.担保的退还7.1担保退还的条件7.2担保退还的程序7.3退还金额的计算8.担保的监督与管理8.1监督与管理机构8.2监督与管理职责8.3监督与管理措施9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任的承担9.3违约金的计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构的选定10.3争议解决程序11.法律适用11.1适用法律11.2争议解决的法律适用12.合同的生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.通知与送达13.1通知的方式13.2送达的方式13.3送达地址14.其他14.1不可抗力14.2合同的修改与补充14.3合同的解释第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“市政道路施工”指本合同约定的市政道路工程的施工活动，包括路基、路面、桥梁、涵洞、排水设施等建设内容。1.1.2“履约担保”指为保证承包人按照合同约定履行合同义务，承包人向招标人提供的担保。1.1.3“担保金额”指履约担保的金额，即承包人应提供的担保金额。1.2解释1.2.1本合同中涉及的专业术语和特定概念，除非有特殊说明，均按照国家标准、行业规范及相关法律法规的解释执行。1.2.2本合同如有歧义，以本合同为准。2.担保金额2.1担保金额的计算方法2.1.1担保金额为合同总价款的10%。2.1.2担保金额的计算公式为：担保金额=合同总价款×10%。2.2担保金额的支付方式2.2.1承包人应在合同签订后30日内，向招标人提交担保金额。2.2.2担保金额应以银行保函、银行汇票或现金等形式提交。3.担保期限3.1担保期限的计算方法3.1.1担保期限自合同签订之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。3.1.2担保期限的计算公式为：担保期限=合同签订之日起至竣工验收合格之日止的天数。3.2担保期限的延长条件3.2.1如因不可抗力等原因导致工程延期，招标人可要求承包人延长担保期限。3.2.2承包人应自工程延期之日起5日内，向招标人提出延长担保期限的申请。4.担保方式4.1押金4.1.1押金是指承包人向招标人支付的保证金，作为担保的一部分。4.1.2押金金额为担保金额的50%，即合同总价款的5%。4.2保证金4.2.1保证金是指承包人向招标人提供的银行保函或现金，作为担保的一部分。4.2.2保证金金额为担保金额的50%，即合同总价款的5%。4.3银行保函4.3.1银行保函是指由银行出具的，承诺在承包人违约时，由银行支付相应金额的书面文件。4.3.2银行保函的金额应与担保金额相同，即合同总价款的10%。4.4其他担保方式4.4.1如招标人同意，承包人可采用其他担保方式，包括但不限于担保公司担保、财产抵押等。5.担保的提交与审查5.1担保的提交5.1.1承包人应在合同签订后30日内，向招标人提交担保。5.1.2担保提交时应附上相关证明文件，包括但不限于担保人资质证明、担保合同等。5.2担保的审查5.2.1招标人应在收到担保后5日内进行审查。5.2.2招标人审查无误后，应在担保提交之日起15日内出具担保确认书。5.3审查结果的告知5.3.1招标人应在审查完成后，以书面形式通知承包人审查结果。6.担保的变更与撤销6.1担保的变更6.1.1如因合同内容变更或工程延期等原因，需要变更担保金额或期限，双方应协商一致后，签订补充协议。6.2担保的撤销6.2.1如承包人履行合同义务，招标人可提前撤销担保。6.2.2招标人撤销担保应提前30日书面通知承包人。8.担保的监督与管理8.1监督与管理机构8.1.1招标人设立履约担保监督与管理机构，负责对担保的监督与管理。8.1.2履约担保监督与管理机构应由招标人指定专人担任。8.2监督与管理职责8.2.1履约担保监督与管理机构负责审查担保的有效性、及时性及合规性。8.2.2对担保过程中出现的任何问题，履约担保监督与管理机构应及时向招标人报告。8.3监督与管理措施8.3.1履约担保监督与管理机构有权要求承包人提供担保的任何相关文件和资料。8.3.2对违反担保规定的，履约担保监督与管理机构有权采取必要措施，包括但不限于暂停工程进度、要求承包人提供补充担保等。9.违约责任9.1违约情形9.1.1承包人未按合同约定履行义务，包括但不限于未按时完成工程、质量不符合要求等。9.1.2承包人未按时提交或提交无效的履约担保。9.2违约责任的承担9.2.1承包人发生违约情形，应承担相应的违约责任。9.2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。9.3违约金的计算9.3.1违约金的计算公式为：违约金=违约金额×违约天数。9.3.2违约金额根据具体情况确定，如合同中有约定，则按合同约定执行。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构的选定10.2.2仲裁协议应作为合同附件，并在合同签订时生效。10.3争议解决程序10.3.1争议发生后，双方应按照所选定的争议解决方式，在规定的时间内提交争议解决机构。10.3.2争议解决机构应在收到争议材料后，按照规定的程序进行审理。11.法律适用11.1适用法律11.1.1本合同适用中华人民共和国法律。11.1.2如合同中涉及国际惯例，则参照国际惯例执行。11.2争议解决的法律适用11.2.1争议解决方式适用法律与合同履行地法律相同。12.合同的生效与终止12.1合同生效条件12.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕或因双方协商一致解除合同。12.2.2因不可抗力等原因导致合同无法履行。13.通知与送达13.1通知的方式13.1.1通知应以书面形式进行。13.2送达的方式13.2.1通知可以通过挂号邮寄、快递、电子邮件或专人送达等方式。13.3送达地址13.3.1双方的送达地址应在合同中明确约定。14.其他14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.1.2发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失。14.2合同的修改与补充14.2.1合同的修改与补充应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。14.3合同的解释14.3.1合同如有歧义，应以合同为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，为履行本合同目的而介入合同关系的个人或组织。15.1.2第三方可以是监理单位、检测机构、咨询公司、担保公司等。15.2第三方的责任15.2.1第三方在介入本合同时，应承担相应的责任，包括但不限于：15.2.1.1按照合同约定，对施工过程进行监督、检查、验收；15.2.1.2提供专业咨询和技术支持；15.2.1.3保证提供的服务符合相关法律法规和行业标准。15.3第三方的权利15.3.1.1要求甲乙双方提供必要的资料和信息；15.3.1.2对施工过程中的问题提出意见和建议；15.3.1.3在合同约定的范围内，对施工过程进行独立判断和决策。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方在介入本合同时，与甲乙双方的关系为独立第三方关系。15.4.2第三方不参与甲乙双方的合同谈判和签订，其职责仅限于合同履行过程中的监督和服务。15.4.3第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方的额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和能力，能够胜任合同约定的职责。16.1.2甲方应向第三方提供必要的合作条件和便利，包括但不限于工作场所、信息资料等。16.1.3甲方应监督第三方履行职责，确保其工作符合合同约定。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应积极配合第三方的监督和服务工作，及时提供所需的信息和资料。16.2.2乙方应遵守第三方的监督意见，对施工过程中存在的问题进行整改。16.2.3乙方应与第三方保持沟通，及时解决施工过程中出现的问题。17.明确第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中，因其过失导致的损失，其责任限额由甲乙双方在合同中约定。17.1.2第三方的责任限额应合理，并与第三方提供的服务的性质、范围和风险相适应。17.1.3第三方的责任限额应在合同签订时明确约定，并在合同履行过程中不得变更。17.2责任限额的调整17.2.1如因不可抗力等原因导致第三方责任限额不足以弥补损失，甲乙双方应协商调整责任限额。17.2.2责任限额的调整需书面通知第三方，并取得第三方的同意。17.3第三方的免责条款17.3.1第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方的原因导致的损失，第三方不承担责任。17.3.2第三方的免责条款应在合同中明确约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同签订确认书详细要求：双方签字盖章的合同签订确认书，证明合同已生效。说明：合同签订确认书应包含合同编号、签订日期、双方名称等信息。2.履约担保文件详细要求：包括银行保函、保证金收据等，证明承包人已提供履约担保。说明：履约担保文件需符合招标文件和合同约定的要求。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。说明：施工组织设计需经招标人和监理单位审核批准。4.施工图纸和技术规范详细要求：包括设计图纸、技术规范、材料清单等。说明：施工图纸和技术规范应满足合同约定和设计要求。5.工程量清单详细要求：包括分部分项工程量、单价、总价等。说明：工程量清单需经招标人和监理单位审核批准。6.质量检测报告详细要求：包括材料检验报告、施工过程检验报告等。说明：质量检测报告需符合国家标准和行业标准。7.施工进度报告详细要求：包括工程进度、完成情况、存在问题等。说明：施工进度报告需定期提交，以便招标人掌握工程进度。8.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构等。说明：争议解决协议应在发生争议时签订。9.不可抗力证明详细要求：包括不可抗力事件的发生时间、地点、原因等。说明：不可抗力证明需在事件发生后及时提交。10.附件变更申请详细要求：包括变更原因、变更内容、变更影响等。说明：附件变更申请需经招标人和监理单位审核批准。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按时完成工程责任认定：承包人应支付违约金，违约金按每日合同总价款的千分之一计算。示例：承包人逾期完成工程10天，应支付违约金10000元。2.承包人施工质量不符合要求责任认定：承包人应无条件返工，并承担由此产生的全部费用。示例：发现路面平整度不符合要求，承包人需返工并承担修复费用。3.承包人未按合同约定提交履约担保责任认定：承包人应立即提交履约担保，否则视为违约。示例：承包人逾期提交履约担保，视为违约，招标人有权解除合同。4.第三方未履行监督职责责任认定：第三方应承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。示例：第三方未能及时发现施工质量问题，造成损失，应赔偿损失。5.不可抗力导致合同无法履行责任认定：双方互不承担责任，但应协商解决由此产生的损失。示例：因地震导致工程无法继续施工，双方协商确定损失分担。6.争议解决失败责任认定：争议解决失败后，双方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。示例：双方协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼。全文完。2024年市政道路施工合同履约担保条款规定1本合同目录一览1.担保人资格与条件1.1担保人类型1.2担保人资质要求1.3担保人信誉要求2.担保范围与期限2.1担保范围2.2担保期限2.3担保续期3.担保方式与金额3.1担保方式3.2担保金额计算方法3.3担保金额调整4.担保物的交付与保管4.1担保物交付4.2担保物保管4.3担保物处置5.担保责任5.1担保责任范围5.2担保责任承担5.3担保责任免除6.担保合同解除与终止6.1担保合同解除条件6.2担保合同终止条件6.3担保合同解除与终止的程序7.担保费用7.1担保费用支付7.2担保费用承担7.3担保费用调整8.担保合同争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.担保合同生效与备案9.1担保合同生效条件9.2担保合同备案要求9.3担保合同备案程序10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序11.违约责任11.1违约行为认定11.2违约责任承担11.3违约责任免除12.合同解除与终止后的处理12.1合同解除后的处理12.2合同终止后的处理12.3合同解除与终止后的费用结算13.其他约定13.1合同附件13.2合同附件效力13.3合同附件变更14.合同签订与生效14.1合同签订程序14.2合同生效条件14.3合同签订与生效日期第一部分：合同如下：第一条担保人资格与条件1.1担保人类型本合同项下，担保人应为具有合法主体资格的企业法人、其他组织或个人。1.2担保人资质要求（1）注册资本不低于人民币1000万元；（2）具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；1.3担保人信誉要求（1）无不良信用记录；（2）无重大违法违规行为；（3）无正在进行的诉讼或仲裁。第二条担保范围与期限2.1担保范围本合同项下，担保范围包括但不限于：（1）工程款支付；（2）工程进度款支付；（3）工程结算款支付；（4）工程质量保证金的支付。2.2担保期限担保期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.3担保续期如需续期，担保人应在担保期限届满前30日向承包人提出书面申请，经承包人同意后，双方另行签订担保合同。第三条担保方式与金额3.1担保方式本合同项下，担保方式为现金担保、银行保函担保或第三方担保。3.2担保金额计算方法担保金额按照工程合同总价的一定比例计算，具体比例由双方协商确定。3.3担保金额调整如工程合同总价发生变更，担保金额应相应调整。第四条担保物的交付与保管4.1担保物交付担保人应在合同签订后5日内将担保物交付给承包人。4.2担保物保管承包人负责保管担保物，确保其安全、完整。4.3担保物处置未经双方书面同意，任何一方不得擅自处置担保物。第五条担保责任5.1担保责任范围担保人承担因承包人违约导致工程款无法支付的责任。5.2担保责任承担担保人应在承包人违约后5日内，按照担保合同约定支付相应款项。5.3担保责任免除（1）承包人故意违约；（2）因不可抗力导致承包人违约；（3）承包人因自身原因无法履行合同。第六条担保合同解除与终止6.1担保合同解除条件（1）承包人违约；（2）担保人违约；（3）合同约定的解除条件成就。6.2担保合同终止条件（1）担保期限届满；（2）工程竣工验收合格；（3）双方书面同意终止。6.3担保合同解除与终止的程序（1）一方提出解除或终止合同；（2）另一方确认解除或终止；（3）双方签署解除或终止合同文件。第七条担保费用7.1担保费用支付担保人应按照担保合同约定，向承包人支付担保费用。7.2担保费用承担担保费用由双方协商确定，并在担保合同中明确。7.3担保费用调整如担保费用发生变更，双方应另行协商确定。第八条担保合同争议解决8.1争议解决方式本合同项下的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构双方同意选择中国国际贸易促进委员会仲裁委员会作为争议解决机构。8.3争议解决程序仲裁程序适用《中华人民共和国仲裁法》及《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》。第九条担保合同生效与备案9.1担保合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2担保合同备案要求担保合同签订后，双方应按照相关法律法规的规定办理备案手续。9.3担保合同备案程序备案程序按照当地工商行政管理部门的要求执行。第十条合同变更与解除10.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签署书面变更协议。10.2合同解除条件合同解除条件包括但不限于：（1）一方违约；（2）不可抗力；（3）双方协商一致。10.3合同变更与解除程序（1）一方提出变更或解除合同；（2）另一方确认变更或解除；（3）双方签署变更或解除合同文件。第十一条违约责任11.1违约行为认定违约行为包括但不限于：（1）未按合同约定履行担保义务；（2）提供虚假担保材料；（3）擅自处置担保物。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）承担仲裁或诉讼费用。11.3违约责任免除（1）不可抗力；（2）法律法规规定或双方约定的其他情形。第十二条合同解除与终止后的处理12.1合同解除后的处理（1）结算已发生的工程款项；（3）返还已支付的担保费用。12.2合同终止后的处理（1）结算已发生的工程款项；（3）返还已支付的担保费用；（4）办理合同备案注销手续。12.3合同解除与终止后的费用结算费用结算应按照合同约定和实际发生情况进行。第十三条其他约定13.1合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.2合同附件效力合同附件的变更、补充或删除，均需经双方协商一致并签署书面文件。13.3合同附件变更合同附件的变更，应在本合同附件中明确变更内容，并由双方签字盖章。第十四条合同签订与生效14.1合同签订程序本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同签订地点本合同签订地点为双方约定的地点。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念与定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，非甲乙双方当事人，但因其提供的服务、产品或技术等对合同履行有直接或间接影响的其他实体或个人。（1）中介方：提供信息、咨询、代理等服务的第三方；（2）供应商：提供原材料、设备等产品的第三方；（3）技术支持方：提供技术指导、咨询服务等的第三方；（4）监理方：对工程质量、进度等进行监督管理的第三方。2.第三方介入条款2.1第三方介入方式2.2第三方介入程序（1）甲乙双方应共同确定需要引入的第三方；（2）甲乙双方与第三方签订相应的服务或产品供应合同；（3）第三方合同生效后，甲乙双方应及时将第三方信息通知对方。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额（1）第三方在履行其合同义务过程中，对甲乙双方造成的损失，其责任限额由双方在第三方合同中约定；（2）第三方责任限额不得超过甲乙双方在主合同中的权利义务范围。4.第三方责权利界定4.1第三方责任（1）第三方应按照合同约定，履行其服务或产品供应义务；（2）第三方因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任；（3）第三方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规和行业规范。4.2第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付服务或产品费用；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持；（3）第三方有权要求甲乙双方协助其完成合同义务。4.3第三方义务（1）第三方应按照合同约定，保证服务或产品的质量；（2）第三方应按照合同约定，按时交付服务或产品；（3）第三方应遵守国家法律法规和行业规范。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方之间的关系由各自签订的合同约定，第三方应独立承担其合同义务和责任。5.2第三方与监理方的关系（1）监理方对第三方提供的服务或产品进行监督，确保其符合合同约定和质量要求；（2）监理方有权要求第三方对不符合合同约定或质量要求的服务或产品进行整改；（3）监理方有权要求第三方承担因其服务或产品不合格而产生的损失。5.3第三方与其他第三方的关系第三方之间应相互尊重，按照各自的合同约定履行义务，避免相互干扰。6.第三方介入的额外条款6.1第三方介入费用第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在相应的合同中明确。6.2第三方介入期限第三方介入期限由甲乙双方根据实际需要协商确定，并在相应的合同中明确。6.3第三方介入变更如需变更第三方介入内容，甲乙双方应协商一致，并签署书面变更协议。7.第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件（1）合同约定的第三方介入期限届满；（2）合同约定的第三方介入目的已实现；（3）甲乙双方协商一致终止第三方介入。7.2第三方介入终止程序（1）甲乙双方共同通知第三方终止介入；（2）第三方应在接到终止通知后，按照合同约定办理相关事宜；第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：市政道路施工合同详细要求：包括合同双方的基本信息、工程概况、合同条款、违约责任等内容。附件说明：本附件为合同主体文件，是双方履行合同的基础。2.附件二：担保合同详细要求：包括担保人信息、担保范围、担保期限、担保方式、担保金额等内容。附件说明：本附件为担保双方的权利义务约定，是担保关系成立的依据。3.附件三：第三方合同详细要求：包括第三方基本信息、服务或产品内容、费用、期限、违约责任等内容。附件说明：本附件为第三方提供的服务或产品约定，是第三方介入合同履行的基础。4.附件四：工程图纸及技术文件详细要求：包括施工图纸、设计文件、技术规范、施工方案等内容。附件说明：本附件为工程实施的技术依据，是保证工程质量的重要文件。5.附件五：工程量清单详细要求：包括工程量、单价、总价等内容。附件说明：本附件为工程款项结算的依据，是确保工程款合理支付的重要文件。6.附件六：工程质量检验报告详细要求：包括检验项目、检验结果、结论等内容。附件说明：本附件为工程质量合格的证明，是竣工验收的重要依据。7.附件七：工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收内容、验收结论等内容。附件说明：本附件为工程竣工验收的结论文件，是工程交付使用的依据。8.附件八：工程结算报告详细要求：包括结算时间、结算内容、结算金额等内容。附件说明：本附件为工程款项结算的依据，是确保工程款合理支付的重要文件。9.附件九：其他相关文件详细要求：包括与合同履行相关的其他文件，如会议纪要、变更协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未按合同约定的时间、质量、标准完成工程。责任认定标准：承包人应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）承担仲裁或诉讼费用。示例说明：承包人未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误，应支付违约金。2.违约行为：承包人提供的材料或设备不符合合同约定。责任认定标准：承包人应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）更换不合格材料或设备；（2）承担更换产生的费用；（3）承担由此造成的损失。示例说明：承包人提供的钢材质量不符合国家标准，导致工程出现质量问题，承包人应更换钢材并承担相关费用。3.违约行为：监理方未按合同约定履行监理职责。责任认定标准：监理方应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）承担仲裁或诉讼费用。示例说明：监理方未及时发现工程中的质量问题，导致损失扩大，监理方应支付违约金。4.违约行为：第三方未按合同约定提供服务或产品。责任认定标准：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿损失；（3）承担仲裁或诉讼费用。示例说明：第三方提供的设备出现故障，导致工程延误，第三方应支付违约金。全文完。2024年市政道路施工合同履约担保条款规定2本合同目录一览1.担保范围1.1工程进度款1.2工程款支付1.3工程变更1.4工程质量1.5工程安全1.6工程环保2.担保形式2.1押金2.2银行保函2.3信用证2.4其他担保形式3.担保金额3.1计算方法3.2递减比例3.3递增比例4.担保期限4.1工程开工前4.2工程施工期间4.3工程验收合格后4.4工程保修期间5.担保金的退还5.1退还条件5.2退还程序5.3退还期限6.担保金的利息6.1利息计算方法6.2利息支付方式7.担保责任的承担7.1担保人责任7.2承包人责任7.3第三方责任8.担保合同的变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更生效9.担保合同的解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除生效10.违约责任10.1担保人违约责任10.2承包人违约责任10.3第三方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.法律适用13.合同生效14.其他第一部分：合同如下：1.担保范围1.1工程进度款本合同担保范围包括但不限于承包人按照合同约定完成的工程进度款的支付，具体包括工程量清单中所列明的各项工程进度款。1.2工程款支付工程款支付担保包括但不限于承包人按合同约定应得的工程款，以及因工程变更、索赔等产生的额外款项。1.3工程变更因设计变更、现场条件变化等原因导致的工程量增减，需按照合同约定进行调整，担保范围包括因工程变更而产生的额外款项。1.4工程质量工程质量担保包括承包人按照国家及行业标准、设计文件和合同约定完成工程质量的责任，以及因工程质量问题导致的维修、返工等费用。1.5工程安全工程安全担保包括承包人在施工过程中，按照相关法律法规和标准，确保施工安全，防止发生安全事故的责任。1.6工程环保工程环保担保包括承包人按照国家环保法律法规和标准，确保施工过程中环境保护措施到位，防止环境污染的责任。2.担保形式2.1押金承包人可向担保人支付一定比例的押金作为担保，押金比例由双方协商确定。2.2银行保函担保人可出具银行保函，保函金额应不低于合同金额的一定比例。2.3信用证承包人可申请开立信用证，信用证金额应不低于合同金额的一定比例。2.4其他担保形式经双方协商一致，可采用其他合法有效的担保形式。3.担保金额3.1计算方法担保金额按照合同约定，根据工程进度、工程款支付、工程变更等因素，按照一定比例计算。3.2递减比例随着工程进度款的支付，担保金额按照约定的递减比例逐步递减。3.3递增比例如因工程变更等原因导致担保金额增加，按照约定的递增比例进行调整。4.担保期限4.1工程开工前担保期限自工程开工之日起至合同约定的工程竣工之日止。4.2工程施工期间施工期间，担保期限应覆盖施工全过程，包括施工准备、施工实施和竣工验收阶段。4.3工程验收合格后工程验收合格后，担保期限应覆盖保修期限。4.4工程保修期间保修期间，担保期限应持续至保修期满。5.担保金的退还5.1退还条件（1）工程竣工并验收合格；（2）承包人履行了合同约定的各项义务；（3）无法律、法规规定的其他应退还担保金的情形。5.2退还程序退还担保金时，承包人应向担保人提交相关证明材料，担保人应在收到材料后的15个工作日内办理退还手续。5.3退还期限退还担保金的期限自承包人提交材料之日起计算，一般不超过30日。6.担保金的利息6.1利息计算方法担保金的利息按照中国人民银行同期贷款利率计算。6.2利息支付方式利息支付方式为按季支付，具体支付日期由双方协商确定。8.担保合同的变更8.1变更条件（1）因国家政策调整导致担保合同内容需要变更；（2）因工程变更导致担保金额需要调整；（3）双方协商一致的其他变更情形。8.2变更程序变更担保合同应经双方书面同意，并签订补充协议。补充协议作为担保合同的一部分，具有同等法律效力。8.3变更生效变更后的担保合同自双方签字盖章之日起生效。9.担保合同的解除9.1解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约导致合同无法履行；（4）双方协商一致解除合同。9.2解除程序解除担保合同应书面通知对方，并经双方确认。解除后的担保责任终止。9.3解除生效解除担保合同的通知发出后，担保合同自通知到达对方之日起解除。10.违约责任10.1担保人违约责任如担保人未按约定履行担保义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2承包人违约责任如承包人未按约定履行工程义务，导致担保人承担责任的，承包人应承担相应的违约责任。10.3第三方责任如因第三方原因导致担保合同无法履行，双方应协商解决，并追究第三方的责任。11.争议解决11.1争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如协商不成，争议双方可协商选择仲裁机构进行仲裁。11.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。12.法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.其他本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、监理单位、设计单位、检测机构、施工队伍等。15.2第三方介入条件（1）合同执行过程中，需要第三方提供专业意见或服务；（2）合同执行过程中，出现争议需要第三方进行调解或仲裁；（3）合同执行过程中，需要对工程质量、进度等进行监督；（4）合同执行过程中，需要进行工程变更或索赔处理。15.3第三方介入程序甲乙双方应协商确定第三方的介入，并签订相应的协议。第三方介入协议应明确第三方的职责、权限、义务及责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任定义第三方责任是指第三方在合同执行过程中，因其行为或不行为导致的损失或损害。16.2第三方责任限额（1）第三方责任限额应根据第三方介入协议确定，原则上不得超过合同总价的10%。（2）如第三方责任导致损失超过责任限额，超出部分由甲乙双方根据合同约定分担。（3）第三方责任限额的调整需经甲乙双方书面同意。17.第三方职责17.1第三方职责定义第三方职责是指第三方在合同执行过程中应承担的义务和责任。17.2第三方职责具体内容（1）中介机构：协助甲乙双方进行合同谈判、签订合同等事宜。（2）监理单位：对工程质量、进度、安全等进行监督检查。（3）设计单位：根据合同要求提供设计文件，并对设计变更进行审核。（4）检测机构：对工程质量、材料等进行检测。（5）施工队伍：按照合同