




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水利工程土方回填及地质勘察施工协议范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人1.3双方联系方式1.4双方注册地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目资金来源3.施工范围及内容3.1土方回填施工3.1.1施工内容3.1.2施工标准3.1.3施工进度3.2地质勘察施工3.2.1施工内容3.2.2施工标准3.2.3施工进度4.工程质量要求4.1土方回填质量要求4.2地质勘察质量要求5.施工进度及验收5.1施工进度安排5.2验收标准及程序5.3验收期限6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3付款节点6.4逾期付款责任7.施工安全及环保要求7.1施工安全要求7.2环保要求8.保险及责任8.1保险责任范围8.2保险金额8.3保险期限8.4责任承担9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除及终止后的处理13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:其他相关资料14.其他约定事项14.1双方权利义务14.2合同执行及监督14.3合同附件的效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3双方联系方式甲方联系电话:[甲方联系电话]乙方联系电话:[乙方联系电话]甲方电子邮箱:[甲方电子邮箱]乙方电子邮箱:[乙方电子邮箱]1.4双方注册地址甲方注册地址:[甲方注册地址]乙方注册地址:[乙方注册地址]2.项目概况2.1项目名称2024年度水利工程土方回填及地质勘察施工项目2.2项目地点[具体项目地点]2.3项目规模[具体项目规模,如:土方回填面积、地质勘察范围等]2.4项目工期自合同签订之日起至[具体完工日期]2.5项目资金来源[具体资金来源说明]3.施工范围及内容3.1土方回填施工3.1.1施工内容包括但不限于土方挖运、填筑、压实等工序。3.1.2施工标准按照国家相关施工规范和标准执行。3.1.3施工进度具体施工进度安排详见附件一:工程量清单。3.2地质勘察施工3.2.1施工内容包括但不限于钻探、取样、试验等工序。3.2.2施工标准按照国家相关地质勘察规范和标准执行。3.2.3施工进度具体施工进度安排详见附件一:工程量清单。4.工程质量要求4.1土方回填质量要求土方回填应达到设计要求,满足工程使用功能。4.2地质勘察质量要求地质勘察成果应准确可靠,满足工程设计、施工及安全要求。5.施工进度及验收5.1施工进度安排具体施工进度安排详见附件一:工程量清单。5.2验收标准及程序验收标准应符合国家相关规范和标准。验收程序:由甲方组织,乙方配合进行。6.合同价款及支付方式6.1合同价款合同总价为人民币[具体金额]元。6.2支付方式采用分阶段支付方式,具体支付节点及比例详见附件一:工程量清单。6.3付款节点[具体付款节点,如:开工前、中期、完工后等]6.4逾期付款责任逾期付款的,应向乙方支付每日千分之[具体比例]的违约金。7.施工安全及环保要求7.1施工安全要求施工过程中应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。7.2环保要求施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响,符合国家环保标准。8.保险及责任8.1保险责任范围甲方应为其施工的机械设备、运输车辆等办理相关保险,乙方应为其工作人员办理意外伤害保险。8.2保险金额保险金额应不低于合同总价的一定比例,具体金额由双方协商确定。8.3保险期限保险期限应与合同工期一致,自合同生效之日起至合同期满之日止。8.4责任承担发生保险责任范围内的事故,保险人应按照保险合同的约定承担赔偿责任。9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同。10.3合同解除及终止后的处理11.争议解决11.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁机构或人民法院]仲裁或诉讼。11.2争议解决机构[具体仲裁机构或人民法院名称]12.合同生效及变更12.1合同生效条件合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2合同变更程序合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议。12.3合同解除及终止后的处理合同变更或解除后,双方应按照变更或解除后的合同条款执行。13.合同附件13.1附件一:工程量清单详细列明土方回填及地质勘察的工程量、单价、总价等。13.2附件二:施工图纸提供施工所需的图纸及相关技术资料。13.3附件三:其他相关资料包括但不限于合同双方的资质证明、工程款支付计划等。14.其他约定事项14.1双方权利义务双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。14.2合同执行及监督双方应相互监督,确保合同得到正确执行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同条款的顺利履行,提高工程质量,保障施工安全,以及优化项目管理。16.第三方介入的类型16.1中介方中介方是指为甲乙双方提供合同签订、谈判、协调等服务的第三方机构或个人。16.2监理方监理方是指对施工过程进行监督、检查,确保工程质量符合合同约定和规范要求的第三方机构。16.3咨询方咨询方是指为甲乙双方提供技术、管理、法律等方面的专业咨询服务的第三方机构或个人。17.第三方介入的程序17.1第三方选定甲乙双方应共同协商选定第三方,并签订相应的服务协议。17.2第三方资质要求17.3第三方职责第三方应根据服务协议的约定,履行相应的职责。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中的“责任限额”指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的最高赔偿额。18.2责任限额确定责任限额由甲乙双方与第三方在服务协议中约定,并应合理、公平。18.3责任限额的调整在合同履行过程中,如因不可抗力等因素导致责任限额需要调整,甲乙双方与第三方应重新协商确定。19.第三方与其他各方的责权利划分19.1第三方与甲方第三方应向甲方提供真实、准确的服务信息,并对其服务结果承担责任。19.2第三方与乙方第三方应协助乙方完成施工任务,并对施工过程中的问题提出建议和解决方案。19.3第三方与监理方如第三方为监理方,其与监理方的责任划分应按照监理合同约定执行。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序如因第三方介入导致合同内容需要变更,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。20.2变更后的合同效力变更后的合同条款应与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁机构或人民法院]仲裁或诉讼。21.2争议解决机构[具体仲裁机构或人民法院名称]22.第三方介入的合同解除22.1解除条件如第三方介入过程中出现严重违约行为,甲乙双方有权解除与第三方的服务协议。22.2解除后的处理第三方服务协议解除后,甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细列明土方回填及地质勘察的工程量、单价、总价等。要求:工程量清单应与设计图纸和施工方案相一致,并由甲乙双方签字确认。2.附件二:施工图纸提供施工所需的图纸及相关技术资料。要求:施工图纸应清晰、完整,并符合国家相关标准。3.附件三:合同双方资质证明甲方和乙方应提供营业执照、资质证书等相关证明文件。要求:资质证明文件应真实、有效,并由相关部门盖章。4.附件四:施工进度计划详细列明各阶段施工的起止时间、工程量、质量要求等。要求:施工进度计划应与合同工期相一致,并由甲乙双方签字确认。5.附件五:施工安全及环保措施列明施工过程中采取的安全及环保措施。要求:安全及环保措施应符合国家相关法律法规和标准。6.附件六:保险单据提供甲方和乙方办理的保险单据。要求:保险单据应真实、有效,并由保险公司盖章。7.附件七:验收报告详细记录工程验收的时间、地点、人员、过程及结果。要求:验收报告应真实、客观,并由验收人员签字确认。8.附件八:工程款支付凭证提供工程款支付的相关凭证。要求:支付凭证应真实、有效,并由收款方签字确认。9.附件九:第三方服务协议列明第三方介入的具体内容、服务范围、费用及责任等。要求:服务协议应明确第三方责任,并由甲乙双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定:甲方应向乙方支付逾期付款的违约金,违约金按每日千分之[具体比例]计算。2.违约行为:乙方未按时完成施工责任认定:乙方应承担工期延误的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。3.违约行为:工程质量不达标责任认定:乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此造成的损失。4.违约行为:违反施工安全及环保要求责任认定:乙方应承担由此造成的损失,并赔偿甲方因此遭受的罚款。5.违约行为:第三方服务不符合约定责任认定:第三方应承担由此造成的损失,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例说明:甲方逾期支付工程款5万元,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按每日千分之0.5计算,共计[具体违约金金额]元。乙方因施工原因导致工期延误10天,甲方有权要求乙方支付工期延误的违约金,违约金按每日[具体比例]计算,共计[具体违约金金额]元。乙方施工的土方回填工程出现质量问题,甲方有权要求乙方修复,修复费用为[具体金额]元,乙方应承担此费用。全文完。2024年度水利工程土方回填及地质勘察施工协议范本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.工程施工要求3.1施工期限3.2施工质量标准3.3施工安全措施3.4施工环境保护措施4.施工组织设计4.1施工方案4.2施工进度计划4.3施工人员配备4.4施工设备配置5.地质勘察要求5.1勘察内容5.2勘察方法5.3勘察成果提交6.工程材料供应6.1材料种类及规格6.2材料供应方式6.3材料验收标准7.工程计量与结算7.1计量方法7.2结算方式7.3结算时间8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间9.工程保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:地质勘察报告14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称:甲方(水利工程业主单位名称),乙方(水利工程施工单位名称)1.2合同双方法定代表人:甲方法定代表人:,乙方法定代表人:2.工程概况2.1工程名称:2024年度水利工程土方回填及地质勘察施工工程2.2工程地点:省市县镇村2.3工程规模:土方回填工程量为10000立方米,地质勘察面积为5000平方米2.4工程内容:包括土方回填、地质勘察、施工监测等3.工程施工要求3.1施工期限:自合同签订之日起60日内完成土方回填及地质勘察工作3.2施工质量标准:符合国家相关施工质量标准及设计要求3.3施工安全措施:严格执行国家及地方有关安全生产法规,确保施工安全3.4施工环境保护措施:采取有效措施,减少施工对环境的影响,确保符合环保要求4.施工组织设计4.1施工方案:采用分层回填、分层压实的方式进行土方回填,地质勘察采用钻探法进行4.2施工进度计划:详见附件二:施工组织设计4.3施工人员配备:项目经理1名,技术负责人1名,施工人员若干名4.4施工设备配置:挖掘机、推土机、压路机、钻机等施工设备5.地质勘察要求5.1勘察内容:查明工程地质条件、岩土工程特性、地下水位等5.2勘察方法:钻探法、物探法等5.3勘察成果提交:提供勘察报告、地质勘察图等5.4勘察成果提交时间:施工前30日内提交6.工程材料供应6.1材料种类及规格:土方回填材料为级配砂砾石,地质勘察材料为钻探设备6.2材料供应方式:甲方负责材料采购,乙方负责材料运输及现场管理6.3材料验收标准:符合国家及行业标准,验收合格后方可使用7.工程计量与结算7.1计量方法:按照国家及行业标准进行计量7.2结算方式:按月结算,甲方在每月末支付乙方已完成工程量的80%款项,剩余20%在工程验收合格后支付7.3结算时间:每月5日前提交结算申请,甲方在收到申请后15个工作日内完成支付8.工程验收8.1验收标准:按照国家及行业标准,以及合同约定的施工质量标准进行验收8.2验收程序:验收前乙方应向甲方提交验收申请,甲方应在收到申请后5个工作日内组织验收8.3验收时间:土方回填及地质勘察工作完成后10日内进行验收9.工程保修9.1保修范围:乙方施工的土方回填及地质勘察工程9.2保修期限:自工程验收合格之日起,土方回填工程保修期为2年,地质勘察工程保修期为1年9.3保修责任:在保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应无偿进行修复或更换10.违约责任10.1违约情形:包括未按时完成工程、工程质量不符合要求、材料供应不及时等10.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构:仲裁委员会12.合同生效与终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件:工程验收合格,乙方完成所有合同约定的义务后,合同终止13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:地质勘察报告14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程验收合格之日止第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义:本合同所称第三方,是指除甲方、乙方之外的,为履行本合同提供专业服务、技术支持或其他相关服务的独立法人或其他组织。15.2范围:第三方介入包括但不限于工程设计、地质勘察、施工监理、材料检测、工程保险、融资服务等。16.第三方介入的引入方式16.1引入方式:第三方介入的引入由甲方或乙方提出,经双方同意后,签订相关合作协议。16.2签订协议:甲方或乙方与第三方签订合作协议,明确第三方在本合同中的具体职责和权利。17.第三方介入的职责与权利17.1职责:17.1.1第三方应按照合作协议和本合同的要求,提供专业、高效的服务。17.1.2第三方应协助甲方和乙方解决合同履行过程中出现的技术问题。17.1.3第三方应配合甲方和乙方进行工程验收和质量控制。17.2权利:17.2.1第三方有权根据合作协议和本合同的要求,收取相应的服务费用。17.2.2第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持。18.第三方介入的费用承担18.1费用承担:第三方介入的费用由引入方承担,除非合作协议另有约定。18.2费用结算:第三方介入的费用按照合作协议和本合同的规定进行结算。19.第三方责任限额19.1责任限额:第三方在本合同项下的责任,不得超过合作协议中约定的责任限额。19.2责任承担:如第三方在履行职责过程中出现失误或违约,按照合作协议和本合同的规定,由第三方承担相应的责任。20.第三方与其他各方的划分说明20.1划分:20.1.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系,由合作协议约定。20.1.2第三方与甲方、乙方在合同履行过程中的责任划分,按照合作协议和本合同的规定执行。20.2保密:20.2.1第三方在合同履行过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲方、乙方的商业秘密和技术秘密。21.第三方介入的变更与解除21.1变更:如需变更第三方介入的内容或方式,经甲方、乙方和第三方协商一致后,签订补充协议。21.2解除:如第三方无法履行合作协议或本合同约定的义务,经甲方、乙方和第三方协商一致后,可以解除第三方介入。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决:第三方介入的争议,由甲方、乙方和第三方协商解决;协商不成的,按照合作协议中约定的争议解决方式处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸详细要求:包含工程总体布局、土方回填设计、地质勘察设计等图纸,需符合国家及行业标准。说明:工程图纸是施工的重要依据,必须清晰、准确。2.附件二:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、人员配备、设备配置、安全措施、环境保护措施等。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,需详细、具体。3.附件三:地质勘察报告详细要求:包含地质勘察结果、岩土工程特性、地下水位等,需符合国家及行业标准。说明:地质勘察报告是施工前的重要依据,需准确、全面。4.附件四:材料采购合同详细要求:明确材料种类、规格、数量、价格、交付时间等。说明:材料采购合同是保证材料供应的依据,需详细、明确。5.附件五:施工监理合同详细要求:明确监理范围、监理内容、监理方式、监理费用等。说明:施工监理合同是确保施工质量的重要手段,需规范、有效。6.附件六:工程验收报告详细要求:包含验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:工程验收报告是工程验收的重要文件,需真实、客观。7.附件七:第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的具体内容、职责、权利、费用等。说明:第三方合作协议是第三方介入的依据,需明确、具体。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按时完成工程1.2乙方施工质量不符合要求1.3甲方未按时支付工程款项1.4第三方未按约定提供专业服务2.责任认定标准:2.1乙方未按时完成工程:每延迟一天,乙方应支付甲方违约金,金额为合同总价款的1%。2.2乙方施工质量不符合要求:乙方应承担修复或更换责任,并赔偿由此造成的损失。2.3甲方未按时支付工程款项:每延迟一天,甲方应支付乙方违约金,金额为未付款项的0.5%。2.4第三方未按约定提供专业服务:第三方应承担相应责任,赔偿由此造成的损失。3.示例说明:3.1示例一:若乙方未按时完成工程,延迟5天,则乙方应支付甲方违约金,金额为合同总价款的5%。3.2示例二:若乙方施工质量不符合要求,导致工程返工,乙方应承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。3.3示例三:若甲方未按时支付工程款项,延迟10天,则甲方应支付乙方违约金,金额为未付款项的5%。全文完。2024年度水利工程土方回填及地质勘察施工协议范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1项目单位2.2施工单位2.3法定代表人2.4联系方式3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.施工范围4.1土方回填4.2地质勘察4.3施工配合5.工程进度5.1施工阶段划分5.2进度计划5.3进度调整6.施工质量6.1质量标准6.2质量保证措施6.3质量验收7.材料供应7.1材料品牌及规格7.2材料供应方式7.3材料检验8.合同价款及支付8.1合同价款8.2支付方式8.3付款时间9.保险及责任9.1保险范围9.2保险责任9.3责任界定10.施工安全10.1安全管理措施10.2安全责任10.3事故处理11.环境保护11.1环保要求11.2环保措施11.3环保责任12.合同变更与解除12.1合同变更12.2合同解除12.3解除条件13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.合同生效与终止14.1合同生效14.2合同终止14.3合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同所指“水利工程”是指根据项目单位提供的工程资料,经双方确认的土方回填及地质勘察工程。1.1.2本合同所指“土方回填”是指按照设计要求,将挖出的土方运至指定地点进行回填、压实等工序。1.1.3本合同所指“地质勘察”是指对工程区域进行地质调查、钻探、取样、分析等,为工程设计提供依据。1.1.4本合同所指“施工范围”是指包括土方回填、地质勘察、施工配合等内容。1.2解释1.2.1本合同中的“工程进度”指施工过程中按计划完成的工程量。1.2.2本合同中的“质量标准”指按照国家及行业标准、规范要求进行施工,确保工程质量。1.2.3本合同中的“合同价款”指双方协商确定的工程总费用。2.双方基本信息2.1项目单位2.1.1单位名称:水利工程建设有限公司2.1.2法定代表人:2.2施工单位2.2.1单位名称:施工有限公司2.2.2法定代表人:2.3法定代表人2.3.1项目单位法定代表人:2.3.2施工单位法定代表人:2.4联系方式3.工程概况3.1工程名称3.1.1水库土方回填及地质勘察工程3.2工程地点3.2.1省市县水库3.3工程规模3.3.1总投资:人民币壹亿元整3.3.2建设工期:12个月3.4工程类型3.4.1水利枢纽工程4.施工范围4.1土方回填4.1.1按照设计图纸要求,对水库大坝、溢洪道等建筑物进行土方回填。4.1.2土方回填材料应符合国家及行业标准。4.2地质勘察4.2.1对水库周边地质进行钻探、取样、分析。4.2.2为工程设计提供可靠的地质依据。4.3施工配合4.3.1施工单位应按照项目单位要求,配合完成地质勘察、土方回填等施工任务。4.3.2施工单位应确保施工过程中不干扰项目单位的正常工作。5.工程进度5.1施工阶段划分5.1.1地质勘察阶段:2个月5.1.2土方回填阶段:8个月5.1.3工程验收阶段:2个月5.2进度计划5.2.1地质勘察阶段:第1个月完成钻探、取样,第2个月完成分析。5.2.2土方回填阶段:第3个月开始回填,第10个月完成。5.2.3工程验收阶段:第11个月进行验收,第12个月完成整改。5.3进度调整5.3.1因不可抗力、政策调整等原因导致工程进度延误,双方应协商解决。6.施工质量6.1质量标准6.1.1土方回填质量应符合国家及行业标准。6.1.2地质勘察数据应准确可靠。6.2质量保证措施6.2.1施工单位应建立健全质量管理体系。6.2.2施工过程中,对关键工序进行检验、试验。6.3质量验收6.3.1施工单位应按照合同约定,进行自检、互检、专检。6.3.2项目单位应组织验收,对不合格工程进行整改。8.合同价款及支付8.1合同价款8.1.1本合同总价款为人民币伍仟万元整(¥500,000,000.00)。8.1.2合同价款包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。8.2支付方式8.2.1支付方式为分阶段支付,具体如下:8.2.1.1预付款:合同签订后5个工作日内,施工单位向项目单位提交预付款申请,项目单位在收到申请后3个工作日内支付预付款总额的30%。8.2.1.2进度款:每个施工阶段完成后,施工单位向项目单位提交进度款申请,项目单位在收到申请后5个工作日内支付该阶段合同价款的60%。8.2.1.3结算款:工程验收合格后,施工单位向项目单位提交结算款申请,项目单位在收到申请后10个工作日内支付结算款总额的70%。8.2.1.4保修金:结算款支付后,项目单位保留10%的保修金,保修期满无质量问题后无息退还。8.3付款时间8.3.1预付款支付时间:合同签订后5个工作日内。8.3.2进度款支付时间:每个施工阶段完成后5个工作日内。8.3.3结算款支付时间:工程验收合格后10个工作日内。8.3.4保修金退还时间:保修期满后30个工作日内。9.保险及责任9.1保险范围9.1.1施工单位应为其施工人员、设备、材料等购买相应的保险,包括但不限于意外伤害保险、工程一切险等。9.1.2项目单位应为其财产购买相应的保险,包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等。9.2保险责任9.2.1保险责任应按照保险合同的约定执行。9.2.2双方应确保保险金额足以覆盖可能发生的风险。9.3责任界定9.3.1因保险责任范围内的事故导致损失,保险公司应按合同约定进行赔偿。9.3.2因保险责任范围外的事故导致损失,双方应根据合同约定和实际情况承担相应责任。10.施工安全10.1安全管理措施10.1.1施工单位应制定完善的安全管理制度,包括但不限于施工现场安全管理、施工人员安全培训等。10.1.2施工单位应确保施工现场的安全设施齐全、有效。10.2安全责任10.2.1施工单位应承担施工现场安全管理的主要责任。10.2.2项目单位应监督施工单位的安全管理工作。10.3事故处理10.3.1事故发生后,施工单位应立即采取措施,防止事故扩大,并报告项目单位。10.3.2项目单位应组织事故调查,查明原因,并提出处理意见。11.环境保护11.1环保要求11.1.1施工单位应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规。11.1.2施工单位应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染。11.2环保措施11.2.1施工单位应设置环保设施,对施工废水、废气、噪声等进行处理。11.2.2施工单位应进行生态保护,恢复施工破坏的生态环境。11.3环保责任11.3.1施工单位应承担因施工活动造成的环保责任。11.3.2项目单位应监督施工单位的环境保护工作。12.合同变更与解除12.1合同变更12.1.1双方同意,在合同履行过程中,如遇不可抗力或合同条款需要调整,应协商一致后进行变更。12.2合同解除12.2.1如一方严重违约,另一方有权解除合同。12.2.2如合同履行完毕或双方协商一致,可解除合同。12.3解除条件12.3.1解除合同的条件应具体、明确,双方应在合同中约定。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。13.1.2如协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决程序13.2.1争议发生后,双方应在30日内提交仲裁委员会。13.2.2仲裁委员会应在收到争议后60日内作出裁决。13.3争议解决机构13.3.1争议解决机构为省市仲裁委员会。14.合同生效与终止14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止14.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止。14.3合同解除后的处理第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1本合同所指“第三方”是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而提供专业服务、技术支持或中介服务的法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询公司、金融机构等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、工程设计、咨询服务、融资服务等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商确定需要介入的第三方。15.3.2第三方应具备相应的资质和条件,并经甲乙双方同意。15.3.3第三方与甲乙双方签订相应的服务合同。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行服务合同过程中,因自身原因造成合同履行障碍或损失的,应承担相应的责任。16.1.2第三方责任限额应根据其服务合同的具体约定执行。16.2责任限额的明确16.2.1第三方服务合同中应明确责任限额,包括但不限于:16.2.1.1责任限额的具体金额。16.2.1.2责任限额的计算方式。16.2.1.3责任限额的赔偿方式。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方与甲方的关系为服务合同关系,甲方为服务接受方。17.1.2第三方应向甲方提供符合合同约定的服务,甲方有权监督第三方的工作。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方与乙方的关系为服务合同关系,乙方为服务提供方。17.2.2第三方应向乙方提供符合合同约定的服务,乙方有权监督第三方的工作。17.3第三方与其他方的划分17.3.1第三方与其他方的划分应根据其在合同中的角色和责任进行确定。18.第三方介入时的额外条款及说明18.1额外条款18.1.1.1第三方的选择标准和程序。18.1.1.2第三方的资质要求。18.1.1.3第三方的服务内容和标准。18.1.1.4第三方的责任范围和责任限额。18.2额外说明18.2.1第三方介入时,甲乙双方应确保:18.2.1.1第三方的服务不会影响工程进度和质量。18.2.1.2第三方的服务费用合理,并纳入合同总价。18.2.1.3第三方的服务合同与本项目合同不冲突。19.第三方介入的协调与管理19.1协调机制19.1.1甲乙双方应建立第三方介入的协调机制,确保第三方工作的顺利进行。19.1.2协调机制包括但不限于定期会议、信息共享、问题解决等。19.2管理职责19.2.1甲乙双方应明确各自在第三方介入过程中的管理职责。19.2.2甲乙双方应共同监督第三方的工作,确保其履行服务合同。20.第三方介入的变更与解除20.1变更20.1.1第三方介入的变更应经甲乙双方同意,并书面确认。20.2解除20.2.1如第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度浙江省二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库综合试卷B卷附答案
- 2024年度浙江省二级造价工程师之安装工程建设工程计量与计价实务强化训练试卷B卷附答案
- 主动脉夹层疑难病例讨论
- 客船船员特殊培训
- DB43-T 2865-2023 双纤维沥青混合料设计与施工技术规程
- 阅读区主题活动策划与实施
- 职高学生心理健康与情绪管理
- 部编版语文七下《驿路梨花》教学设计
- 中考化学测试题及答案
- 园本文化培训
- 河南天一大联考2024届高一数学第二学期期末考试试题含解析
- 北京101中学2023-2024学年七下英语期末检测试题含答案
- 国家开放大学本科《管理英语4》一平台机考真题及答案(第六套)
- 2024年广东省中考生物试卷附答案
- 合肥市瑶海区2022-2023学年七年级下学期期中历史试题【带答案】
- 2022-2023学年凉山彝族自治州数学三年级下册期末考试试题含答案
- (高清版)JTG 5421-2018 公路沥青路面养护设计规范
- 热疗在妇科疾病治疗中的效果
- 新中国史智慧树知到期末考试答案2024年
- MOOC 创新管理-浙江大学 中国大学慕课答案
- 梨的贮藏特性及保鲜技术
评论
0/150
提交评论