版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年学校校区挡土墙工程合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程范围2.4工程工期3.双方权利与义务3.1学校权利3.2学校义务3.3承包方权利3.4承包方义务4.工程设计4.1设计要求4.2设计标准4.3设计文件提交5.工程施工5.1施工准备5.2施工进度5.3施工质量控制5.4施工安全6.材料设备供应6.1材料供应6.2设备供应6.3材料设备质量7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收合格7.4验收不合格8.支付与结算8.1支付方式8.2支付时间8.3结算程序8.4付款条件9.保修与服务9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任9.4服务承诺10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决机构12.合同变更与解除12.1变更程序12.2解除程序12.3变更与解除的效力13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止效力14.其他14.1通知14.2法律适用14.3合同份数14.4合同生效第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1定义本合同中使用的术语如下定义:“学校”指本合同的甲方,即委托方;“承包方”指本合同的乙方,即施工单位;“工程”指本合同约定的2024年学校校区挡土墙工程;“设计文件”指由设计单位根据工程要求编制的设计图纸及相关文件;“材料设备”指用于工程建设的各类建筑材料、设备、配件等;“工程款”指承包方按照合同约定完成工程后,学校应支付的费用。1.2解释本合同中未定义的术语,应按照国家有关法律、法规和行业惯例进行解释。第二条工程概述2.1工程名称2024年学校校区挡土墙工程2.2工程地点[具体地点]2.3工程范围包括但不限于挡土墙的设计、施工、验收及保修等。2.4工程工期自合同签订之日起,预计工期为[具体时间],包括施工准备期、施工期和验收期。第三条双方权利与义务3.1学校权利对工程进度、质量、安全进行监督;对承包方提交的施工组织设计、进度计划、质量保证措施等进行审查;按照合同约定支付工程款;对工程验收合格后,享有工程的永久使用权。3.2学校义务按照合同约定提供工程所需土地、水源、电源等;按照合同约定支付工程款;配合承包方进行工程验收。3.3承包方权利按照合同约定进行工程设计、施工;享有工程款;对工程验收合格后,享有工程的施工管理和维护权。3.4承包方义务按照合同约定完成工程设计、施工;保证工程质量、进度和安全;按照合同约定进行工程验收。第四条工程设计4.1设计要求设计单位应根据工程要求,按照相关规范和标准进行设计。4.2设计标准设计文件应符合国家现行建筑标准和规范要求。4.3设计文件提交设计单位应在合同约定的时间内提交设计文件,并经学校审查批准。第五条工程施工5.1施工准备承包方应在合同约定的时间内完成施工准备工作,包括但不限于人员、设备、材料等的准备。5.2施工进度承包方应按照合同约定的施工进度计划进行施工,并及时向学校报告施工进度。5.3施工质量控制承包方应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。5.4施工安全承包方应采取必要的安全措施,确保施工安全,防止安全事故的发生。第六条材料设备供应6.1材料供应承包方应按照合同约定,及时供应工程所需的材料。6.2设备供应承包方应按照合同约定,及时供应工程所需的设备。6.3材料设备质量承包方提供的材料设备应符合国家质量标准,并经学校验收合格。第八条支付与结算8.1支付方式工程款支付采用分期支付方式,具体如下:1.预付款:合同签订后[预付款比例]%的工程款;2.进度款:按月进度支付,每月支付[进度款比例]%的工程款;3.结算款:工程验收合格后支付[结算款比例]%的工程款;8.2支付时间1.预付款:合同签订后[预付款期限]内支付;2.进度款:每月进度款在次月[进度款支付期限]内支付;3.结算款:工程验收合格后[结算款支付期限]内支付;4.保修金:工程验收合格后[保修金支付期限]内支付。8.3结算程序1.承包方提交结算报告,包括工程量清单、材料设备清单、人工费清单等;2.学校审核结算报告,如有异议,应在[审核期限]内提出;3.双方就结算问题达成一致后,签订结算协议;4.学校按结算协议支付结算款。8.4付款条件1.工程进度符合合同约定;2.工程质量达到合同要求;3.承包方提交的结算资料真实、完整。第九条保修与服务9.1保修范围1.挡土墙主体结构;2.挡土墙表面及附属设施。9.2保修期限保修期限自工程验收合格之日起计算,一般为[保修期限]年。9.3保修责任1.承包方负责保修期内出现的质量问题;2.保修期内出现质量问题,承包方应在[保修响应时间]内到达现场进行处理;3.保修期内因承包方责任导致的质量问题,承包方应承担修复费用。9.4服务承诺承包方承诺在保修期内提供必要的咨询服务和技术支持。第十条违约责任10.1违约情形1.承包方未按合同约定完成工程;2.承包方提供的材料设备不符合质量要求;3.学校未按合同约定支付工程款;4.双方约定的其他违约情形。10.2违约责任1.违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;2.违约方应立即采取补救措施,消除违约后果;3.违约方应承担因违约产生的全部费用。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第十一条争议解决11.1争议解决方式1.争议双方应友好协商解决;2.协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁;3.仲裁机构裁决为终局裁决。11.2争议解决程序1.争议双方在[协商期限]内协商解决;2.协商不成,提交[仲裁机构名称]仲裁;3.仲裁机构在[仲裁期限]内作出裁决。11.3争议解决机构[仲裁机构名称]第十二条合同变更与解除12.1变更程序1.双方协商一致,签订书面变更协议;2.变更协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力。12.2解除程序1.双方协商一致,签订书面解除协议;2.解除协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力。12.3变更与解除的效力1.合同变更后,双方应按照变更后的内容履行合同;2.合同解除后,双方应按照合同约定办理相关事宜。第十三条合同终止13.1终止条件1.工程验收合格;2.双方协商一致;3.合同约定的其他终止条件。13.2终止程序1.双方签订书面终止协议;2.协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力。13.3终止效力1.合同终止后,双方应按照协议约定办理相关事宜;2.双方应相互结算,清理债权债务。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方概念本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同的履行提供专业服务、咨询、监督、鉴定、担保等服务的个人或机构,包括但不限于设计单位、监理单位、审计单位、保险公司、担保公司等。1.2第三方范围设计单位:负责工程设计的单位;监理单位:负责工程监理的单位;审计单位:负责工程审计的单位;保险公司:提供工程保险的单位;担保公司:提供工程担保的单位;其他专业服务机构:根据合同需要,由双方同意的其他专业机构。第二条第三方责任限额2.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方因自身原因导致违约或损害,应当承担的最高赔偿责任。2.2责任限额确定2.3责任限额的调整在合同履行期间,如需调整第三方责任限额,应经甲乙双方书面同意,并签订补充协议。第三条第三方权利与义务3.1第三方权利依据合同约定,独立行使职权,完成专业服务;收取合同约定的服务费用;要求甲乙双方提供必要的配合和支持。3.2第三方义务按照合同约定,履行专业服务职责;保证服务质量,对服务过程中的失误承担责任;保守甲乙双方的商业秘密。第四条第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲方的划分第三方应与甲方保持独立,甲方对第三方的选择和更换享有决定权。4.2第三方与乙方的划分第三方应与乙方保持独立,乙方对第三方的选择和更换享有决定权。4.3第三方与双方共同责任在第三方提供服务过程中,如因第三方原因导致合同无法履行,甲乙双方应共同承担相应的责任。第五条第三方介入的程序5.1第三方介入的申请甲乙双方或任何一方有权向第三方提出介入申请,第三方应在[介入申请期限]内给予答复。5.2第三方介入的批准第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相关协议。5.3第三方介入的生效第三方介入协议签订后,第三方即正式介入合同履行,并开始履行其合同约定的职责。第六条第三方介入的费用6.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定分摊。6.2费用支付第三方介入的费用应在合同约定的支付期限内支付。第七条第三方介入的终止7.1终止条件第三方介入终止的条件包括但不限于:合同履行完毕;第三方介入协议到期;双方协商一致终止。7.2终止程序第三方介入终止,需经甲乙双方书面确认,并签订终止协议。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。8.2争议解决程序协商不成,争议双方可提交合同约定的仲裁机构仲裁。8.3争议解决机构[仲裁机构名称]第九条第三方介入的补充条款9.1第三方介入的保密义务第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。9.2第三方介入的保密期限第三方介入的保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。9.3第三方介入的其他补充条款双方可根据实际情况,在第三方介入协议中约定其他补充条款。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:设计文件应包含工程图纸、设计说明、材料清单、施工图等,并符合国家相关标准和规范。附件说明:设计文件是工程实施的依据,需在施工前提交并经甲乙双方审核通过。2.施工组织设计详细要求:施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量控制措施、安全管理措施等。附件说明:施工组织设计是施工过程中的重要指导文件,需在施工前提交。3.工程进度报告详细要求:工程进度报告应包含施工进度、已完成工程量、下一阶段施工计划等。附件说明:工程进度报告是跟踪工程进度的重要手段,需每月提交。4.材料设备清单详细要求:材料设备清单应包含材料设备名称、规格型号、数量、产地、供应商等信息。附件说明:材料设备清单是确保工程质量和进度的重要依据,需在施工前提交。5.施工日志详细要求:施工日志应记录每日施工情况、施工人员、材料设备使用情况等。附件说明:施工日志是工程实施过程的重要记录,需每日填写。6.工程验收报告详细要求:工程验收报告应包含验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。附件说明:工程验收报告是工程验收的重要文件,需在验收完成后提交。7.工程结算报告详细要求:工程结算报告应包含工程量清单、材料设备清单、人工费清单、结算金额等。附件说明:工程结算报告是工程款支付的重要依据,需在工程完工后提交。8.保修报告详细要求:保修报告应包含保修范围、保修期限、保修责任、保修记录等。附件说明:保修报告是工程保修的重要文件,需在工程验收合格后提交。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为承包方未按合同约定完成工程;承包方提供的材料设备不符合质量要求;学校未按合同约定支付工程款;第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准承包方未按合同约定完成工程:承包方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此给学校造成的损失。承包方提供的材料设备不符合质量要求:承包方应承担修复费用,并赔偿因此给学校造成的损失。学校未按合同约定支付工程款:学校应支付违约金,并赔偿因此给承包方造成的损失。第三方未按合同约定履行职责:第三方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。3.违约责任示例说明承包方未按合同约定完成工程,导致工期延误,承包方应支付每日[违约金比例]的违约金,并赔偿因此给学校造成的损失。承包方提供的材料设备不符合质量要求,导致工程质量不合格,承包方应修复不合格部分,并支付修复费用。学校未按合同约定支付工程款,导致承包方工程款支付困难,学校应支付每日[违约金比例]的违约金,并赔偿因此给承包方造成的损失。第三方未按合同约定履行职责,导致工程质量不合格,第三方应承担修复费用,并支付违约金。全文完。2024年学校校区挡土墙工程合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1学校名称、地址、联系方式1.2施工单位名称、地址、联系方式1.3合同签订日期第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程内容第三条工程工期3.1工程开始日期3.2工程结束日期3.3工期延误责任第四条工程质量标准4.1设计质量标准4.2施工质量标准4.3工程验收标准第五条工程造价及付款方式5.1工程造价确定方式5.2工程预算及变更5.3付款方式及时间5.4付款比例5.5付款凭证第六条施工组织设计及安全文明施工6.1施工组织设计6.2安全文明施工措施6.3施工现场管理第七条工程变更及索赔7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3索赔条件及程序第八条工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间8.4验收报告第九条保修责任9.1保修期限9.2保修内容9.3保修范围9.4保修责任第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理第十三条合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理第十四条其他约定事项14.1合同附件14.2合同生效14.3合同附件效力14.4合同解释14.5合同附件变更第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1学校名称:学校1.2学校地址:市区街道号1.4施工单位名称:建筑工程有限公司1.5施工单位地址:市区街道号1.7合同签订日期:2024年X月X日第二条工程概况2.1工程名称:2024年学校校区挡土墙工程2.2工程地点:学校校区内2.3工程规模:约1000平方米2.4工程类型:挡土墙工程2.5工程内容:包括挡土墙的设计、施工、验收及保修等第三条工程工期3.1工程开始日期:2024年X月X日3.2工程结束日期:2025年X月X日3.3工期延误责任:如因施工单位原因导致工期延误,每延误一天,施工单位应向学校支付相当于合同总价1%的违约金。第四条工程质量标准4.1设计质量标准:按照国家相关标准和设计规范执行4.2施工质量标准:按照国家相关施工标准和规范执行4.3工程验收标准:按照国家相关验收标准和规范执行第五条工程造价及付款方式5.1工程造价确定方式:根据工程量清单及市场价格确定5.2工程预算及变更:在工程实施过程中,如遇设计变更或市场价格变动,双方应及时协商确定新的预算及变更5.3付款方式及时间:分阶段付款,具体如下:5.3.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的20%5.3.2进度款:每完成工程量的20%后支付,累计支付至合同总额的70%5.3.3竣工验收款:竣工验收合格后支付合同总额的10%5.3.4保修金:竣工验收合格后支付合同总额的5%,保修期满无质量问题后无息退还5.4付款比例:每笔付款比例按照实际完成工程量及合同约定比例执行5.5付款凭证:双方应按照约定的付款方式,提供相应的付款凭证第六条施工组织设计及安全文明施工6.1施工组织设计:施工单位应制定详细的施工组织设计,包括施工方案、进度计划、质量保证措施等6.2安全文明施工措施:施工单位应采取必要的安全文明施工措施,确保施工安全和文明施工6.3施工现场管理:施工单位应对施工现场进行有效管理,确保施工现场整洁、有序第七条工程变更及索赔7.1工程变更范围:包括设计变更、工程量变更、材料价格变动等7.2工程变更程序:变更需经双方协商一致,并签订变更协议7.3索赔条件及程序:如因不可抗力等因素导致工程损失,双方应按照合同约定进行索赔,索赔程序如下:7.3.1发生索赔事件后,一方应在3个工作日内通知另一方7.3.2双方协商确定索赔金额及责任7.3.3索赔金额经双方确认后,按照约定的付款方式支付第八条工程验收8.1验收标准:工程验收应按照国家相关验收标准和规范执行,包括设计文件、施工图纸、技术规范、质量标准等8.2验收程序:验收分为初验和最终验收两个阶段8.2.1初验:施工单位完成施工后,应组织自检,并向学校提出验收申请8.2.2最终验收:学校接到验收申请后,应在5个工作日内组织验收,验收不合格的,施工单位应在接到通知后15日内进行整改8.3验收时间:初验应在工程完工后的5个工作日内进行,最终验收应在整改完成后3个工作日内进行8.4验收报告:验收完成后,双方应共同签署验收报告,验收报告作为工程交付使用的依据8.5验收不合格的处理:验收不合格的,施工单位应根据验收意见进行整改,直至合格为止第九条保修责任9.1保修期限:工程完工后,保修期为2年9.2保修内容:保修内容包括但不限于结构安全、防水、保温、隔音等9.3保修范围:保修范围包括因施工质量问题导致的损坏或缺陷9.4保修责任:保修期内,如因施工质量问题导致损坏或缺陷,施工单位应负责维修或更换,所需费用由施工单位承担第十条违约责任10.1违约情形:包括未按时完成工程、工程质量不合格、未按约定支付款项等10.2违约责任:违约方应根据违约情形承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿:违约赔偿金额应根据违约情形及合同约定进行确定第十一条争议解决11.1争议解决方式:争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼11.2争议解决程序:争议发生后,双方应通过协商解决,协商不成的,可申请调解或仲裁,也可直接向人民法院提起诉讼11.3争议解决地点:争议解决地点为合同签订地或工程所在地第十二条合同解除12.1合同解除条件:包括一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行等12.2合同解除程序:合同解除需双方书面同意,并签订解除协议12.3合同解除后的处理:合同解除后,双方应按照协议处理剩余工程、款项结算、财产返还等事宜第十三条合同终止13.1合同终止条件:包括合同履行完毕、双方协商一致解除合同等13.2合同终止程序:合同终止需双方书面确认,并办理合同终止手续13.3合同终止后的处理:合同终止后,双方应按照协议处理剩余工程、款项结算、财产返还等事宜第十四条其他约定事项14.1合同附件:本合同附件包括工程量清单、设计图纸、施工图纸、验收报告等14.2合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效14.3合同附件效力:合同附件与本合同具有同等法律效力14.4合同解释:本合同的解释以中文为准14.5合同附件变更:合同附件的变更需经双方书面同意,并作为本合同的有效组成部分第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中,第三方指非合同双方,为提供专业服务、监督、咨询或担保等目的而介入合同履行过程中的个人或机构。第二条第三方介入类型2.1专业服务机构:如监理公司、设计单位、检测机构等。2.2监督机构:如政府相关部门、行业协会等。2.3咨询机构:如法律咨询、财务咨询等。2.4担保机构:如保险公司、担保公司等。第三条第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方同意,并签订书面协议。3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。3.3第三方介入协议作为本合同的有效组成部分。第四条第三方职责与权利4.1第三方应根据合同约定,履行相应的职责,包括但不限于:4.1.1监督工程质量、进度和安全;4.1.2提供专业咨询和评估;4.1.3对合同履行情况进行审核和报告;4.1.4协助解决合同履行中的争议。4.2.1获得合同履行过程中的必要信息;4.2.2对合同履行情况进行监督;4.2.3收取合同约定的服务费用;4.2.4依法维护自身合法权益。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方仅对甲方负责,甲方对第三方的工作进行监督和指导;5.1.2第三方的工作成果和责任应由甲方承担。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方对乙方的工作进行监督和指导;5.2.2乙方应配合第三方的工作,确保其能够有效履行职责;5.2.3乙方对第三方的服务质量和效果负责。5.3第三方与甲乙双方的共同责任:5.3.1甲乙双方应共同保障第三方的合法权益;5.3.2甲乙双方应协助第三方完成合同履行中的工作任务。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额应根据合同约定和第三方介入协议确定。6.2第三方责任限额应包括:6.2.1第三方因自身原因导致的合同履行延误;6.2.2第三方因自身原因导致的工程质量问题;6.2.3第三方因自身原因导致的损失或损害。6.3第三方责任限额的具体金额应在合同或第三方介入协议中明确。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用应由合同双方协商确定,并在合同或第三方介入协议中明确。7.2第三方介入的费用包括:7.2.1第三方提供服务的合理报酬;7.2.2第三方工作所需的必要支出。第八条第三方介入的变更8.1如需变更第三方的介入内容、职责、权利和义务,甲乙双方应协商一致,并签订变更协议。8.2变更协议作为本合同的有效组成部分。第九条第三方的退出9.1第三方因故退出合同履行过程,需提前通知甲乙双方,并签订退出协议。9.2退出协议应明确第三方的退出条件、责任和后续事宜。第十条本合同其他条款的适用10.1第三方介入不影响本合同其他条款的适用。10.2本合同未尽事宜,甲乙双方可协商解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求:列明所有工程项目的数量、单位、单价及总价。附件说明:工程量清单是计算工程总价、付款依据的重要文件。2.设计图纸详细要求:包括挡土墙的平面图、剖面图、节点详图等。附件说明:设计图纸是施工和验收的重要依据。3.施工图纸详细要求:包括施工详图、材料清单、施工工艺等。附件说明:施工图纸是施工人员施工的指导文件。4.施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。附件说明:施工组织设计是确保工程顺利进行的重要文件。5.验收报告详细要求:包括工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。附件说明:验收报告是工程交付使用的依据。6.保修证书详细要求:包括保修期限、保修内容、保修责任等。附件说明:保修证书是工程保修的重要凭证。7.第三方介入协议详细要求:包括第三方的职责、权利、义务、费用等。附件说明:第三方介入协议是明确第三方介入合同履行过程中的重要文件。8.变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。附件说明:变更协议是合同履行过程中出现变更时的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1施工单位未按时完成工程1.2施工单位工程质量不合格1.3施工单位未按约定支付款项1.4甲乙双方未按约定履行合同义务1.5第三方未按约定履行职责2.违约责任认定标准:2.1违约行为的认定:根据合同约定和相关法律法规进行认定。2.2违约责任的认定:2.2.1施工单位未按时完成工程:每延误一天,支付相当于合同总价1%的违约金。2.2.2施工单位工程质量不合格:施工单位负责返工或修复,所需费用由施工单位承担。2.2.3施工单位未按约定支付款项:每延误一天,支付相当于未付款项1%的滞纳金。2.2.4甲乙双方未按约定履行合同义务:违约方支付相当于违约损失1%的违约金。2.2.5第三方未按约定履行职责:第三方承担相应的违约责任。3.违约示例说明:3.1施工单位未按时完成工程:如合同约定工期为3个月,施工单位实际完成工期为4个月,则应支付相当于合同总价1%的违约金,即X元。3.2施工单位工程质量不合格:如挡土墙存在裂缝,影响使用,施工单位应承担修复责任,所需费用由施工单位承担。全文完。2024年学校校区挡土墙工程合同2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程内容1.4工程规模2.合同双方2.1发包方信息2.2承包方信息3.工程设计3.1设计依据3.2设计内容3.3设计图纸4.工程施工4.1施工准备4.2施工进度4.3施工质量4.4施工安全5.材料设备5.1材料采购5.2设备供应5.3材料检验5.4设备验收6.工程费用6.1工程费用构成6.2工程付款方式6.3工程结算7.工期延误7.1工期延误责任7.2工期延误处理8.风险管理8.1风险识别8.2风险评估8.3风险应对措施9.保险9.1保险种类9.2保险责任9.3保险金额9.4保险期限10.工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收合格标准11.工程保修11.1保修期限11.2保修范围11.3保修责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止14.5合同附件14.6合同签署日期第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:2024年学校校区挡土墙工程1.2工程地点:[具体地址]1.3工程内容:包括挡土墙的设计、施工、验收及保修等全过程1.4工程规模:挡土墙总长度为[具体长度],占地面积为[具体面积]2.合同双方2.1发包方信息:名称:[学校名称]地址:[学校地址]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]2.2承包方信息:名称:[施工单位名称]地址:[施工单位地址]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]3.工程设计3.1设计依据:国家现行有关挡土墙设计规范地方相关设计标准学校提供的地质勘察报告3.2设计内容:挡土墙结构设计施工图设计材料选用及施工工艺3.3设计图纸:挡土墙结构平面图挡土墙结构剖面图施工图及材料清单4.工程施工4.1施工准备:施工现场勘察施工组织设计人员及设备配置4.2施工进度:施工总工期为[具体工期],分阶段完成每阶段进度计划及完成时间4.3施工质量:严格按照设计图纸及施工规范进行施工确保工程质量达到国家及地方相关标准4.4施工安全:制定施工安全管理制度施工现场安全防护措施定期进行安全检查5.材料设备5.1材料采购:材料品牌、规格、型号及数量材料供应商及质量要求5.2设备供应:施工设备名称、型号、数量及产地设备供应商及质量要求5.3材料检验:进场材料检验报告材料验收合格标准5.4设备验收:进场设备检验报告设备验收合格标准6.工程费用6.1工程费用构成:人工费材料费施工机械使用费管理费利润6.2工程付款方式:分阶段支付每阶段支付比例6.3工程结算:工程完工后进行最终结算结算依据及方法7.工期延误7.1工期延误责任:因发包方原因导致的工期延误因承包方原因导致的工期延误7.2工期延误处理:延期通知延期补偿及计算方法8.风险管理8.1风险识别:天气变化、自然灾害等不可抗力因素材料价格波动施工过程中可能出现的技术难题8.2风险评估:评估风险发生的可能性和潜在影响确定风险等级8.3风险应对措施:制定应急预案采取预防措施风险发生时的应对措施9.保险9.1保险种类:工程一切险人员意外伤害险9.2保险责任:覆盖工程本身损失覆盖人员意外伤害9.3保险金额:工程一切险:[具体金额]人员意外伤害险:[具体金额]9.4保险期限:与工程工期一致10.工程验收10.1验收标准:符合设计文件及施工规范要求工程质量达到国家标准10.2验收程序:初步验收最终验收10.3验收合格标准:无明显质量问题功能正常11.工程保修11.1保修期限:挡土墙主体结构:[具体年限]其他附属设施:[具体年限]11.2保修范围:因施工原因造成的质量问题保修期内发生的正常损耗11.3保修责任:承包方负责保修期间的维修和保养12.违约责任12.1违约情形:未按约定时间完成工程工程质量不符合要求违反合同约定的其他行为12.2违约责任承担:承诺违约金承担修复费用12.3违约赔偿:按实际损失赔偿13.争议解决13.1争议解决方式:协商解决仲裁诉讼13.2争议解决程序:双方协商仲裁机构仲裁法院诉讼13.3争议解决地点:[具体地点]14.合同生效及其他14.1合同生效条件:双方签字盖章合同备案14.2合同变更:变更内容需经双方协商一致变更内容以书面形式为准14.3合同解除:合同一方违约双方协商一致14.4合同终止:工程完工并验收合格合同期满14.5合同附件:设计文件施工图纸人员资质证明保险单据14.6合同签署日期:[具体日期]第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念第三方是指在合同双方之外的独立主体,包括但不限于监理单位、咨询机构、评估机构、仲裁机构等。1.2第三方介入的情形为确保合同履行,提高工程质量,维护合同双方的合法权益。应合同一方或双方的要求,或根据合同约定,引入第三方进行专业监督、评估或仲裁。2.第三方介入的职责2.1监理单位职责监督施工过程,确保施工质量符合合同及国家标准。检查施工进度,协调解决施工过程中出现的问题。对施工过程中的安全事故进行监督,确保施工安全。2.2咨询机构职责提供专业咨询意见,协助合同双方解决技术难题。参与合同变更的论证,提出合理化建议。参与工程验收,对工程质量进行评估。2.3评估机构职责对工程进度、质量、成本等进行评估,提出评估报告。参与合同争议的调解,提供专业评估意见。2.4仲裁机构职责对合同争议进行仲裁,作出具有法律效力的裁决。3.第三方介入的程序3.1第三方介入的申请合同双方可共同或单独向第三方提出介入申请。申请应包括介入原因、介入范围、介入时间等内容。3.2第三方介入的审批发包方或承包方对第三方介入申请进行审批。审批结果通知合同双方及第三方。3.3第三方介入的实施第三方按照审批意见,开展相应工作。合同双方积极配合第三方工作。4.第三方责任限额4.1第三方责任界定第三方在其职责范围内,因过错导致合同双方损失,应承担相应责任。第三方在非职责范围内,因过错导致合同双方损失,不承担直接责任。4.2第三方责任限额第三方责任限额应根据第三方介入的职责、介入范围及合同双方协商确定。第三方责任限额应在合同中明确约定。5.第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 重点中学德育工作计划
- 2025年下学期小学一年级班主任工作计划
- 体育锻炼小计划
- 采购人员年终总结及计划范文
- 2025初二工作计划范文
- 英语六级复习计划不求高分只求通过
- 《歌唱基本常识》课件
- 《电工电子技术基础》课件-第1章
- 《大众汽车社会责任》课件
- 通道门安全协议书范本
- 品质部组织架构图构
- 上海市浦东新区2023-2024学年一年级上学期期末考试数学试题
- 玉米大垄免耕栽培技术
- 国有企业安全部、环保部2024年安全生产工作要点
- 2024年医德医风课件(增加附录条款)
- 2024年广东清远市清城区总工会社会化工会工作者招聘笔试参考题库附带答案详解
- 2024年英语B级考试真题及答案
- 人身保险合同纠纷原告方代理词(参考范本)
- 求职能力展示
- 胰岛素皮下注射小讲课护理课件
- JB T 7689-2012悬挂式电磁除铁器
评论
0/150
提交评论