2024年度工程监理合同：隧道工程3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程监理合同：隧道工程本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程建设规模及内容3.工程监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理工作方式3.4监理工作期限4.监理服务费用及支付方式4.1监理服务费用4.2支付方式4.3付款时间及期限4.4逾期付款的违约责任5.工程质量要求及标准5.1质量要求5.2质量标准5.3质量验收程序6.工程进度要求及控制6.1进度要求6.2进度控制措施6.3进度调整程序7.施工安全及环境保护7.1施工安全7.2环境保护7.3安全及环境保护措施8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止程序10.违约责任10.1违约责任种类10.2违约责任承担方式10.3违约责任赔偿标准11.合同附件及补充条款11.1合同附件11.2补充条款12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.合同变更及解除13.1合同变更13.2合同解除13.3合同变更及解除程序14.其他约定事项14.1合同履行14.2合同终止14.3合同解除14.4合同争议解决第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：隧道工程有限责任公司乙方：工程监理有限责任公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区街道号乙方地址：省市区街道号1.3合同双方联系人及联系方式甲方联系人：，联系电话：138乙方联系人：，联系电话：13956782.工程概况2.1工程名称市城市轨道交通隧道工程2.2工程地点市区街道2.3工程规模隧道总长度：10公里隧道断面面积：100平方米2.4工程类别城市轨道交通隧道工程2.5工程建设规模及内容包括隧道主体工程、附属工程、隧道通风系统、供电系统、消防系统等。3.工程监理范围及内容3.1监理范围对隧道工程的施工、质量、安全、进度等方面进行全面监理。3.2监理内容包括但不限于：施工组织设计、施工方案、材料设备、施工工艺、工程质量、安全措施、进度计划等。3.3监理工作方式采用现场监理和远程监理相结合的方式。3.4监理工作期限自合同签订之日起至隧道工程竣工验收合格之日止。4.工程监理服务费用及支付方式4.1监理服务费用监理服务费用总额为人民币壹佰万元整（￥1000000.00）。4.2支付方式（1）合同签订后5个工作日内，支付监理费用总额的30%；（2）隧道主体工程开工前，支付监理费用总额的20%；（3）隧道主体工程完工后，支付监理费用总额的30%；（4）隧道工程竣工验收合格后，支付监理费用总额的20%。4.3付款时间及期限甲方应在约定的时间节点内支付监理费用，逾期支付的，应按每日万分之五支付违约金。4.4逾期付款的违约责任甲方逾期付款的，应向乙方支付逾期付款违约金，并承担相应的法律责任。5.工程质量要求及标准5.1质量要求隧道工程应达到国家相关质量标准，确保工程质量合格。5.2质量标准按照《城市轨道交通工程质量管理规定》及有关国家标准执行。5.3质量验收程序按照《城市轨道交通工程质量管理规定》及有关国家标准执行，包括材料验收、施工过程验收、竣工验收等。6.工程进度要求及控制6.1进度要求隧道主体工程应在合同约定的时间内完工。6.2进度控制措施乙方应根据工程实际情况，制定合理的进度计划，并采取有效措施确保工程进度。6.3进度调整程序如遇不可抗力因素或其他原因导致工程进度滞后，双方应协商调整进度计划，并书面确认。第一部分：合同如下：8.争议解决8.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构无8.3争议解决程序双方应自争议发生之日起30日内进行协商，协商不成则任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.合同解除及终止9.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施；（3）一方违反合同约定，严重损害另一方利益。9.2合同终止条件（1）合同约定的监理工作期限届满；（2）合同解除后，监理工作完成；（3）双方协商一致解除合同。9.3合同解除及终止程序（1）任何一方要求解除合同时，应提前30日以书面形式通知对方；（2）合同解除或终止后，双方应妥善处理已发生的合同事项，包括但不限于工程移交、费用结算等。10.违约责任10.1违约责任种类（1）逾期付款；（2）未能按时完成监理工作；（3）违反合同约定造成工程质量、安全等问题；（4）泄露商业秘密。10.2违约责任承担方式（1）逾期付款的，应支付逾期付款违约金；（2）未能按时完成监理工作的，应赔偿由此造成的损失；（3）违反合同约定造成工程质量、安全等问题的，应承担相应的法律责任；（4）泄露商业秘密的，应承担相应的法律责任。10.3违约责任赔偿标准违约责任赔偿标准按照国家有关法律法规及行业标准执行。11.合同附件及补充条款11.1合同附件（1）工程监理大纲；（2）工程监理细则；（3）工程监理服务费用清单。11.2补充条款（1）合同未尽事宜，双方可另行协商补充；（2）补充条款与本合同具有同等法律效力。12.合同生效及期限12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同期限本合同有效期为隧道工程监理工作期限，自合同生效之日起至隧道工程竣工验收合格之日止。13.合同变更及解除13.1合同变更合同签订后，如需变更合同内容，双方应协商一致，并以书面形式签订补充协议。13.2合同解除合同解除按照本合同第九条的规定执行。14.其他约定事项14.1合同履行双方应严格遵守合同约定，履行各自的权利和义务。14.2合同终止合同终止后，双方应按照合同约定妥善处理剩余事宜，包括但不限于工程移交、费用结算等。14.3合同争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲乙双方外的其他参与合同履行或提供相关服务的独立第三方，包括但不限于设计单位、检测机构、咨询公司、担保公司等。15.2第三方介入范围1.提供专业咨询服务；2.进行工程检测、验收；3.提供技术支持；4.提供资金担保；5.其他经甲乙双方同意的事项。15.3第三方介入程序1.第三方介入需经甲乙双方书面同意；2.甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方在合同中的权利、义务和责任；3.第三方介入后，甲乙双方应将第三方的相关信息通知对方。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1甲方增加条款1.甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，符合国家相关法律法规的要求；2.甲方应监督第三方履行其在合同中的义务；3.甲方有权要求第三方提供必要的技术支持和协助。16.2乙方增加条款1.乙方应确保第三方的工作不违反本合同的规定；2.乙方应监督第三方的工作质量，确保其符合合同约定的要求；3.乙方有权要求第三方及时提供工作进展报告和成果。17.第三方的责任限额17.1责任限额定义本合同中第三方的责任限额指第三方因履行合同义务而产生的损害赔偿责任，其最高赔偿金额不超过本合同约定的监理服务费用总额。17.2责任限额计算责任限额=本合同约定的监理服务费用总额×第三方介入工作内容在本合同中的占比17.3责任免除1.第三方因不可抗力导致损害的，不负赔偿责任；2.第三方在履行合同过程中，因甲乙双方的过错导致的损害，不负赔偿责任；3.第三方因自身原因导致损害的，按照本合同约定的责任限额承担责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方第三方应向甲方提供工作成果和报告，甲方应支付第三方相应费用，并对第三方的工作进行监督和评价。18.2第三方与乙方第三方应向乙方提供工作成果和报告，乙方应监督第三方的工作质量，并对第三方的工作进行评价。18.3第三方与工程承包商第三方应与工程承包商保持沟通，确保其工作符合工程承包商的要求。18.4第三方与监理单位第三方应与监理单位保持沟通，确保其工作符合监理单位的要求。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程监理大纲详细要求：包括监理范围、监理内容、监理程序、监理方法和监理人员配置等。说明：监理大纲是监理工作的基础，应明确监理工作的目标和要求。2.工程监理细则详细要求：具体规定监理工作的具体步骤、方法和措施，包括质量、安全、进度等方面的监理细则。说明：监理细则是监理工作的具体实施指南，应详细到每个施工环节。3.工程监理服务费用清单详细要求：列出各项监理服务费用，包括但不限于监理人员费用、检测费用、材料费用等。说明：费用清单是合同履行的基础，应明确费用的构成和支付方式。4.第三方合作协议详细要求：明确第三方在合同中的角色、职责、权利和义务，以及双方之间的保密条款。说明：第三方合作协议是第三方介入合同履行的重要文件，应确保第三方权益的保障。5.工程变更单详细要求：记录工程变更的内容、原因、影响及处理措施。说明：工程变更单是处理工程变更的重要依据，应确保变更的合法性和有效性。6.工程验收报告详细要求：记录工程验收的时间、地点、参加人员、验收结果及不合格项的处理措施。说明：验收报告是工程验收的重要文件，应确保工程质量的合格性。7.工程进度报告详细要求：记录工程进度、施工进度、存在问题及改进措施。说明：进度报告是监督工程进度的重要手段，应确保工程按计划推进。8.工程质量事故报告详细要求：记录质量事故的时间、地点、原因、处理措施及整改情况。说明：质量事故报告是处理质量事故的重要依据，应确保质量问题的及时解决。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期付款违约责任认定标准：甲方未按合同约定的时间支付监理费用的，视为违约。示例：甲方应于每月5日前支付当月监理费用，如逾期支付，每日应向乙方支付万分之五的违约金。2.未按时完成监理工作违约责任认定标准：乙方未按合同约定的时间完成监理工作的，视为违约。示例：乙方应在每月10日前提交监理报告，如逾期提交，每日应向甲方支付千分之二的违约金。3.违反合同约定造成工程质量问题违约责任认定标准：因乙方监理不力导致工程质量问题的，乙方应承担相应的责任。示例：乙方在监理过程中发现质量问题，未及时提出整改措施，导致问题扩大，乙方应承担相应的赔偿责任。4.泄露商业秘密违约责任认定标准：任何一方泄露对方商业秘密的，应承担相应的法律责任。示例：甲方发现乙方泄露其商业秘密，可要求乙方停止泄露行为，并赔偿因其泄露造成的损失。5.未经同意变更合同内容违约责任认定标准：未经甲乙双方书面同意，擅自变更合同内容的，视为违约。示例：乙方未经甲方同意，擅自增加监理服务内容，甲方有权拒绝并要求乙方承担违约责任。全文完。2024年度工程监理合同：隧道工程1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4合同终止日期1.5合同履行地点2.1监理范围2.2监理内容2.3监理标准2.4监理方法3.1监理费用3.2费用支付方式3.3费用结算4.1监理人员4.2人员资质4.3人员培训4.4人员更换5.1施工单位5.2施工单位资质5.3施工单位责任6.1工程进度6.2工程质量6.3工程安全7.1监理报告7.2监理记录7.3监理档案8.1争议解决8.2争议解决方式8.3争议解决期限9.1违约责任9.2违约处理方式9.3违约赔偿10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止11.1合同附件11.2附件内容11.3附件效力12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.1合同备案13.2备案机构13.3备案时间14.1其他约定事项14.2其他约定内容14.3其他约定效力第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息1.1.1监理方1.1.1.1全称：工程监理有限公司1.1.1.2简称：监理1.1.1.3法定代表人：1.1.1.4注册地址：省市区路号1.1.1.5联系电话：138xxxx56781.1.2施工方1.1.2.1全称：隧道工程有限责任公司1.1.2.2简称：隧道1.1.2.3法定代表人：1.1.2.4注册地址：省市区路号1.1.2.5联系电话：139xxxx56781.2合同签订日期1.2.1合同签订日期：2024年3月1日1.3合同生效日期1.3.1合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效1.4合同终止日期1.4.1合同终止日期：根据工程实际情况及合同约定1.5合同履行地点1.5.1合同履行地点：省市隧道工程项目现场2.1监理范围2.1.1监理范围：本合同约定的隧道工程全过程，包括但不限于工程设计、施工、验收等环节2.2监理内容2.2.1.1施工现场的管理和监督2.2.1.2施工进度、质量、安全的控制2.2.1.3材料和设备的检查与验收2.2.1.4施工变更的审查与确认2.2.1.5施工现场的安全防护与文明施工2.3监理标准2.3.1监理标准：按照国家有关法律法规、行业标准、规范和合同约定执行2.4监理方法2.4.1监理方法：采用现场监理、旁站监理、巡视监理、抽样检测等方法3.1监理费用3.1.1监理费用：本合同约定的监理费用为人民币叁拾万元整（￥300,000.00）3.2费用支付方式3.2.1费用支付方式：监理费用按月支付，每月支付监理费用的1/3，工程竣工验收合格后支付剩余监理费用3.3费用结算3.3.1费用结算：双方应于每月末前进行费用结算，并在次月5日前完成支付4.1监理人员4.1.1监理人员：监理方应派遣具备相关资质的监理人员负责本合同约定的监理工作4.2人员资质4.2.1人员资质：监理人员应具备国家规定的监理工程师资格4.3人员培训4.3.1人员培训：监理方应定期对监理人员进行业务培训和考核4.4人员更换4.4.1人员更换：如监理人员因故不能继续履行职责，监理方应提前通知施工方，并派遣同等资质的人员接替5.1施工单位5.1.1施工单位：隧道工程有限责任公司5.2施工单位资质5.2.1施工单位资质：施工单位应具备国家规定的隧道工程施工资质5.3施工单位责任5.3.1施工单位责任：施工单位应按照合同约定和设计要求，完成隧道工程施工任务，并确保工程质量、安全、进度符合要求6.1工程进度6.1.1工程进度：施工单位应按照合同约定的工期完成隧道工程施工任务6.2工程质量6.2.1工程质量：施工单位应确保隧道工程施工质量符合国家有关标准和规范要求6.3工程安全6.3.1工程安全：施工单位应采取有效措施，确保施工现场安全，预防安全事故的发生8.1争议解决8.1.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决期限8.2.1争议解决期限：自争议发生之日起60日内，双方应尽力通过协商解决争议。8.3争议解决地点8.3.1争议解决地点：合同签订地人民法院。9.1违约责任9.1.1违约责任：任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。9.2违约处理方式9.2.1违约处理方式：9.2.1.1违约方应立即采取措施纠正违约行为；9.2.1.2违约方应向守约方支付违约金；9.2.1.3因违约行为给对方造成损失的，违约方应赔偿损失。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿：违约赔偿金额由双方协商确定，或由人民法院判决。10.1合同变更10.1.1合同变更：本合同如有变更，应经双方书面同意，并签订书面变更协议。10.2合同解除10.2.1合同解除条件：10.2.1.1双方协商一致；10.2.1.2因不可抗力导致合同无法履行；10.2.1.3违约方严重违约，经对方催告后仍不履行。10.3合同终止10.3.1合同终止：合同履行完毕或因本合同约定或法律规定终止。11.1合同附件11.1.1.1隧道工程设计文件；11.1.1.2施工方案；11.1.1.3监理大纲；11.1.1.4人员名单；11.1.1.5其他与本合同相关的文件。11.2附件内容11.2.1附件内容：附件内容应与合同内容相一致，具有同等法律效力。11.3附件效力11.3.1附件效力：附件与本合同具有同等法律效力。12.1合同解除条件12.1.1.1双方协商一致；12.1.1.2因不可抗力导致合同无法履行；12.1.1.3违约方严重违约，经对方催告后仍不履行。12.2合同解除程序12.2.1合同解除程序：解除合同应书面通知对方，并按照本合同约定的争议解决方式解决。12.3合同解除后果12.3.1合同解除后果：合同解除后，双方应按照本合同约定处理剩余工程、费用和责任。13.1合同备案13.1.1合同备案：本合同签订后，双方应按照相关规定向相关部门备案。13.2备案机构13.2.1备案机构：合同备案机构为合同签订地的建设行政主管部门。13.3备案时间13.3.1备案时间：合同签订后30日内完成备案。14.1其他约定事项14.1.1其他约定事项：本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2其他约定内容14.2.1其他约定内容：其他约定内容应以书面形式补充本合同。14.3其他约定效力14.3.1其他约定效力：其他约定内容与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1本合同中提及的第三方，是指除甲乙双方以外的任何个人或法人，包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、监理机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于：1.2.1提供专业咨询服务；1.2.2执行工程检测、验收等工作；1.2.3提供项目管理服务；1.2.4进行工程纠纷调解等。2.第三方责任限额的明确2.1第三方在执行本合同约定的工作时，其责任限额应在本合同中明确约定。2.2第三方责任限额的约定方式：2.2.1第三方责任限额应依据其提供的专业服务内容、工作范围、技术难度等因素确定；2.2.2第三方责任限额应在合同中单独列明，并以文字形式明确表示。3.第三方介入的甲乙方额外条款3.1.1第三方介入的审批程序：3.1.1.1甲乙双方应共同决定是否引入第三方介入；3.1.1.2引入第三方介入前，甲乙双方应进行充分沟通，确定第三方介入的必要性、工作内容、费用预算等；3.1.1.3引入第三方介入，应取得对方的书面同意。3.1.2第三方资质要求：3.1.2.1第三方应具备相应的资质证书和专业技术能力；3.1.2.2第三方资质要求应在合同中明确列出。3.1.3第三方工作内容与标准：3.1.3.1第三方的工作内容应在合同中明确，包括但不限于工作范围、工作方式、完成时间等；3.1.3.2第三方的工作标准应与本合同约定的一致。3.1.4第三方费用及支付方式：3.1.4.1第三方费用应在合同中明确，包括但不限于服务费、材料费、差旅费等；3.1.4.2第三方费用支付方式应在合同中明确，包括支付时间、支付比例等。3.2第三方介入的合同条款3.2.1第三方介入的合同条款应包括：3.2.1.1第三方介入的背景与目的；3.2.1.2第三方的工作内容、工作标准；3.2.1.3第三方的责任与义务；3.2.1.4第三方的责任限额；3.2.1.5第三方的费用及支付方式；3.2.1.6第三方介入的期限；3.2.1.7第三方介入的终止条件。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲乙双方的责任划分：4.1.1第三方在执行合同约定的工作时，应遵守本合同及甲乙双方的要求；4.1.2第三方的违约行为，应按照本合同约定承担违约责任；4.1.3第三方的责任范围应限于其工作内容，不包括甲乙双方的责任。4.2第三方与其他方的责任划分：4.2.1第三方与其他方的责任划分，应依据各自的工作内容、合同约定等因素确定；4.2.2第三方与其他方之间的争议，应通过协商或诉讼等方式解决。4.3第三方与其他方的权利义务：4.3.1第三方与其他方的权利义务，应在本合同中明确约定；4.3.2第三方与其他方之间的权利义务，应遵循公平、公正、诚实信用的原则。5.第三方介入的争议解决5.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方协商解决；5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.隧道工程设计文件要求：设计文件应完整、清晰，符合国家相关标准和规范。说明：包括但不限于地质勘察报告、设计图纸、施工图等。2.施工方案要求：施工方案应详细、可行，包括施工进度计划、施工工艺、质量保证措施等。说明：施工方案应经甲乙双方共同确认，并作为施工的指导文件。3.监理大纲要求：监理大纲应明确监理工作范围、内容、方法、标准等。说明：监理大纲是监理人员开展工作的依据。4.人员名单要求：人员名单应包括监理人员、施工人员、管理人员等基本信息。说明：人员名单用于确认参与工程的人员身份。5.材料和设备清单要求：清单应详细列出材料和设备的名称、规格、数量、产地等。说明：材料和设备清单用于核实进场材料和设备的真实性。6.工程进度报告要求：报告应包括工程进度、质量、安全等方面的情况。说明：工程进度报告用于跟踪工程进展情况。7.工程质量检验报告要求：报告应包括检验项目、检验结果、检验依据等。说明：工程质量检验报告用于评估工程质量。8.工程安全检查报告要求：报告应包括检查项目、检查结果、整改措施等。说明：工程安全检查报告用于保障施工现场安全。9.工程变更通知单要求：通知单应包括变更原因、变更内容、变更方案等。说明：工程变更通知单用于记录工程变更情况。10.工程结算报告要求：报告应包括工程量清单、结算金额、支付方式等。说明：工程结算报告用于确定工程最终结算金额。11.工程验收报告要求：报告应包括验收结果、验收意见、验收日期等。说明：工程验收报告用于确认工程是否符合合同要求。12.争议解决文件要求：文件应包括争议内容、解决方式、解决结果等。说明：争议解决文件用于记录争议解决过程。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工方未按合同约定完成工程进度；施工方未按合同约定保证工程质量；施工方未按合同约定采取安全措施；监理方未按合同约定履行监理职责；第三方未按合同约定提供专业服务。2.责任认定标准：违约行为发生后，甲乙双方应进行协商，确定违约事实；若协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼；法院将根据合同约定和相关法律法规，认定违约行为及责任。3.违约责任示例：施工方未按合同约定完成工程进度，导致工期延误，应承担违约责任，赔偿甲乙双方因工期延误造成的损失；施工方未按合同约定保证工程质量，导致工程质量不合格，应承担违约责任，返工或修复，并赔偿因返工或修复造成的损失；监理方未按合同约定履行监理职责，导致工程质量或安全问题，应承担违约责任，赔偿因监理失职造成的损失；第三方未按合同约定提供专业服务，导致工程进度或质量受到影响，应承担违约责任，赔偿因第三方原因造成的损失。全文完。2024年度工程监理合同：隧道工程2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表信息1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及类型2.4工程建设工期2.5工程质量要求3.监理范围及职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理人员配备3.4监理工作计划4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式及时间4.3费用调整及结算5.工程进度及变更管理5.1工程进度计划5.2进度变更申请及审批5.3进度延误及处理6.工程质量及安全管理6.1质量标准及检查6.2安全管理制度及措施6.3质量安全事故处理7.技术咨询服务7.1技术咨询服务内容7.2技术咨询服务方式7.3技术咨询服务费用8.监理报告及资料8.1监理报告编制要求8.2监理资料管理8.3技术档案归档9.监理合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更及解除程序10.违约责任10.1违约责任承担10.2违约赔偿标准10.3违约争议解决11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违反保密义务的责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释及适用法律第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1甲方名称：X有限公司1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3乙方名称：X监理有限公司1.1.4乙方地址：省市区路号1.2合同双方法定代表人或授权代表信息1.2.1甲方法定代表人：1.2.2乙方法定代表人：1.2.3甲方授权代表：1.2.4乙方授权代表：赵六1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人：陈七1.3.2甲方联系电话：138xxxx56781.3.3乙方联系人：刘八1.3.4乙方联系电话：139xxxx56782.工程概况2.1工程名称2.1.1隧道工程2.2工程地点2.2.1省市区2.3工程规模及类型2.3.1隧道长度：10公里2.3.2隧道类型：高速公路隧道2.4工程建设工期2.4.1工期：24个月2.5工程质量要求2.5.1质量标准：达到国家一级公路隧道工程质量标准3.监理范围及职责3.1监理范围3.1.1施工图纸会审3.1.2施工过程质量控制3.1.3材料设备检验3.1.4工程进度监控3.1.5工程安全监理3.2监理职责3.2.1严格执行国家有关工程建设法律法规和标准3.2.2独立公正地履行监理职责3.2.3及时发现和处理施工过程中的问题3.2.4指导施工单位的施工活动3.3监理人员配备3.3.1监理工程师：3名3.3.2监理员：5名3.4监理工作计划3.4.1制定年度监理工作计划3.4.2制定月度监理工作计划3.4.3制定专项监理工作计划4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.1.1监理费用：人民币壹佰万元整（￥100万元）4.2费用支付方式及时间4.2.1按月支付4.2.2每月支付监理费用的25%4.3费用调整及结算4.3.1监理费用调整按照合同约定执行4.3.2合同终止后进行最终结算5.工程进度及变更管理5.1工程进度计划5.1.1制定工程进度计划5.1.2每月对进度计划进行跟踪检查5.2进度变更申请及审批5.2.1施工单位提出进度变更申请5.2.2乙方组织专家进行评审5.2.3经评审通过后进行进度变更5.3进度延误及处理5.3.1工程进度延误时，乙方应向甲方报告5.3.2甲方根据实际情况采取相应措施6.工程质量及安全管理6.1质量标准及检查6.1.1严格执行国家相关质量标准6.1.2定期进行质量检查6.2安全管理制度及措施6.2.1制定安全管理制度6.2.2定期进行安全检查6.3质量安全事故处理6.3.1事故发生时，立即上报6.3.2按照规定进行调查和处理8.监理报告及资料8.1监理报告编制要求8.1.2监理报告应按照规定的格式和内容要求进行编制8.1.3监理报告应在每月末提交给甲方8.2监理资料管理8.2.1监理资料应按照规定的分类、编号、归档方式进行管理8.2.2监理资料应确保真实、完整、准确8.2.3监理资料应在工程完工后进行整理归档8.3技术档案归档8.3.1技术档案应包括施工图纸、设计变更、施工记录、监理报告等8.3.2技术档案应在工程完工后30日内归档8.3.3技术档案归档后不得随意修改或销毁9.监理合同变更及解除9.1合同变更条件9.1.1由于不可抗力因素导致合同内容需要变更9.1.2由于工程变更导致监理工作内容发生变化9.1.3双方协商一致决定变更合同内容9.2合同解除条件9.2.1由于一方违约导致合同无法继续履行9.2.2由于工程停工、终止或解除导致监理工作无继续必要9.2.3由于法律法规变更导致合同无法继续履行9.3合同变更及解除程序9.3.1合同变更应经双方书面同意9.3.2合同解除应提前通知对方，并书面确认9.3.3合同变更或解除后，双方应按照变更或解除后的内容履行合同义务10.违约责任10.1违约责任承担10.1.1任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任10.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等10.2违约赔偿标准10.2.1违约金按合同总金额的5%计算10.2.2赔偿损失根据实际情况计算10.3违约争议解决10.3.1双方应友好协商解决违约争议10.3.2协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼11.保密条款11.1保密内容11.1.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年11.3违反保密义务的责任11.3.1违反保密义务的一方应承担相应的法律责任12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议12.1.2协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构：仲裁委员会12.3争议解决程序12.3.1仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及仲裁规则执行13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章13.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字13.2合同终止条件13.2.1合同约定的期限届满13.2.2合同因解除、终止而失效13.3合同解除及终止程序13.3.1合同解除应提前通知对方，并书面确认13.3.2合同终止后，双方应按照合同约定进行结算14.其他约定事项14.1合同附件14.1.1合同附件包括但不限于：监理大纲、监理细则、监理人员配备表等14.2合同未尽事宜14.2.1合同未尽事宜由双方协商解决14.3合同解释及适用法律14.3.1本合同解释权归甲方所有14.3.2本合同适用中华人民共和国法律第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，为合同履行提供专业服务、咨询、技术支持或其他协助的独立法人或其他组织。2.第三方介入的情形2.1第三方介入的情形包括但不限于：2.1.1工程设计咨询2.1.2施工图设计审查2.1.3材料设备招标代理2.1.4工程造价咨询2.1.5工程保险代理2.1.6法律、财务等专业咨询服务3.第三方选择与确认3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，并签订相应的服务合同。3.2第三方的服务合同应包含服务内容、服务期限、费用、责任限制等内容，并经甲乙双方书面同意。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额应根据其服务合同中的约定执行。4.2若第三方服务合同未约定责任限额，则第三方责任限额为人民币壹佰万元整（￥100万元）。5.第三方权利义务5.1第三方应按照合同约定履行其职责，并对履行情况负责。5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以完成其服务。5.3第三方在履行服务过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及职业道德。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系：6.1.1第三方应向甲方提供服务质量报告，接受甲方监督。6.1.2第三方应按照甲方要求，对服务质量进行改进。6.2第三方与乙方的关系：6.2.1第三方应配合乙