建设工程智慧交通综合体设计合同（2024年版）

建设工程智慧交通综合体设计合同（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于甲方拟在__________地区建设一座智慧交通综合体，需委托乙方进行设计工作，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，特订立本合同。

合同目的：明确甲乙双方在建设工程智慧交通综合体设计工作中的权利、义务和责任，确保项目设计工作的顺利进行，达到预期的设计效果。

签订背景：甲方因建设智慧交通综合体项目，需进行相关设计工作，经甲方慎重考虑，决定委托乙方承担该项目的智慧交通综合体设计工作。乙方具备相关资质和经验，愿意接受甲方的委托，双方经协商一致，签订本合同。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方根据甲方要求，负责智慧交通综合体的整体设计方案，包括但不限于建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计、暖通空调设计、智能化设计等。

2.乙方需按照甲方提供的项目相关资料和要求，完成设计方案的编制、修改和完善工作。

3.乙方应配合甲方进行项目审批、招投标等工作，并在必要时提供技术支持。

二、质量标准

1.乙方设计成果应符合国家相关设计规范、标准和规范要求。

2.乙方设计成果应满足甲方提出的功能、安全、美观等要求。

3.乙方应保证设计成果的质量，如因设计质量问题导致工程损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

三、价格支付

1.本合同设计费用总额为人民币__________元，甲方应在合同签订后__________日内支付__________%的预付款，剩余款项在乙方提交设计成果并经甲方验收合格后支付。

2.如因甲方原因导致设计工作延期，乙方有权按照实际发生的工作量和时间，合理调整设计费用。

3.如因乙方原因导致设计工作延期，乙方应承担相应的违约责任，并支付违约金。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及项目资料负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本合同终止后，双方仍应继续履行保密义务，直至相关资料已不再具有保密价值。

五、违约责任

1.甲方未按时支付设计费用，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的__________%。

2.乙方未按时提交设计成果，每逾期一日，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的__________%。

3.如一方违反保密义务，导致对方损失，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同签订后，如发生法律、法规及政策调整，导致合同内容与现行规定不符，双方应协商解决，必要时可修改合同内容。

七、合同生效

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同自签订之日起，对甲乙双方具有约束力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、费用要求完成设计工作。

2.甲方应向乙方提供项目相关资料，包括但不限于项目可行性研究报告、用地规划许可证、建筑设计要求等。

3.甲方有权对乙方提交的设计方案提出修改意见，乙方应积极配合。

4.甲方应在乙方提交设计成果后及时进行验收，验收合格后支付设计费用。

5.甲方有权监督乙方的设计工作进度，确保项目按期完成。

6.甲方应保证所提供资料的真实性、完整性和合法性，如因资料问题导致设计工作出现延误或损失，甲方应承担相应责任。

7.甲方应遵守合同约定，按时支付设计费用，如未按时支付，应向乙方支付违约金。

8.甲方应遵守保密条款，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露合同内容或项目资料。

二、乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供项目相关资料，并配合乙方进行设计工作。

2.乙方应按照甲方要求，在约定的时间内完成设计方案，并保证设计成果符合国家相关规范和标准。

3.乙方有权对甲方提供的资料进行审核，如发现资料存在问题时，应及时通知甲方。

4.乙方有权根据甲方提出的修改意见，对设计方案进行合理修改和完善。

5.乙方应保证设计成果的质量，如因设计质量问题导致工程损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

6.乙方应遵守保密条款，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露合同内容或项目资料。

7.乙方有权根据项目进度和实际工作量，调整设计费用，并提前与甲方协商。

8.乙方应在设计过程中，积极配合甲方进行项目审批、招投标等工作，并提供必要的技术支持。

三、合作方式

1.甲乙双方应建立良好的沟通机制，定期召开项目协调会议，讨论项目进展情况，解决设计过程中出现的问题。

2.甲方应指定专人负责与乙方沟通，乙方应指定项目负责人，负责设计工作的具体执行。

3.甲方应在设计过程中，及时向乙方提供项目进展情况和变更通知，乙方应积极配合。

4.甲乙双方应共同遵守国家相关法律法规，确保项目合法合规。

5.甲乙双方应相互尊重，公平合作，共同维护项目利益。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

2.合同期满前，如双方无异议，本合同可自动续期__________年，除非任何一方提前三十日书面通知对方终止合同。

二、合同的变更

1.在合同履行期间，如因不可抗力、政策调整或其他双方无法预见的原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。

2.任何变更协议与本合同具有同等法律效力，未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。

三、合同的解除

1.如一方严重违反本合同约定，另一方有权书面通知对方解除合同，并要求赔偿损失。

2.在合同履行期间，如甲方未按时支付设计费用，乙方有权暂停或终止设计工作，直至甲方支付欠款。

3.如因甲方原因导致设计工作无法继续，甲方有权解除合同，并支付乙方已完成工作的合理报酬。

四、合同终止

1.合同期满或因本合同约定的事由终止后，双方应立即终止所有合同项下的权利和义务。

2.合同终止后，乙方应向甲方提交最终设计成果，甲方应在收到后__________日内完成验收。

3.合同终止后，双方应遵守保密条款，继续承担保密义务。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同受中华人民共和国法律管辖。

2.对于本合同产生的或与本合同有关的任何争议，双方应提交合同签订地有管辖权的人民法院解决。

七、合同效力

1.本合同自签订之日起具有法律约束力，对双方均有约束力。

2.如本合同任何条款与法律、法规相抵触，该条款应视为无效，但不影响本合同其他条款的效力。

3.本合同未尽事宜，按相关法律法规执行。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

a.项目可行性研究报告；

b.用地规划许可证；

c.建设工程规划许可证；

d.建设工程施工许可证；

e.建设工程竣工验收报告；

f.相关技术标准、规范和设计要求；

g.其他甲方认为对设计工作有重要影响的相关文件。

2.乙方提供的附件：

a.乙方营业执照副本；

b.乙方资质证书副本；

c.乙方项目负责人及主要设计人员的资质证书；

d.设计方案、图纸及相关技术文件；

e.设计费用预算及支付计划；

f.设计进度计划；

g.其他乙方认为对合同履行有重要影响的相关文件。

双方应确保提供的附件真实、有效，并对附件内容的完整性、准确性负责。附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置及日期：

a.甲方法定代表人或授权代表签字：

签字位置：________________________

签字日期：________________________

b.甲方公章或合同专用章：

盖章位置：________________________

盖章日期：_______________