2025建设工程施工合同管理百问

合同编号：合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施某项建设工程，需由乙方承担施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同标的为：（工程名称），工程地点为：。1.2工程内容包括：。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方报价应包括完成本工程所需的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。第三条合同工期3.1合同约定的工期为：自合同签订之日起至年月日止。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准进行施工，保证工程质量。4.2工程质量应达到：（标准名称）的要求。第五条合同的履行5.1甲方应按照合同约定及时支付合同价款，每笔支付的具体金额、时间和方式由双方在专用条款中约定。5.2乙方应按照合同约定履行施工义务，保证工程按期完成，并保证工程质量。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至工程竣工验收合格日止。第七条违约责任7.1甲方未按照合同约定支付价款的，应向乙方支付迟延付款违约金，违约金计算方式为：迟延付款金额×%（日利率）。7.2乙方未按照合同约定完成工程的，应向甲方支付迟延交付违约金，违约金计算方式为：合同价款×%（日利率）。7.3双方的其他违约行为，应根据违约性质和损失大小，承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的签订和生效：确保合同由双方授权的代表签署，并且有适当的授权书或公章。合同应在双方达成一致后立即签署，并以书面形式保存。合同应在法律允许的范围内生效，遵守相关法律法规。2.合同的履行：确保乙方按照合同约定的工程内容、质量和标准进行施工。甲方应按时支付合同价款，迟延支付应按合同约定的违约金比例计算违约金。如乙方未按约定完成工程，应根据合同约定承担相应的违约责任。3.合同的变更和解除：任何对合同的变更或解除都应以书面形式进行，并由双方签署。合同的变更或解除必须符合法律规定和合同约定的事由。4.争议的解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议。如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.保密和隐私：双方在合同履行过程中获取的商业秘密和机密信息应严格保密。违反保密义务的一方应承担违约责任，并赔偿造成的损失。法律名词及名词解释：1.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修装饰工程等。2.施工合同：是建设单位（甲方）与施工单位（乙方）签订的，关于完成一定建设任务，支付相应价款的协议。3.合同价款：指双方约定的完成合同约定的全部工程内容后，乙方应得的报酬。4.工期：指合同约定的工程开始施工到工程竣工交付的总日历天数。5.质量标准：指工程应达到的国家、行业或地方规定的质量要求。6.违约金：是一方不履行合同义务或履行不符合约定的义务时，应向对方支付的金钱。7.迟延付款违约金：指甲方未按时支付合同价款时，应支付给乙方的违约金。8.迟延交付违约金：指乙方未按时完成工程时，应支付给甲方的违约金。9.商业秘密和机密信息：是指不为公众所知悉，具有商业价值并经权利人采取保密措施的信息。10.争议解决：指当合同双方在合同履行过程中发生意见分歧或纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如住宅、商业、工业、公共设施等。2.适用于各类施工任务，包括土建、安装、装修、维修等。3.适用于不同规模和复杂程度的建设工程。补充条款：1.工程变更条款：规定工程变更的条件、程序和影响价款的变化。2.不可抗力条款：定义不可抗力的范围和影响合同履行的责任。3.保险条款：规定双方应购买的保险类型和要求，以及保险事故的责任处理。4.环境保护条款：规定施工过程中应遵守的环境保护要求和责任。5.安全生产条款：规定施工过程中的安全生产要求和责任。6.知识产权保护条款：规定工程设计、施工技术等知识产权的保护。7.税务条款：规定双方应遵守的税务法律法规和责任。8.争议解决方式：明确双方选择仲裁或诉讼解决争议的方式。附件列表：1.工程设计文件：包括施工图纸、技术说明书等。2.工程量清单：详细列出工程项目的数量和价格。3.材料和设备的技术规格和采购合同。4.施工组织设计：