门窗供需合同范例

门窗供需合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同编号：__________

签订日期：____年__月__日

甲方（以下简称“出卖方”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“买受方”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于出卖方具备生产、销售门窗产品的能力，买受方有购买门窗产品的需求，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就出卖方向买受方供应门窗产品事宜，达成如下协议：

一、产品供应

1.出卖方应按照本合同约定向买受方供应门窗产品，具体产品型号、规格、数量、质量标准等详见附件一《门窗产品清单》。

2.门窗产品的质量应符合国家标准、行业标准或双方约定的质量标准。

3.出卖方应保证门窗产品在正常使用条件下，使用寿命不少于____年。

二、交货期限及方式

1.出卖方应在合同约定的交货期限内，将门窗产品交付买受方。

2.交货方式：出卖方负责将门窗产品送达买受方指定地点。

三、价格及支付方式

1.门窗产品的价格以本合同附件一《门窗产品清单》中约定的价格为准。

2.买受方应在合同约定的交货期限内支付货款，具体支付方式详见附件二《支付方式》。

四、售后服务

1.出卖方应在门窗产品交付后，提供必要的售后服务，包括但不限于产品质量问题、安装指导、维修等。

2.出卖方应保证在接到买受方投诉之日起____日内，对买受方提出的问题进行处理。

五、违约责任

1.如出卖方未按合同约定履行交货义务，应向买受方支付违约金，违约金按合同总价款的____%计算。

2.如买受方未按合同约定支付货款，应向出卖方支付违约金，违约金按逾期付款金额的____%计算。

3.如因出卖方原因导致门窗产品质量问题，出卖方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向出卖方所在地的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及解除

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.如双方协商一致，可解除本合同。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

附件：

1.门窗产品清单

2.支付方式

甲方（出卖方）：____________________

乙方（买受方）：____________________

签订日期：____年__月__日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

签订日期：____年__月__日

甲方（以下简称“主买方”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“供应商”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方向乙方购买门窗产品，丙方作为监理方对乙方提供的门窗产品质量进行监督，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方与乙方之间的门窗产品供应事宜及丙方的监理职责，达成如下协议：

一、产品供应

1.乙方应按照本合同约定向甲方供应门窗产品，具体产品型号、规格、数量、质量标准等详见附件一《门窗产品清单》。

2.门窗产品的质量应符合国家标准、行业标准或双方约定的质量标准，并满足甲方项目施工的要求。

3.乙方应保证门窗产品在正常使用条件下，使用寿命不少于____年。

二、监理方职责

1.丙方作为监理方，负责对乙方提供的门窗产品质量进行监督，确保产品质量符合合同约定。

2.丙方有权对乙方进行现场检查，乙方应予以配合。

3.丙方发现乙方提供的产品存在质量问题时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后____日内予以整改。

三、甲方权益与责任

1.甲方有权要求乙方提供门窗产品的相关质量证明文件，包括但不限于产品合格证、检测报告等。

2.甲方有权要求乙方提供施工指导和技术支持，乙方应予以配合。

3.甲方有权要求乙方对门窗产品进行保修，保修期限自门窗产品交付之日起计算。

4.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间和质量标准交付门窗产品，乙方未按时交付的，甲方有权要求乙方支付违约金。

四、乙方责任与义务

1.乙方应按照合同约定的时间、数量和质量标准向甲方交付门窗产品。

2.乙方应保证门窗产品的质量，对因产品质量问题导致的甲方损失，乙方应承担赔偿责任。

3.乙方应配合监理方的监督检查，对监理方提出的合理要求，乙方应予以满足。

五、乙方的违约及限制条款

1.乙方如未按时交付门窗产品，每逾期一日，应向甲方支付____元违约金。

2.乙方如提供的门窗产品质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方退货或更换，并承担由此产生的全部费用。

3.乙方在合同履行期间，未经甲方同意，不得将合同义务转让给第三方。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及解除

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.如双方协商一致，可解除本合同。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式____份，甲乙双方及丙方各执____份，具有同等法律效力。

附件：

1.门窗产品清单

2.监理方服务协议

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理方的介入，旨在确保门窗产品质量符合甲方项目施工的要求，保障甲方利益不受损害，同时监督乙方履行合同义务，维护市场秩序。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为主导方，通过合同约定明确乙方的责任和义务，确保门窗产品质量，维护自身合法权益，降低项目风险，保障项目顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

签订日期：____年__月__日

甲方（以下简称“开发商”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“建筑材料供应商”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“质量检测机构”）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于开发商需要乙方提供建筑材料以满足项目需求，丙方作为独立的质量检测机构，将对乙方提供的建筑材料进行质量检测，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方向开发商供应建筑材料事宜及丙方的检测职责，达成如下协议：

一、建筑材料供应

1.乙方应按照本合同约定向甲方供应建筑材料，具体材料型号、规格、数量、质量标准等详见附件一《建筑材料清单》。

2.建筑材料的质量应符合国家标准、行业标准或双方约定的质量标准，并满足开发商项目施工的要求。

3.乙方应保证建筑材料在正常使用条件下，使用寿命不少于____年。

二、质量检测机构职责

1.丙方作为质量检测机构，负责对乙方提供的建筑材料进行独立的质量检测，确保材料质量符合合同约定。

2.丙方有权对乙方进行现场抽样检测，乙方应予以配合。

3.丙方发现乙方提供的建筑材料存在质量问题时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后____日内予以整改。

三、乙方权益与责任

1.乙方有权要求开发商按照合同约定的时间、数量和质量标准接收建筑材料。

2.乙方有权要求开发商支付建筑材料款项，具体支付方式详见附件二《支付条款》。

3.乙方有权要求开发商提供施工指导和技术支持，开发商应予以配合。

4.乙方有权要求开发商按照合同约定的时间和质量标准接收建筑材料，开发商未按时接收的，乙方有权要求开发商支付违约金。

四、甲方责任与义务

1.开发商应按照合同约定的时间、数量和质量标准接收建筑材料。

2.开发商应按照合同约定支付建筑材料款项，逾期支付的，应向乙方支付违约金。

3.开发商应保证施工过程中按照乙方提供的材料说明进行施工，不得擅自更改材料使用方式。

五、乙方的违约及限制条款

1.乙方如未按时交付建筑材料，每逾期一日，应向开发商支付____元违约金。

2.乙方如提供的建筑材料质量不符合合同约定，开发商有权要求乙方退货或更换，并承担由此产生的全部费用。

3.乙方在合同履行期间，未经开发商同意，不得将合同义务转让给第三方。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

七、合同生效及解除

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.如双方协商一致，可解除本合同。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式____份，甲乙双方及丙方各执____份，具有同等法律效力。

附件：

1.建筑材料清单

2.支付条款

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为建筑材料供应商，通过