2024年度学校教学楼装修及设施更新合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度学校教学楼装修及设施更新合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1学校名称及地址1.2施工单位名称及地址1.3法定代表人及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及内容2.4项目总投资及资金来源3.工程承包方式3.1承包方式3.2工程量清单3.3工程结算方式4.工程进度安排4.1施工准备阶段4.2施工实施阶段4.3竣工验收阶段5.工程质量要求5.1设计质量要求5.2施工质量要求5.3竣工验收标准6.工程造价及付款方式6.1工程造价组成6.2付款方式及时间节点6.3付款条件及手续7.工期及延期处理7.1工期要求7.2工期延误处理7.3延期赔偿8.施工现场管理8.1施工现场安全8.2施工现场环境保护8.3施工现场文明施工9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.违约责任10.1违约责任承担方式10.2违约责任赔偿标准10.3违约责任赔偿程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同终止条件12.4合同终止日期13.不可抗力13.1不可抗力定义13.2不可抗力发生时的处理13.3不可抗力解除时的处理14.其他约定14.1合同附件14.2合同补充条款14.3合同签署日期14.4合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1学校名称：学校1.2学校地址：省市区路号1.3施工单位名称：建筑工程有限公司1.4施工单位地址：省市区路号1.5法定代表人：2.项目概况2.1项目名称：2024年度学校教学楼装修及设施更新工程2.2项目地点：学校教学楼2.3项目规模及内容：包括教学楼内部装修、设施更新、水电改造等2.4项目总投资：人民币伍佰万元整（￥500,000.00）3.工程承包方式3.1承包方式：固定总价承包3.2工程量清单：详见附件一《工程量清单》3.3工程结算方式：按实际完成工程量及合同约定的结算价格结算4.工程进度安排4.1施工准备阶段：自合同签订之日起30天内完成施工准备4.2施工实施阶段：自施工准备阶段结束后60天内完成施工4.3竣工验收阶段：自施工实施阶段结束后30天内完成竣工验收5.工程质量要求5.1设计质量要求：符合国家及行业相关设计规范和标准5.2施工质量要求：符合国家及行业相关施工规范和标准5.3竣工验收标准：达到国家及行业相关竣工验收标准6.工程造价及付款方式6.1工程造价组成：包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、施工费等6.2付款方式及时间节点：分四次支付，分别为合同签订后10天内支付20%预付款，施工进度达到50%时支付30%，竣工验收合格后支付30%，剩余10%作为质保金6.3付款条件及手续：按合同约定的时间和条件，提交相关付款申请及证明材料，经双方确认无误后支付7.工期及延期处理7.1工期要求：自合同签订之日起120天内完成全部工程7.2工期延误处理：因施工单位原因导致工期延误，每延误一天，应向学校支付相当于日工程进度款1%的违约金；因不可抗力等原因导致工期延误，经双方协商一致后，可适当延长工期，但不得超过合同工期的一半7.3延期赔偿：施工单位因延误工期导致学校遭受损失的，应承担相应的赔偿责任8.施工现场管理8.1施工现场安全：施工单位应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全8.2施工现场环境保护：施工单位应采取措施减少施工对环境的影响，遵守环境保护相关规定，防止污染和破坏8.3施工现场文明施工：施工单位应加强施工现场管理，保持施工现场整洁有序，文明施工，不得扰民9.争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决程序：争议发生后，双方应在接到对方书面通知之日起30日内进行协商；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.3争议解决地点：争议解决地点为合同签订地人民法院10.违约责任10.1违约责任承担方式：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等10.2违约责任赔偿标准：具体赔偿标准按照合同约定及法律法规的规定执行10.3违约责任赔偿程序：违约发生后，受损方应在接到违约通知之日起30日内向违约方提出赔偿要求，违约方应在接到赔偿要求之日起15日内予以处理11.合同解除11.1合同解除条件：因不可抗力致使合同无法履行，或者一方违约致使合同无法履行，或者双方协商一致解除合同等11.2合同解除程序：任何一方要求解除合同时，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致后解除合同11.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定和法律法规的规定处理剩余事宜12.合同生效及终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同生效日期：2024年1月1日12.3合同终止条件：合同履行完毕或因其他原因经双方协商一致解除合同12.4合同终止日期：合同终止条件实现之日13.不可抗力13.1不可抗力定义：指因自然灾害、战争、政府行为等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况13.2不可抗力发生时的处理：发生不可抗力事件后，双方应及时通报，并采取必要措施减少损失；经协商一致，可适当延长工期或解除合同13.3不可抗力解除时的处理：不可抗力事件解除后，双方应及时恢复合同履行，并协商处理因不可抗力事件导致的损失14.其他约定14.1合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、施工方案等14.2合同补充条款：双方可根据实际情况在合同中约定其他补充条款14.3合同签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效14.4合同份数及效力：本合同一式叁份，双方各执壹份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同目的而介入合同关系的外部主体。1.2第三方可以是中介机构、监理单位、咨询机构、检测机构等，其介入形式包括但不限于提供专业服务、监督合同执行、进行第三方检测等。2.第三方介入的职责与权利2.1第三方在合同中的职责：2.1.1严格按照合同约定提供专业服务，确保服务质量符合国家标准和行业规范。2.1.2对施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全。2.1.3对施工材料、设备进行检测，确保其符合合同要求。2.1.4协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议。2.2第三方的权利：2.2.1获取合同履行所需的信息和资料。2.2.2对甲乙双方的行为进行监督和评价。2.2.3对违反合同的行为提出纠正建议。2.2.4要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用。3.第三方介入的程序3.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意。3.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面合作协议，明确各方的权利、义务和责任。3.3第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的配合和支持。4.第三方责任限额的明确4.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务内容、合同约定以及行业标准确定。4.2第三方责任限额应在合作协议中明确，并作为合同附件。4.3第三方责任限额包括但不限于：4.3.1因第三方原因导致的工程质量问题。4.3.2因第三方原因导致的工程进度延误。4.3.3因第三方原因导致的工程安全事故。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方对甲方提供的服务质量负责。5.1.2甲方对第三方的行为有监督和评价的权利。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方对乙方施工过程的监督和评价负责。5.2.2乙方应按照合同约定提供施工条件和资料，配合第三方工作。5.3第三方与施工单位的划分：5.3.1第三方对施工单位的质量、进度和安全进行监督。5.3.2施工单位应按照合同约定完成施工任务，配合第三方工作。6.第三方介入后的合同调整6.1第三方介入后，如需调整合同内容，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。6.2补充协议作为合同附件，与原合同具有同等法律效力。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《工程量清单》：详细列明工程项目名称、规格、数量、单位、单价及总价。2.《设计图纸》：包括施工图纸、设计说明书、材料清单等。3.《施工方案》：包括施工组织设计、施工进度计划、施工工艺流程等。4.《合同补充协议》：双方就合同内容进行补充或变更的书面协议。5.《第三方合作协议》：甲乙双方与第三方签订的关于第三方介入的协议。6.《付款申请及证明材料》：包括发票、收据、验收报告等。7.《质量验收报告》：包括施工质量检验结果、验收结论等。8.《工程进度报告》：包括施工进度情况、存在问题及解决措施等。9.《安全生产事故报告》：包括事故发生的时间、地点、原因、处理措施等。10.《环境保护监测报告》：包括施工现场环境保护措施实施情况及监测结果等。11.《争议解决文件》：包括争议解决协议、诉讼文件等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1施工单位未按合同约定的时间完成工程。1.2施工单位未按合同约定完成工程质量。1.3施工单位违反安全生产规定，造成安全事故。1.4施工单位违反环境保护规定，造成环境污染。1.5甲乙双方未按合同约定支付款项。1.6第三方未按合作协议提供服务质量。2.责任认定标准：2.1施工单位未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应向学校支付相当于日工程进度款1%的违约金。2.2施工单位未按合同约定完成工程质量，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。2.3施工单位违反安全生产规定，造成安全事故的，应承担事故责任。2.4施工单位违反环境保护规定，造成环境污染的，应承担相应的法律责任。2.5甲乙双方未按合同约定支付款项，应按逾期付款金额支付违约金。2.6第三方未按合作协议提供服务质