2024版房地产开发工程廉政管理及责任追究协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版房地产开发工程廉政管理及责任追究协议本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2行业规定2.双方基本信息2.1发包方信息2.2承包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.廉政管理原则4.1廉洁自律原则4.2公开透明原则4.3风险防控原则4.4诚信履约原则5.廉政管理组织机构5.1发包方组织机构5.2承包方组织机构5.3共同监督机构6.廉政管理责任6.1发包方责任6.2承包方责任6.3第三方责任7.廉政管理措施7.1预防措施7.2监督措施7.3追究措施8.责任追究程序8.1违规行为认定8.2追究流程8.3追究结果9.违约责任9.1发包方违约责任9.2承包方违约责任9.3第三方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件12.合同解除与终止12.1解除条件12.2终止条件12.3解除或终止后的处理13.合同附件13.1附件一：廉政管理实施细则13.2附件二：责任追究标准13.3附件三：其他相关文件14.其他约定14.1通知送达14.2法律适用14.3合同份数14.4合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“发包方”指在房地产开发工程项目中负责投资、建设、管理的单位或个人。1.1.2“承包方”指承担房地产开发工程项目施工任务的单位或个人。1.1.3“廉政管理”指在房地产开发工程项目中，通过制度建设、监督管理、责任追究等手段，确保项目实施过程中廉洁自律、公开透明、风险防控和诚信履约。1.1.4“责任追究”指对违反廉政管理规定的个人或单位，依法依规进行追责和处罚。1.2行业规定1.2.1本合同遵循国家有关房地产开发工程廉政管理及责任追究的相关法律法规。1.2.2本合同参照行业规范和标准，确保项目实施过程中的廉政管理。2.双方基本信息2.1发包方信息2.1.1名称：_______2.1.2地址：_______2.1.3联系人：_______2.1.4联系电话：_______2.2承包方信息2.2.1名称：_______2.2.2地址：_______2.2.3联系人：_______2.2.4联系电话：_______3.项目概况3.1项目名称：_______3.2项目地点：_______3.3项目规模：_______3.4项目工期：_______4.廉政管理原则4.1廉洁自律原则4.1.1双方应遵守国家法律法规，确保项目实施过程中的廉洁自律。4.1.2双方应自觉抵制腐败行为，不得利用职权谋取私利。4.2公开透明原则4.2.1项目实施过程中的信息应公开透明，确保各方知情权。4.2.2双方应建立健全信息公开制度，定期公布项目相关信息。4.3风险防控原则4.3.1双方应识别、评估和控制项目实施过程中的廉政风险。4.3.2双方应建立健全风险防控机制，确保项目安全、稳定、高效推进。4.4诚信履约原则4.4.1双方应严格按照合同约定履行各自义务，确保项目按期完成。4.4.2双方应诚实守信，不得以任何形式损害对方合法权益。5.廉政管理组织机构5.1发包方组织机构5.1.1设立廉政管理领导小组，负责项目廉政管理工作的总体协调和监督。5.1.2设立廉政管理办公室，负责具体实施廉政管理工作。5.2承包方组织机构5.2.1设立廉政管理领导小组，负责项目廉政管理工作的总体协调和监督。5.2.2设立廉政管理办公室，负责具体实施廉政管理工作。5.3共同监督机构5.3.1双方共同设立廉政监督小组，负责对项目实施过程中的廉政管理进行监督。5.3.2廉政监督小组定期召开会议，分析项目廉政管理情况，提出改进措施。8.责任追究程序8.1违规行为认定8.1.1发包方和承包方应设立违规行为认定小组，负责对项目实施过程中发生的违规行为进行认定。8.1.2违规行为认定小组应依据国家法律法规、行业规范和合同约定，对违规行为进行认定。8.2追究流程8.2.1发生违规行为后，违规行为人应在规定时间内向认定小组报告。8.2.2认定小组应在收到报告后5个工作日内完成调查，并提出处理建议。8.2.3发包方或承包方应根据认定小组的处理建议，在10个工作日内作出追究决定。8.3追究结果8.3.1违规行为人应承担相应的法律责任，包括但不限于罚款、停工、解除合同等。8.3.2违规行为人应承担因违规行为给对方造成的损失。9.违约责任9.1发包方违约责任9.1.1发包方未按合同约定支付工程款的，应支付违约金，并承担相应的法律责任。9.2承包方违约责任9.2.1承包方未按合同约定完成工程任务的，应支付违约金，并承担相应的法律责任。9.3第三方违约责任9.3.1第三方违约的，由第三方承担相应的法律责任，发包方和承包方有权要求第三方向其赔偿损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2若协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构应具备相应的资质和权威性。10.3争议解决期限10.3.1争议解决期限自争议发生之日起计算，最长不超过60日。11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.1.1双方签署合同并加盖公章后，合同生效。11.2合同变更程序11.2.1双方协商一致后，应以书面形式对合同进行变更。11.3合同解除条件11.3.1发包方或承包方严重违约，经另一方书面通知后，另一方有权解除合同。12.合同解除与终止12.1解除条件12.1.1合同解除条件应符合法律法规和合同约定。12.2终止条件12.2.1合同终止条件应符合法律法规和合同约定。12.3解除或终止后的处理12.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、款项等事宜。13.合同附件13.1附件一：廉政管理实施细则13.2附件二：责任追究标准13.3附件三：其他相关文件14.其他约定14.1通知送达14.1.1通知应以书面形式送达，送达地址为合同约定地址。14.2法律适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同份数14.3.1本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。14.4合同签署与生效日期14.4.1本合同自双方签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在房地产开发工程项目中，由发包方或承包方聘请或指定的，为项目提供专业服务、咨询、监督、审计等非施工任务的单位或个人。15.2第三方责任15.2.1第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，对其提供的服务或咨询负责。15.2.2第三方在执行任务过程中，如因自身原因造成发包方或承包方损失的，应承担相应的赔偿责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定，获取其提供服务的报酬。15.3.2第三方有权要求发包方或承包方提供必要的配合和支持。15.4第三方介入程序15.4.1发包方或承包方在项目实施过程中，如需第三方介入，应提前向对方通知，并经对方同意。15.4.2发包方或承包方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。16.第三方与其他各方的关系16.1第三方与发包方的关系16.1.1第三方应服从发包方的管理，接受发包方的监督。16.1.2发包方有权对第三方的服务或咨询进行评估，并提出改进意见。16.2第三方与承包方的关系16.2.1第三方应服从承包方的管理，接受承包方的监督。16.2.2承包方有权对第三方的服务或咨询进行评估，并提出改进意见。16.3第三方与施工方的关系16.3.2第三方有权对施工方的施工质量、进度、安全等进行监督。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在执行任务过程中，因其责任造成发包方或承包方损失的，责任限额按照合同约定执行。17.1.2责任限额应根据第三方的服务内容、服务期限等因素确定。17.2责任限额的计算方式17.2.1责任限额以合同约定的金额计算，或根据第三方提供服务或咨询的实际成本计算。17.3超出责任限额的处理17.3.1如第三方责任造成的损失超出责任限额，发包方或承包方有权要求第三方承担超出部分的赔偿责任。18.第三方介入的额外条款18.1第三方介入的额外条款18.1.2第三方介入后，发包方或承包方应定期评估第三方的服务或咨询效果，并提出改进意见。19.第三方介入的说明19.1第三方介入的说明19.1.1第三方介入的目的是为了提高项目管理的效率和质量，确保项目顺利实施。19.1.2第三方介入不应影响项目其他各方的合法权益。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更20.1.1如需变更第三方介入的内容、服务期限等，发包方或承包方应与第三方协商一致，并以书面形式予以确认。20.2第三方介入的解除20.2.1如需解除第三方介入，发包方或承包方应提前通知第三方，并按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：廉政管理实施细则详细要求：包含廉政管理的基本原则、组织机构、责任划分、监督措施、责任追究等内容。说明：本细则为合同附件，是合同廉政管理部分的详细实施指南。2.附件二：责任追究标准详细要求：列出不同违规行为的认定标准、处罚措施、责任追究流程等。说明：本标准为合同附件，用于明确责任追究的具体操作规范。3.附件三：项目实施计划详细要求：包括项目进度安排、关键节点、资源配置、质量标准等。4.附件四：合同变更记录详细要求：记录合同签订后发生的所有变更事项，包括变更原因、变更内容、变更日期等。说明：本记录为合同附件，用于跟踪合同执行过程中的变化。5.附件五：第三方服务协议详细要求：明确第三方服务内容、服务期限、服务费用、责任划分等。说明：本协议为合同附件，是第三方介入项目时的服务约定。6.附件六：争议解决协议详细要求：约定争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等。说明：本协议为合同附件，是解决合同执行过程中争议的依据。7.附件七：项目验收报告详细要求：包括项目验收标准、验收结果、验收日期等。说明：本报告为合同附件，是项目完工后的验收文件。8.附件八：项目结算报告详细要求：包括工程量清单、结算金额、付款方式等。说明：本报告为合同附件，是项目完工后的结算文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：发包方未按合同约定支付工程款。承包方未按合同约定完成工程任务。第三方未按合同约定提供服务或咨询。任何一方违反廉政管理规定。2.责任认定标准：发包方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应支付未付款额的千分之五作为违约金。承包方未按合同约定完成工程任务，每逾期一日，应支付合同总价款的千分之五作为违约金。第三方未按合同约定提供服务或咨询，每逾期一日，应支付合同约定的服务费用的一倍作为违约金。违反廉政管理规定的行为，依据相关法律法规和合同约定进行责任追究。3.违约责任示例：发包方逾期支付工程款10万元，应支付违约金5000元。承包方逾期完成工程任务5天，应支付违约金5000元。第三方逾期提供服务3天，应支付服务费用的一倍，即支付2万元作为违约金。全文完。2024版房地产开发工程廉政管理及责任追究协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1本合同术语的定义1.2通用术语的解释2.双方基本信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.协议目的与原则3.1协议目的3.2廉政管理原则4.职责与义务4.1甲方职责4.2乙方职责4.3双方共同义务5.廉政管理措施5.1甲方廉政管理措施5.2乙方廉政管理措施5.3双方共同廉政管理措施6.监督与检查6.1监督机构6.2检查方式与频率6.3检查结果的处理7.责任追究7.1违规行为的认定7.2责任追究方式7.3责任追究程序8.违约责任8.1违约行为的认定8.2违约责任承担8.3违约责任的解除9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更与解除程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务12.3保密期限13.其他约定13.1法律适用13.2合同份数13.3合同签署14.合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1本合同术语的定义1.1.1“甲方”指房地产开发企业。1.1.2“乙方”指负责房地产开发工程廉政管理及责任追究的第三方机构。1.1.3“房地产开发工程”指甲方开发的住宅、商业、工业等建设项目。1.1.4“廉政管理”指在房地产开发工程过程中，防止和打击腐败行为的一系列措施。1.1.5“责任追究”指对违反廉政管理规定的个人或单位进行追责。1.2通用术语的解释1.2.1“项目”指房地产开发工程的每个阶段或部分。1.2.2“相关人员”指参与房地产开发工程的管理、设计、施工、监理等人员。1.2.3“文件”指与本合同相关的各种书面文件、资料、记录等。2.双方基本信息2.1甲方信息2.1.1公司名称：__________2.1.2法定代表人：__________2.1.3注册地址：__________2.1.4联系方式：__________2.2乙方信息2.2.1公司名称：__________2.2.2法定代表人：__________2.2.3注册地址：__________2.2.4联系方式：__________3.协议目的与原则3.1协议目的3.1.1确保房地产开发工程的廉洁和公正。3.1.2预防和打击腐败行为，维护国家和人民的利益。3.1.3促进房地产开发工程的顺利进行。3.2廉政管理原则3.2.1公开、公平、公正原则。3.2.2诚信、廉洁、高效原则。3.2.3预防为主、惩防结合原则。4.职责与义务4.1甲方职责4.1.1制定并落实廉政管理制度。4.1.2配合乙方开展廉政管理工作。4.1.3对违反廉政管理规定的行为进行查处。4.2乙方职责4.2.1负责对房地产开发工程进行廉政监督。4.2.2对违反廉政管理规定的行为进行调查取证。4.2.3向甲方提出整改建议和追责意见。4.3双方共同义务4.3.1严格遵守国家法律法规和本合同约定。4.3.2保守合同机密，不得泄露给任何第三方。4.3.3及时沟通，共同推进廉政管理工作。5.廉政管理措施5.1甲方廉政管理措施5.1.1建立健全廉政管理制度，明确廉政管理职责。5.1.2对涉及房地产开发工程的关键岗位和环节进行廉政风险防控。5.1.3定期对相关人员开展廉政教育。5.2乙方廉政管理措施5.2.1对房地产开发工程进行全过程监督，包括招标、设计、施工、监理等环节。5.2.2对涉嫌腐败行为进行排查，收集证据。5.2.3向甲方提供廉政管理报告，提出整改建议。5.3双方共同廉政管理措施5.3.1定期召开廉政工作会议，交流工作经验。5.3.2建立廉政信息共享机制，及时传递相关信息。5.3.3对廉政管理工作中发现的问题，共同研究解决方案。6.监督与检查6.1监督机构6.1.1甲方设立廉政监督小组，负责监督工作的开展。6.1.2乙方设立廉政监督部门，负责监督工作的执行。6.2检查方式与频率6.2.1甲方每月对廉政管理工作进行一次自查。6.2.2乙方每季度对房地产开发工程进行一次抽查。6.3检查结果的处理6.3.1对自查和抽查中发现的问题，及时整改。6.3.2对严重违规行为，依法依规追究责任。7.责任追究7.1违规行为的认定7.1.1违反国家法律法规、行业规定和本合同约定的行为。7.1.2贪污、受贿、挪用公款等腐败行为。7.2责任追究方式7.2.1对违规行为进行通报批评。7.2.2对直接责任人进行纪律处分或行政处罚。7.2.3对相关单位进行约谈或责令整改。7.3责任追究程序7.3.1乙方接到违规行为举报后，进行调查核实。7.3.2对查实的违规行为，提出追责意见。7.3.3甲方根据追责意见，对责任人进行追责处理。8.违约责任8.1违约行为的认定8.1.1甲方未按合同约定履行廉政管理职责，导致工程出现腐败问题的。8.1.2乙方未按合同约定履行监督职责，导致廉政管理失职的。8.1.3任何一方未按合同约定提供虚假信息或隐瞒事实的。8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.2.2违约责任的具体承担方式由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。8.2.3违约方应承担因其违约行为给对方造成的全部直接和间接损失。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应立即停止争议行为，并尽快协商解决。9.2.2协商期间，争议双方应继续履行合同义务，但争议涉及的义务除外。9.3争议解决机构9.3.1双方协商解决争议时，可邀请第三方作为调解人。9.3.2如需仲裁，双方应共同选择具有管辖权的仲裁机构。10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1双方协商一致，且变更内容不违反法律法规的。10.1.2因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的。10.2合同解除条件10.2.1合同约定的解除条件成就。10.2.2一方严重违约，另一方在合理期限内未采取补救措施或拒绝补救的。10.3合同变更与解除程序10.3.1变更或解除合同，双方应书面通知对方，并经双方签字确认。10.3.2合同变更或解除后，双方应妥善处理未履行完毕的合同义务。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章。11.1.2合同约定的生效条件成就。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的终止条件成就。11.2.2双方协商一致解除合同。11.3合同终止后的处理11.3.1合同终止后，双方应立即终止合同约定的权利和义务。11.3.2双方应共同处理合同终止后的善后事宜。12.保密条款12.1保密信息范围12.1.1与本合同相关的所有商业秘密、技术秘密、经营信息等。12.2保密义务12.2.1双方对本合同及保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.3保密期限12.3.1保密期限自合同生效之日起至合同终止后五年。13.其他约定13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2合同份数13.2.1本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。13.3合同签署13.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同附件14.1.1甲方廉政管理制度14.1.2乙方廉政监督方案14.1.3双方签订的保密协议14.1.4其他与本合同相关的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，根据甲乙双方协商一致或法律法规规定，介入合同履行、提供专业服务或协助解决争议的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联公司、分支机构或代表。15.2第三方介入的情形15.2.1甲乙双方协商一致，需要第三方提供专业服务的。15.2.2因不可抗力或合同履行中的特殊情形，需要第三方协助的。15.2.3法律法规规定或合同约定需要第三方介入的。15.3第三方职责与权利15.3.1第三方应按照甲乙双方的要求，履行合同约定的职责。15.3.2第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬和服务费用。15.3.3第三方有权在合同履行过程中，向甲乙双方提出合理化建议。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲方委托的服务提供者，其行为代表甲方，甲方对第三方的行为承担连带责任。15.4.2第三方与乙方的关系：第三方作为乙方合作的服务提供者，其行为不影响乙方的责任和义务，乙方对第三方的行为不承担责任。15.4.3第三方与甲乙双方的关系：第三方作为甲乙双方的共同合作方，应遵守合同约定，维护甲乙双方的合法权益。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的设定16.1.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务内容、风险程度及合同约定的赔偿标准确定。16.1.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并经甲乙双方签字确认。16.2第三方责任限额的适用范围16.2.1第三方责任限额适用于第三方在履行合同过程中因自身原因导致的违约行为。16.2.2第三方责任限额不适用于第三方因不可抗力或甲乙双方责任导致的违约行为。16.3第三方责任限额的调整16.3.1如合同履行过程中，第三方提供的服务内容或风险程度发生变化，甲乙双方可协商调整第三方责任限额。16.3.2调整后的第三方责任限额应书面通知第三方，并经甲乙双方签字确认。17.第三方介入的额外条款17.1第三方介入的程序17.1.1甲乙双方应在本合同中明确第三方介入的程序，包括介入申请、审核、批准等环节。17.1.2第三方介入申请应由甲方提出，经乙方同意后，由双方共同确定第三方。17.2第三方介入的费用17.2.1第三方介入的费用应根据第三方提供的服务内容、工作量及合同约定的费用标准确定。17.2.2第三方介入的费用应由甲方承担，并在合同中明确约定。17.3第三方介入的期限17.3.1第三方介入的期限应根据第三方提供的服务内容和工作量确定。17.3.2第三方介入的期限应在合同中明确约定，并经甲乙双方签字确认。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件18.1.1第三方完成合同约定的服务内容。18.1.2甲乙双方协商一致终止第三方介入。18.1.3第三方因自身原因无法继续履行职责。18.2第三方介入的终止程序18.2.1第三方介入终止前，甲乙双方应进行书面确认。18.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应共同处理第三方介入期间产生的债权债务关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方廉政管理制度详细要求：包括廉政管理的基本原则、职责分工、监督机制、奖惩措施等内容。说明：本附件是甲方履行廉政管理职责的重要依据，应确保内容的完整性和可操作性。2.乙方廉政监督方案详细要求：包括监督范围、监督方法、监督程序、监督报告等内容。说明：本附件是乙方履行监督职责的具体方案，应确保监督的全面性和有效性。3.双方签订的保密协议详细要求：包括保密信息的范围、保密义务、保密期限、违约责任等内容。说明：本附件是双方保护商业秘密的重要法律文件，应确保保密条款的严密性和可执行性。4.第三方资质证明文件详细要求：包括第三方营业执照、专业资质证书、相关经验证明等。说明：本附件用于证明第三方具备提供相关服务的资格和能力。5.第三方服务合同详细要求：包括服务内容、服务期限、服务费用、双方权利义务等内容。说明：本附件是第三方提供服务的法律文件，应确保服务条款的明确性和可执行性。6.第三方责任限额协议详细要求：包括责任限额的金额、适用范围、调整机制等内容。说明：本附件是明确第三方责任限额的法律文件，应确保责任限额的合理性和可操作性。7.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决程序、争议解决机构等内容。说明：本附件是双方解决争议的法律文件，应确保争议解决机制的公正性和效率。8.合同履行过程中的各类文件详细要求：包括会议纪要、工作汇报、验收报告、变更通知等。说明：本附件是合同履行过程中的重要记录，应确保文件的完整性和准确性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为甲方未按合同约定履行廉政管理职责，导致工程出现腐败问题的。乙方未按合同约定履行监督职责，导致廉政管理失职的。任何一方未按合同约定提供虚假信息或隐瞒事实的。第三方未按合同约定履行服务职责，导致服务质量不达标的。2.责任认定标准违约行为的认定应以合同约定、法律法规、行业规范为依据。责任认定标准应明确、具体，便于操作。3.违约责任示例说明甲方未按时提供项目资料，导致乙方无法按时完成监督工作，甲方应承担相应责任。乙方未发现重大违规行为，导致工程出现严重腐败问题，乙方应承担相应责任。第三方未按合同约定完成服务内容，导致项目进度延误，第三方应承担相应责任。全文完。2024版房地产开发工程廉政管理及责任追究协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方法定代表人1.3双方联系方式1.4双方注册地址2.协议背景及目的2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4协议签订原因3.廉政管理原则3.1廉洁自律原则3.2诚信公平原则3.3信息公开原则3.4严格责任原则4.廉政管理责任主体4.1开发商责任4.2施工单位责任4.3设计单位责任4.4监理单位责任4.5政府相关部门责任5.廉政管理制度5.1制度制定5.2制度执行5.3制度监督5.4制度修订6.廉政风险防控措施6.1风险识别6.2风险评估6.3风险防范6.4风险处置7.廉政责任追究7.1追究范围7.2追究程序7.3追究方式7.4追究责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任追究9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.合同附件12.1附件一：廉政管理制度12.2附件二：廉政风险防控措施12.3附件三：廉政责任追究办法13.合同其他约定13.1本合同未尽事宜，由双方协商解决13.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效14.合同签署14.1双方签字盖章14.2签署日期第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1双方名称1.1.1开发商名称：[开发商全称]1.1.2施工单位名称：[施工单位全称]1.1.3设计单位名称：[设计单位全称]1.1.4监理单位名称：[监理单位全称]1.1.5政府相关部门名称：[相关部门全称]1.2双方法定代表人1.2.1开发商法定代表人：[姓名]1.2.2施工单位法定代表人：[姓名]1.2.3设计单位法定代表人：[姓名]1.2.4监理单位法定代表人：[姓名]1.2.5政府相关部门负责人：[姓名]1.3双方联系方式1.3.1开发商联系人：[姓名]1.3.2开发商联系电话：[电话号码]1.3.3施工单位联系人：[姓名]1.3.4施工单位联系电话：[电话号码]1.3.5设计单位联系人：[姓名]1.3.6设计单位联系电话：[电话号码]1.3.7监理单位联系人：[姓名]1.3.8监理单位联系电话：[电话号码]1.3.9政府相关部门联系人：[姓名]1.3.10政府相关部门联系电话：[电话号码]1.4双方注册地址1.4.1开发商注册地址：[地址]1.4.2施工单位注册地址：[地址]1.4.3设计单位注册地址：[地址]1.4.4监理单位注册地址：[地址]1.4.5政府相关部门注册地址：[地址]2.协议背景及目的2.1项目名称：[项目全称]2.2项目地点：[具体地点]2.3项目规模：[项目占地面积、建筑面积等]2.4协议签订原因：为规范房地产开发工程廉政管理，明确各责任主体，确保项目顺利进行。3.廉政管理原则3.1廉洁自律原则：各责任主体应严格遵守国家法律法规，坚持廉洁自律，自觉抵制腐败行为。3.2诚信公平原则：各责任主体应诚实守信，公平竞争，不得采取不正当手段谋取利益。3.3信息公开原则：各责任主体应主动公开项目信息，接受社会监督。3.4严格责任原则：对违反廉政管理规定的责任主体，依法依规追究责任。4.廉政管理责任主体4.1开发商责任：负责制定廉政管理措施，组织实施，并对项目廉政管理负总责。4.2施工单位责任：严格遵守廉政管理规定，积极配合开发商和其他责任主体，确保项目廉政建设。4.3设计单位责任：按照项目要求，提供优质设计服务，严格执行廉政管理规定。4.4监理单位责任：对项目进行全过程监理，确保项目质量、安全和廉政建设。4.5政府相关部门责任：对项目廉政管理进行监督，对违反廉政管理规定的责任主体依法进行处理。5.廉政管理制度5.1制度制定：各责任主体应根据国家法律法规和项目实际情况，制定相应的廉政管理制度。5.2制度执行：各责任主体应严格执行廉政管理制度，确保制度落实到位。5.3制度监督：设立廉政监督机构，对廉政管理制度执行情况进行监督。5.4制度修订：根据实际情况，对廉政管理制度进行适时修订。6.廉政风险防控措施6.1风险识别：对项目廉政风险进行全面识别，明确风险点和防控措施。6.2风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级。6.3风险防范：针对风险等级，采取相应的防范措施，降低风险发生概率。6.4风险处置：对已发生的风险，及时采取措施进行处理，防止风险扩大。8.违约责任8.1违约情形8.1.1开发商未按合同约定提供项目资金或土地使用权的；8.1.2施工单位未按合同约定进行施工或施工质量不达标的；8.1.3设计单位未按合同约定提供设计文件或设计文件不符合要求的；8.1.4监理单位未按合同约定履行监理职责或监理不力的；8.1.5政府相关部门未按合同约定履行监督职责或监督不力的；8.1.6任何一方违反廉政管理规定，造成不良影响的。8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；8.2.2违约方应承担相应的行政责任或刑事责任。8.3违约责任追究8.3.1违约责任追究程序由合同约定或相关法律法规规定；8.3.2追究过程中，守约方有权要求违约方提供必要的信息和资料。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议；9.1.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁；9.1.3也可依法向人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应在[时间]内协商解决；9.2.2协商不成的，任何一方可向对方发出仲裁或诉讼通知。9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限自争议发生之日起不超过[时间]。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章；10.1.2合同约定的生效条件全部满足。10.2合同终止条件10.2.1项目完成或合同约定的其他终止条件成就；10.2.2双方协商一致解除合同；10.2.3因不可抗力导致合同无法履行。10.3合同解除条件10.3.1违约方严重违约；10.3.2不可抗力导致合同无法履行。11.保密条款11.1保密内容11.1.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密；11.1.2合同内容及其相关资料。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后[时间]。11.3违约责任11.3.1违反保密义务的，应承担相应的法律责任。12.合同附件12.1附件一：廉政管理制度12.2附件二：廉政风险防控措施12.3附件三：廉政责任追究办法13.合同其他约定13.1本合同未尽事宜，由双方协商解决；13.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.合同签署14.1双方签字盖章；14.2签署日期：[日期]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同约定的中介方，中介方仍属于独立第三方，但在合同中已有明确约定。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量；15.2.2协助甲乙双方解决合同履行中的问题；15.2.3对合同履行过程进行监督，确保合同条款的执行。16.第三方责任限额16.1第三方责任16.1.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成合同履行障碍或损失的，应承担相应的责任。16.1.2第三方责任限额16.1.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，最高不超过合同总金额的[百分比]%。16.2第三方责任免除16.2.1因不可抗力导致第三方无法履行合同义务的，第三方不承担责任。16.2.2因甲乙双方原因导致第三方无法履行合同义务的，第三方不承担责任。17.第三方权利17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬；17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以履行合同义务。17.2第三方权利限制17.2.1第三方不得利用合同关系损害甲乙双方的合法权益；17.2.2第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方提供合同约定的服务，甲方应支付相应的报酬；18.1.2第三方在履行合同过程中，应遵