2024年度铝塑窗施工合同违约责任合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度铝塑窗施工合同违约责任合同本合同目录一览1.违约责任概述1.1违约责任定义1.2违约责任承担方式1.3违约责任计算方法2.施工方违约责任2.1施工进度延误责任2.2工程质量不符合要求责任2.3工程安全责任2.4隐蔽工程验收责任2.5环境保护责任3.材料供应方违约责任3.1材料供应延误责任3.2材料质量不符合要求责任3.3材料运输责任4.甲方违约责任4.1付款延误责任4.2施工场地提供延误责任4.3工程变更责任5.争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决机构5.3争议解决程序6.合同解除6.1合同解除条件6.2合同解除程序6.3合同解除后的处理7.违约赔偿7.1违约赔偿范围7.2违约赔偿计算方法7.3违约赔偿支付方式8.不可抗力8.1不可抗力定义8.2不可抗力发生时的处理8.3不可抗力解除合同的条件9.合同附件9.1工程量清单9.2施工图纸9.3其他相关文件10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的处理11.合同履行11.1合同履行期限11.2合同履行地点11.3合同履行方式12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更后的处理13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决程序第一部分：合同如下：1.违约责任概述1.1违约责任定义：本合同所指违约责任，是指合同一方当事人未履行或未正确履行合同约定的义务，导致合同目的无法实现或者实现程度降低，对合同相对方造成损失，应承担的法律责任。1.2违约责任承担方式：违约责任承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、恢复原状、停止侵害、排除妨碍等。1.3违约责任计算方法：违约金按照合同约定比例计算，赔偿损失按照实际损失计算，损失难以确定的，按照合同约定赔偿。2.施工方违约责任2.1施工进度延误责任：若施工方未按合同约定时间完成施工，每延误一天，应向甲方支付相当于合同总价1%的违约金。2.2工程质量不符合要求责任：若施工方施工的铝塑窗工程质量不符合国家标准或合同约定，应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。2.3工程安全责任：施工方应确保施工现场安全，如因施工方责任造成人员伤亡或财产损失，施工方应承担全部责任。2.4隐蔽工程验收责任：施工方应按照合同约定进行隐蔽工程验收，如验收不合格，施工方应负责整改，直至合格。2.5环境保护责任：施工方应遵守国家环境保护法规，采取措施防止施工现场对环境造成污染，否则应承担相应责任。3.材料供应方违约责任3.1材料供应延误责任：若材料供应方未按合同约定时间提供材料，每延误一天，应向施工方支付相当于材料总价1%的违约金。3.2材料质量不符合要求责任：若材料质量不符合国家标准或合同约定，材料供应方应负责更换，并赔偿由此造成的损失。3.3材料运输责任：材料运输过程中发生损失或损坏，由运输方承担责任，如因施工方原因造成，施工方应承担相应责任。4.甲方违约责任4.1付款延误责任：若甲方未按合同约定时间支付款项，每延误一天，应向施工方支付相当于应付金额1%的违约金。4.2施工场地提供延误责任：若甲方未按合同约定时间提供施工场地，每延误一天，应向施工方支付相当于合同总价1%的违约金。4.3工程变更责任：甲方提出工程变更，导致工程量增加或工期延长，应按照合同约定支付相应的费用。5.争议解决5.1争议解决方式：合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2争议解决机构：本合同争议解决机构为合同签订地仲裁委员会。5.3争议解决程序：当事人应向争议解决机构提交书面仲裁申请，仲裁机构受理后，按照仲裁规则进行审理。6.合同解除6.1合同解除条件：合同一方当事人违约，经另一方当事人催告后仍未履行，另一方当事人有权解除合同。6.2合同解除程序：合同解除应书面通知对方，并自通知之日起生效。8.不可抗力8.1不可抗力定义：不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难，且当事人无法预见、避免或克服的事件。8.2不可抗力发生时的处理：发生不可抗力事件后，当事人应及时通知对方，并提供相关证明材料。合同各方应尽力减轻不可抗力造成的影响，并协商解决合同履行问题。8.3不可抗力解除合同的条件：如不可抗力事件导致合同无法履行或履行成本过高，当事人可以协商一致解除合同，并按照合同约定处理已发生的合同义务。9.合同附件9.1工程量清单：合同附件包括详细的工程量清单，列出各项施工内容和数量。9.2施工图纸：合同附件包含施工图纸，详细说明铝塑窗的设计和施工要求。9.3其他相关文件：合同附件还包括合同签订双方的资质证明、相关审批文件等。10.合同生效与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。1.合同约定的工期或履行期限届满；2.合同解除；3.合同一方违约，经对方催告后仍未履行；4.因不可抗力导致合同无法履行；5.法律法规规定的其他合同终止情形。11.合同履行11.1合同履行期限：本合同工期自合同生效之日起计算，具体工期由合同附件工程量清单确定。11.2合同履行地点：合同履行地点为施工图纸所确定的施工现场。11.3合同履行方式：合同履行方式包括施工、材料供应、验收、付款等环节，具体方式由合同约定。12.合同变更12.1合同变更条件：合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同变更程序：合同变更程序如下：1.提出变更申请；2.协商变更内容；3.签订书面变更协议；4.将变更内容纳入合同附件。12.3合同变更后的处理：合同变更后，双方应按照变更后的合同约定履行合同义务。13.合同解除13.1合同解除条件：合同解除条件见第六条合同解除。13.2合同解除程序：合同解除程序见第六条合同解除。14.合同争议解决14.1争议解决方式：合同争议解决方式见第五条争议解决。14.2争议解决机构：合同争议解决机构见第五条争议解决。14.3争议解决程序：合同争议解决程序见第五条争议解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：本合同所指第三方，是指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系，提供咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的透明度、公正性和效率，确保合同双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方选择：甲乙双方应共同协商确定第三方机构或个人，并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求：第三方机构或个人应具备相应的资质和经验，能够独立、公正地履行其职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：第三方责任限额是指第三方因履行职责过程中出现疏忽、过失等行为，导致合同双方或其中一方遭受损失时，第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定：第三方责任限额应根据第三方合作协议确定，并在合同中予以明确。18.第三方权利与义务18.1第三方权利：1.收取合理的服务费用；2.依法独立开展工作，不受甲乙双方干预；3.对合同履行情况进行监督和评估；4.对发现的问题提出意见和建议。18.2第三方义务：1.遵守国家法律法规和行业规范；2.保持独立、客观、公正的工作态度；3.保守合同双方的商业秘密；4.及时、准确地向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系：第三方受甲方委托，对合同履行情况进行监督和评估，甲方应支付第三方合理的服务费用。19.2第三方与乙方的的关系：第三方受乙方委托，对合同履行情况进行监督和评估，乙方应支付第三方合理的服务费用。19.3第三方与甲乙方的关系：第三方在合同履行过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方，应公平、公正地处理甲乙双方的争议。20.第三方介入时的额外条款及说明20.1第三方介入后的合同履行：第三方介入后，甲乙双方应继续按照合同约定履行各自的义务。20.2第三方介入时的费用承担：第三方介入产生的费用，由甲乙双方根据合作协议各自承担。20.3第三方介入时的争议解决：第三方介入期间发生的争议，仍按照本合同第五条争议解决方式处理。20.4第三方介入时的合同变更：如需对合同进行变更，甲乙双方应协商一致，并与第三方签订相应的变更协议。20.5第三方介入时的合同解除：如因第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方可协商一致解除合同，并按照合同约定处理相关事宜。20.6第三方介入时的责任追溯：如第三方在履行职责过程中出现违约行为，导致合同一方或双方遭受损失，应依法承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：要求：详细列出施工项目的名称、数量、单位、单价和总价。说明：工程量清单是合同履行的依据，用于计算工程款和进行工程验收。2.施工图纸：要求：包含铝塑窗的设计图纸、材料清单、施工说明等。说明：施工图纸是施工方进行施工的指导文件，也是验收的重要依据。3.第三方合作协议：要求：明确第三方介入的具体事项、服务内容、费用、责任等。说明：第三方合作协议是第三方介入合同的组成部分，用于规范第三方行为。4.隐蔽工程验收记录：要求：记录隐蔽工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。说明：隐蔽工程验收记录是确保工程质量的重要文件。5.材料验收报告：要求：记录材料进场、检验、验收的时间、地点、材料名称、规格、数量、质量等。说明：材料验收报告是确保材料质量符合要求的重要文件。6.施工进度报告：要求：记录施工进度、已完成工程量、存在问题及解决方案等。说明：施工进度报告是监督施工进度的重要文件。7.质量检测报告：要求：记录质量检测的时间、地点、检测项目、检测结果等。说明：质量检测报告是确保工程质量的重要文件。8.工程变更单：要求：记录工程变更的原因、内容、变更后的工程量、费用等。说明：工程变更单是处理工程变更的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.施工进度延误：责任认定：施工方未按合同约定时间完成施工，每延误一天，应向甲方支付相当于合同总价1%的违约金。示例：若合同工期为120天，实际工期为150天，则施工方应支付相当于合同总价5%的违约金。2.工程质量不符合要求：责任认定：施工方施工的铝塑窗工程质量不符合国家标准或合同约定，应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。示例：若施工的铝塑窗因质量问题导致甲方损失10万元，则施工方应赔偿10万元。3.材料供应延误：责任认定：材料供应方未按合同约定时间提供材料，每延误一天，应向施工方支付相当于材料总价1%的违约金。示例：若合同约定材料供应期为30天，实际供应期为40天，则材料供应方应支付相当于材料总价10%的违约金。4.材料质量不符合要求：责任认定：材料质量不符合国家标准或合同约定，材料供应方应负责更换，并赔偿由此造成的损失。示例：若材料质量不符合要求导致甲方损失5万元，则材料供应方应赔偿5万元。5.付款延误：责任认定：甲方未按合同约定时间支付款项，每延误一天，应向施工方支付相当于应付金额1%的违约金。示例：若合同约定付款期为30天，实际付款期为40天，则甲方应支付相当于应付金额10%的违约金。6.施工场地提供延误：责任认定：甲方未按合同约定时间提供施工场地，每延误一天，应向施工方支付相当于合同总价1%的违约金。示例：若合同约定场地提供期为30天，实际提供期为40天，则甲方应支付相当于合同总价10%的违约金。全文完。2024年度铝塑窗施工合同违约责任合同1本合同目录一览1.违约责任的适用范围1.1违约责任的定义1.2违约责任的适用条件2.违约责任的承担方式2.1经济赔偿2.2修复或重做2.3暂停或终止合同3.违约责任的具体条款3.1逾期完成施工3.2施工质量不符合要求3.3工程量变更3.4工程进度延误4.违约责任的计算方法4.1经济赔偿的计算4.2修复或重做的费用4.3暂停或终止合同的经济补偿5.违约责任的争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决机构5.3争议解决程序6.违约责任的履行期限6.1违约责任的履行期限6.2违约责任的履行方式7.违约责任的变更与解除7.1违约责任的变更7.2违约责任的解除7.3违约责任变更或解除的条件8.违约责任的追究8.1违约责任的追究主体8.2违约责任的追究程序8.3违约责任的追究期限9.违约责任的证据要求9.1违约责任的证据种类9.2违约责任的证据提供9.3违约责任的证据效力10.违约责任的法律适用10.1法律适用的原则10.2适用的法律法规11.违约责任的补充条款11.1违约责任的补充内容11.2违约责任的补充条款效力12.违约责任的解释与说明12.1违约责任的解释12.2违约责任的说明13.违约责任的合同附件13.1附件一：违约责任清单13.2附件二：违约责任计算公式14.违约责任的合同签署与生效14.1合同签署14.2合同生效第一部分：合同如下：1.违约责任的适用范围1.1违约责任的定义：本合同项下，违约责任是指因一方当事人违反本合同约定，导致另一方当事人遭受损失，依法应承担的赔偿责任。1.2违约责任的适用条件：凡一方当事人违反本合同约定，导致另一方当事人遭受直接经济损失的，均应承担违约责任。2.违约责任的承担方式2.1经济赔偿：违约方应按实际损失赔偿对方，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、误工费等。2.2修复或重做：因施工质量问题导致工程不合格，违约方应承担修复或重做责任，直至合格为止。2.3暂停或终止合同：因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权暂停或终止合同，并要求违约方承担相应责任。3.违约责任的具体条款3.1逾期完成施工：如因违约方原因导致工程延期，每逾期一天，违约方应支付合同总价款的千分之五作为违约金。3.2施工质量不符合要求：如施工质量不符合国家或行业标准，违约方应承担修复或重做责任，直至合格为止。3.3工程量变更：因工程量变更导致合同总价款调整，双方应按实际发生变更的工程量及市场价格协商确定。3.4工程进度延误：因违约方原因导致工程进度延误，每延误一天，违约方应支付合同总价款的千分之五作为违约金。4.违约责任的计算方法4.1经济赔偿的计算：根据实际损失计算，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费、误工费等。4.2修复或重做的费用：根据实际修复或重做所需材料、人工、设备等费用计算。4.3暂停或终止合同的经济补偿：根据合同约定及实际损失计算，包括但不限于已付款项的退还、合同剩余工程款的支付等。5.违约责任的争议解决5.1争议解决方式：本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。5.2争议解决机构：双方协商确定争议解决机构，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.3争议解决程序：争议发生后，双方应友好协商解决；协商不成，提交争议解决机构按程序解决。6.违约责任的履行期限6.1违约责任的履行期限：自违约行为发生之日起，违约方应在三十日内履行违约责任。6.2违约责任的履行方式：违约方应按照本合同约定及争议解决机构的要求，以现金、转账或支票等形式支付违约金或赔偿金。7.违约责任的追究7.1违约责任的追究主体：本合同项下违约责任的追究主体为合同双方。7.2违约责任的追究程序：违约方在违约行为发生后，应及时通知对方，并按约定承担违约责任。7.3违约责任的追究期限：违约责任的追究期限为自违约行为发生之日起三年内。8.违约责任的证据要求8.1违约责任的证据种类：包括但不限于合同文本、工程图纸、验收报告、相关费用凭证、通讯记录、证人证言等。8.2违约责任的证据提供：违约方应提供足以证明其违约行为的证据，并保证证据的真实性和完整性。8.3违约责任的证据效力：证据应具有合法性、关联性和充分性，并由法院或仲裁机构认定其效力。9.违约责任的法律适用9.1法律适用的原则：本合同违约责任的适用法律为中华人民共和国法律。9.2适用的法律法规：包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。10.违约责任的补充条款10.1违约责任的补充内容：本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充，补充内容与本合同具有同等法律效力。10.2违约责任的补充条款效力：补充条款经双方签字盖章后生效，与本合同其他条款共同构成完整的合同内容。11.违约责任的解释与说明11.1违约责任的解释：本合同违约责任的解释以合同条款为准，如合同条款含义不清，由双方协商解决。12.违约责任的合同附件12.1附件一：违约责任清单12.2附件二：违约责任计算公式13.违约责任的合同签署与生效13.1合同签署：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效：本合同自合同签署之日起生效，直至合同约定的工程竣工验收合格之日止。14.违约责任的合同解除14.1合同解除的条件：如一方违约达到合同约定的严重程度，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。14.2合同解除的程序：合同解除前，双方应就解除事宜进行协商；协商不成，可按本合同约定的争议解决方式解决。14.3合同解除的法律后果：合同解除后，双方应按照法律规定和合同约定处理合同解除后的法律后果，包括但不限于违约责任的承担、工程款的结算等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的定义：第三方是指在合同履行过程中，根据甲乙双方约定或法律法规规定，介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于监理方、鉴定机构、仲裁机构等。15.2第三方介入的范围：第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、合同纠纷调解、工程验收、争议仲裁等。16.第三方介入的条件与程序16.1第三方介入的条件：当甲乙双方发生争议或合同履行出现问题时，且双方无法协商解决时，可引入第三方介入。16.2第三方介入的程序：16.2.1甲乙双方书面同意引入第三方介入；16.2.2双方共同选择或由相关法律法规规定的机构指定第三方；16.2.3第三方介入后，根据其职责范围开展工作。17.第三方介入的职责与权限17.1第三方的职责：第三方应独立、公正地履行其职责，包括但不限于：17.1.1监督工程质量，确保施工符合国家或行业标准；17.1.2调解甲乙双方的争议，提出解决方案；17.1.3组织工程验收，出具验收报告；17.1.4仲裁合同纠纷，作出仲裁裁决。17.2.1要求甲乙双方提供相关资料；17.2.2组织专家进行鉴定；17.2.3对甲乙双方的违约行为提出整改意见；17.2.4对违约方进行处罚。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的定义：第三方责任限额是指第三方因履行职责过程中产生的违约责任，其应承担的最高赔偿金额。18.2第三方责任限额的确定：18.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，或根据相关法律法规规定；18.2.2第三方责任限额应合理确定，以保障各方权益。18.3第三方责任限额的履行：18.3.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲乙双方损失，应按照责任限额承担赔偿责任；18.3.2第三方责任限额不影响甲乙双方根据本合同约定的其他违约责任追究。19.甲乙双方在第三方介入时的额外条款19.1甲方的额外条款：19.1.1按时提供第三方所需的相关资料；19.1.2配合第三方履行职责；19.1.3按约定支付第三方费用。19.2乙方的额外条款：19.2.1按时提供第三方所需的相关资料；19.2.2配合第三方履行职责；19.2.3按约定支付第三方费用。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的关系：第三方是甲方的合同履行监督者和争议解决者，其职责独立于甲方，不参与甲方的日常经营活动。20.2第三方与乙方的关系：第三方是乙方的合同履行监督者和争议解决者，其职责独立于乙方，不参与乙方的日常经营活动。20.3第三方与其他各方的界限：第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方，与其他各方保持明确的界限。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：违约责任清单要求：详细列明各种违约行为及对应的违约责任，包括违约金的计算方法、赔偿金额等。说明：本清单为合同附件，与本合同具有同等法律效力。2.附件二：违约责任计算公式要求：提供计算违约金和赔偿金额的具体公式，确保计算过程的透明和公正。说明：本公式为合同附件，与本合同具有同等法律效力。3.附件三：工程图纸与技术规范要求：包含工程项目的所有图纸、设计文件、技术规范等，确保施工质量符合要求。说明：本附件为合同附件，为本合同履行提供技术支持。4.附件四：工程量清单要求：详细列明工程项目的各项工程量，为工程款的结算提供依据。说明：本附件为合同附件，为本合同履行提供工程量依据。5.附件五：施工进度计划要求：制定详细的施工进度计划，确保工程按期完成。说明：本附件为合同附件，为本合同履行提供进度管理依据。6.附件六：合同履行过程中的通讯记录要求：记录合同履行过程中的所有通讯内容，包括会议纪要、函件、电子邮件等。说明：本附件为合同附件，为本合同履行提供通讯记录依据。7.附件七：第三方介入协议要求：明确第三方介入的条件、程序、职责、权限等。说明：本协议为合同附件，为本合同履行提供第三方介入依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1逾期完成施工：因乙方原因导致工程延期交付。1.2施工质量不符合要求：施工质量不符合国家或行业标准。1.3工程量变更未经双方同意：擅自变更工程量。1.4工程进度延误：因乙方原因导致工程进度延误。2.责任认定标准：2.1逾期完成施工：每逾期一天，乙方应支付合同总价款的千分之五作为违约金。2.2施工质量不符合要求：乙方应承担修复或重做责任，直至合格为止。2.3工程量变更未经双方同意：擅自变更工程量，乙方应承担由此产生的全部费用。2.4工程进度延误：每延误一天，乙方应支付合同总价款的千分之五作为违约金。3.示例说明：3.1示例一：甲方发现乙方施工的门窗不符合国家行业标准，经鉴定，乙方应承担修复或重做责任。3.2示例二：乙方因材料供应问题导致工程延期一个月，甲方有权要求乙方支付合同总价款的千分之五作为违约金。3.3示例三：甲方在工程验收时发现乙方擅自变更了工程量，乙方应承担由此产生的全部费用。全文完。2024年度铝塑窗施工合同违约责任合同2本合同目录一览1.1违约责任的定义1.2违约责任的适用范围1.3违约责任的计算方法1.4违约金的支付方式1.5违约责任的免除条件1.6违约责任的处理程序1.7违约责任的争议解决方式1.8违约责任的执行与监督1.9违约责任的期限与时效1.10违约责任的保密条款1.11违约责任的变更与解除1.12违约责任的损害赔偿1.13违约责任的证据要求1.14违约责任的合同附件第一部分：合同如下：第一条违约责任的定义1.1.1违约责任是指一方当事人违反合同约定的义务，导致合同目的无法实现或者合同履行不符合约定时，应当承担的法律责任。1.1.2违约责任包括违约金、损害赔偿、解除合同等法律后果。第二条违约责任的适用范围2.1本合同约定的违约责任适用于合同当事人之间因履行合同义务而产生的所有违约行为。2.2违约责任适用于合同履行过程中的任何阶段，包括合同签订、履行、变更和解除等。第三条违约责任的计算方法3.1违约金按照合同约定的比例和违约行为的性质计算。3.2损害赔偿按照实际损失和违约行为的直接因果关系计算。3.3合同当事人可以协商确定违约金的数额和计算方法，但不得超过实际损失的百分之三十。第四条违约金的支付方式4.1违约金应当在一方违约之日起十个工作日内支付。4.2支付违约金的方式为人民币转账，收款账户信息详见合同附件。第五条违约责任的免除条件5.1因不可抗力导致违约的，当事人可以免除违约责任。5.2不可抗力是指合同当事人无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争等。5.3当事人应当及时通知对方，并提供相关证明材料。第六条违约责任的处理程序6.1当事人一方违约后，另一方有权要求违约方承担违约责任。6.2双方应当通过友好协商解决违约责任问题。6.3协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条违约责任的争议解决方式7.1合同当事人因违约责任发生的争议，应通过协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3诉讼期间，除人民法院另有判决外，合同当事人应继续履行合同义务。第八条违约责任的执行与监督8.1合同当事人应当自觉履行违约责任，确保违约责任得到有效执行。8.2合同当事人对违约责任的履行情况负有监督义务，发现违约行为应及时制止并采取相应措施。8.3合同当事人应当对违约责任的履行情况进行记录，包括违约事实、处理结果等，并妥善保存相关证据。第九条违约责任的期限与时效9.1违约责任的期限自违约行为发生之日起计算。9.2违约责任的时效为一年，自违约行为发生之日起计算。9.3因不可抗力导致违约的，违约责任的期限和时效暂停计算，直至不可抗力消除。第十条违约责任的保密条款10.1合同当事人对违约责任的履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.2保密期限自合同终止之日起计算，不少于两年。第十一条违约责任的变更与解除11.1合同当事人经协商一致，可以变更或解除违约责任条款。11.2变更或解除违约责任条款应当以书面形式作出，并经双方签字或盖章确认。11.3变更或解除违约责任条款不影响合同其他条款的效力。第十二条违约责任的损害赔偿12.1违约方应当对因其违约行为给守约方造成的直接损失和间接损失承担损害赔偿责任。12.2损害赔偿的数额应当根据实际损失计算，包括但不限于合同履行利益、合理费用等。12.3合同当事人因违约责任发生争议，可以协商确定损害赔偿的数额，协商不成的，依法提起诉讼。第十三条违约责任的证据要求13.1合同当事人应当妥善保存与违约责任相关的证据，包括但不限于合同文本、通讯记录、证人证言等。13.2合同当事人提供的证据应当真实、合法、有效，不得伪造、篡改或隐瞒。13.3在违约责任纠纷中，证据不足的一方承担不利后果。第十四条违约责任的合同附件14.1.1合同当事人双方的银行账户信息；14.1.2违约金的具体计算方法；14.1.3不可抗力事件的具体情形和认定标准；14.1.4其他与违约责任履行相关的补充协议或说明。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1本合同中所指的第三方，包括但不限于中介方、监理方、评估方、鉴定方、仲裁机构等，他们在本合同中提供专业服务或协助解决争议。15.2第三方介入的情形15.2.1当合同履行过程中出现争议或需要专业判断时，甲乙双方可以邀请第三方介入。15.2.2第三方介入需经过甲乙双方的书面同意，并由双方共同签署第三方介入协议。16.1甲乙双方增加的额外条款16.1.1.1第三方介入的目的和范围；16.1.1.2第三方的资质要求；16.1.1.3第三方的工作流程和时间安排；16.1.1.4第三方的费用承担；16.1.1.5第三方的责任和权利。17.1第三方的责任限额17.1.1第三方在本合同中的责任，限于其专业服务范围内，且责任限额不得超过甲乙双方事先约定的金额。17.1.2第三方的责任限额应在第三方介入协议中明确，并在合同附件中予以记录。18.2第三方的权利18.2.1第三方有权根据合同约定和介入协议的要求，独立开展工作，提出专业意见。18.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以便其完成工作。19.3第三方与其他各方的划分说明19.3.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方的合同责任，也不代表任何一方。19.3.2第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。20.1第三方介入的程序20.1.1甲乙双方应就第三方介入事宜进行协商，确定第三方的角色、职责和权限。20.1.2双方协商一致后，签署第三方介入协议，明确各方权利义务。2