版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度土石方项目分包:工程合同本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程分包范围与要求4.1分包范围4.2工程质量要求4.3工期要求5.工程报价与付款方式5.1工程报价5.2付款方式5.3付款节点6.材料供应6.1材料供应责任6.2材料质量要求6.3材料价格7.工程进度与验收7.1工程进度计划7.2工程验收标准7.3验收程序8.质量保证与责任8.1质量保证措施8.2质量责任划分9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2环境保护措施10.不可抗力与风险承担10.1不可抗力定义10.2风险承担11.合同变更与解除11.1变更程序11.2解除条件12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效、终止及附件14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同订立的法律依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规制定。1.1.2本合同依据《建设工程施工合同示范文本》(GF20170201)进行编制。1.2合同订立的目的1.2.1明确双方在土石方项目分包过程中的权利和义务。1.2.2确保土石方工程的质量、安全、进度及环保要求得到满足。2.双方基本信息2.1分包方信息2.1.1分包方名称:土石方工程有限公司2.1.2分包方住所:市区路号2.1.3分包方法定代表人:2.2总包方信息2.2.1总包方名称:房地产开发有限公司2.2.2总包方住所:市区路号2.2.3总包方法定代表人:3.工程概况3.1工程名称3.1.1住宅小区土石方工程3.2工程地点3.2.1市区路号3.3工程规模3.3.1总建筑面积:100000平方米3.3.2土石方工程量:50000立方米3.4工程内容3.4.1土方开挖、运输、回填3.4.2石方爆破、运输、回填3.4.3施工现场道路、排水沟等临时设施建设4.工程分包范围与要求4.1分包范围4.1.1土石方开挖、运输、回填工程4.1.2石方爆破、运输、回填工程4.2工程质量要求4.2.1符合国家及行业相关质量标准4.2.2工程质量验收合格4.3工期要求4.3.1土石方工程:30日历天4.3.2石方工程:40日历天5.工程报价与付款方式5.1工程报价5.1.1土石方开挖、运输、回填工程:每立方米元5.1.2石方爆破、运输、回填工程:每立方米元5.2付款方式5.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价款的20%5.2.2进度款:按月进度支付,每月支付上月已完成工程量的80%5.2.3验收款:工程验收合格后支付合同总价款的50%5.2.4保修金:合同总价款的10%,保修期满后无质量问题退还6.材料供应6.1材料供应责任6.1.1分包方负责提供施工所需材料,并保证材料质量6.1.2总包方负责审核材料质量,并在必要时进行复验6.2材料质量要求6.2.1符合国家及行业相关质量标准6.2.2材料供应商须提供相关质量证明文件6.3材料价格6.3.1土石方材料价格:按市场价格执行6.3.2石方材料价格:按市场价格执行7.工程进度与验收7.1工程进度计划7.1.1分包方应根据合同要求,制定详细的工程进度计划,并报送总包方备案7.1.2总包方对分包方的工程进度计划进行审核,并在必要时进行调整7.2工程验收标准7.2.1符合国家及行业相关质量标准7.2.2工程质量验收合格7.3验收程序7.3.1分包方在工程完成后,向总包方提出验收申请7.3.2总包方在收到验收申请后,组织相关人员进行验收7.3.3验收合格后,双方签署验收报告8.质量保证与责任8.1质量保证措施8.1.1分包方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。8.1.2分包方应按照合同约定和设计要求进行施工,不得擅自改变设计。8.1.3分包方应定期进行质量检查,发现问题及时整改。8.2质量责任划分8.2.1分包方对施工过程中的质量问题承担全部责任。8.2.2总包方对施工质量的监督和验收负责,对不合格工程有权要求分包方返工或修复。9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.1.1分包方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。9.1.2分包方应制定安全生产规章制度,定期进行安全教育和培训。9.2环境保护措施9.2.1分包方应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染。9.2.2分包方应按照规定处理施工废弃物,不得随意丢弃。10.不可抗力与风险承担10.1不可抗力定义10.1.1不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2风险承担10.2.1因不可抗力导致工程延期或损失,双方互不承担责任。10.2.2因不可抗力导致工程损失,由受损方自行承担。11.合同变更与解除11.1变更程序11.1.1双方协商一致,可以变更合同内容。11.1.2变更内容应以书面形式确认,并作为合同附件。11.2解除条件11.2.1一方严重违约,另一方有权解除合同。11.2.2因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致可解除合同。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定完成工程或提供材料。12.1.2分包方未按合同约定进行施工,导致工程质量不合格。12.1.3分包方未按合同约定履行安全生产和环境保护责任。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。12.2.2违约方应支付违约金,违约金按合同约定比例计算。13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决合同争议。13.1.2协商不成,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构13.2.1双方可约定仲裁机构解决合同争议。14.合同生效、终止及附件14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后,合同自之日起生效。14.2合同终止条件14.2.1工程验收合格,合同终止。14.2.2双方协商一致解除合同。14.3合同附件清单14.3.1工程设计图纸14.3.2施工组织设计14.3.3材料清单及价格14.3.4付款计划14.3.5争议解决协议14.3.6其他双方认为必要的附件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和资质等级,能够独立承担相应的责任。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是确保工程的质量、安全、进度和环境保护等方面得到有效监督和控制。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入可通过监理、检测、咨询、保险等方式进行。16.第三方责权利16.1第三方责任16.1.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求,履行相应的责任。16.1.2第三方对因自身原因造成的损失或损害承担赔偿责任。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求分包方提供必要的施工资料和条件,以便进行监理、检测等工作。16.2.2第三方有权对分包方的施工过程进行监督和检查,并提出整改意见。16.3第三方义务16.3.1第三方应按照合同约定的时间、方式和内容进行监理、检测等工作。16.3.2第三方应保守商业秘密和技术秘密,不得泄露给任何第三方。17.第三方与其他各方的划分说明17.1分包方与第三方17.1.1分包方应积极配合第三方的监理、检测等工作,并按要求提供相关资料。17.1.2分包方应接受第三方的监督和检查,对第三方提出的整改意见及时整改。17.2总包方与第三方17.2.1总包方应监督第三方的工作,确保第三方按照合同约定履行职责。17.2.2总包方有权要求第三方提供监理、检测报告等资料。17.3第三方与甲方17.3.1甲方有权要求第三方提供监理、检测报告等资料,并对第三方的工作进行监督。17.3.2甲方有权要求第三方对因第三方原因造成的损失或损害承担赔偿责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额18.1.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失或损害的,其责任限额按合同约定执行。18.1.2第三方责任限额包括但不限于因监理、检测不慎造成的损失或损害。18.2责任限额的确定18.2.1责任限额应根据第三方的资质、经验和风险承担能力确定。18.2.2责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。18.3超额责任的处理18.3.1如第三方责任超过合同约定的限额,超出部分由第三方自行承担。18.3.2如第三方无法承担超出部分的责任,甲方有权要求分包方和总包方承担相应的责任。19.第三方变更19.1第三方变更程序19.1.1如需更换第三方,双方应协商一致,并签订变更协议。19.1.2变更协议应包括新的第三方的基本信息、责任范围和责任限额等内容。19.2第三方变更后的责任承担19.2.1变更后的第三方应继续履行原合同约定的责任。19.2.2如变更后的第三方未能履行原合同约定的责任,原第三方仍应承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程设计图纸要求:详细、准确反映工程实际情况,符合国家及行业标准。说明:设计图纸应包括总平面图、剖面图、立面图等,并附有必要的文字说明。2.施工组织设计要求:包含施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明:施工组织设计应针对具体工程特点,制定合理的施工方案,确保工程质量和安全。3.材料清单及价格要求:详细列出施工所需材料名称、规格、数量、单价及总价。说明:材料清单应包括主材、辅材、设备等,价格应反映市场价格。4.付款计划要求:明确各阶段付款金额、时间节点及支付条件。说明:付款计划应与工程进度相匹配,确保资金使用的合理性和及时性。5.争议解决协议要求:约定争议解决的方式、机构及程序。说明:争议解决协议应明确双方在发生争议时的处理方式,包括协商、调解、仲裁或诉讼。6.监理、检测报告要求:真实、客观反映工程实际情况,符合国家及行业标准。说明:监理、检测报告应包括工程进度、质量、安全等方面的检查结果,并提出改进建议。7.保险单要求:保险范围应覆盖工程建设和运营过程中的风险。说明:保险单应包括工程保险、人员意外伤害保险、设备保险等。8.环境保护验收报告要求:证明工程建设和运营过程中符合环保要求。说明:环境保护验收报告应由具备相应资质的第三方出具。9.施工许可证要求:证明工程已取得相关部门的审批。说明:施工许可证应包括工程名称、地点、建设规模、施工单位等信息。10.税收缴纳证明要求:证明相关税费已缴纳。说明:税收缴纳证明应包括税种、金额、缴纳时间等信息。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为分包方未按合同约定完成工程或提供材料。分包方未按合同约定进行施工,导致工程质量不合格。分包方未按合同约定履行安全生产和环境保护责任。总包方未按合同约定履行监督和验收职责。甲方未按合同约定支付工程款。第三方未按合同约定履行监理、检测等职责。2.违约责任认定标准违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。违约金按合同约定比例计算。超出合同约定责任限额的部分,由违约方自行承担。3.违约责任示例分包方未按合同约定完成工程,导致工程延期10天,违约金为合同总价款的1%。分包方施工过程中,因操作不当导致工程质量不合格,修复费用为合同总价款的0.5%。第三方未按合同约定进行监理,导致工程质量问题,赔偿金额为合同总价款的0.2%。全文完。2024年度土石方项目分包:工程合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.合同价款及支付方式3.1合同价款3.2支付方式3.3付款节点4.工程量及计价方式4.1工程量清单4.2计价方式4.3计价依据5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2验收标准5.3验收程序5.4验收资料6.工程变更及索赔6.1工程变更范围6.2工程变更程序6.3索赔处理7.安全生产与环境保护7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3环境保护责任7.4环境保护措施8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1不可抗力13.2通知与送达13.3合同份数及效力14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:工程进度计划14.3附件三:安全生产措施14.4附件四:环境保护措施第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:建设集团有限公司乙方:土石方工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.项目基本信息2.1项目名称2024年度土石方项目2.2项目地点省市区2.3项目规模土石方开挖总量:10000立方米土石方填方总量:8000立方米2.4项目工期自2024年3月1日起至2024年12月31日止,共计10个月2.5项目质量要求符合国家及行业标准,确保工程质量合格3.合同价款及支付方式3.1合同价款土石方开挖费用:1000元/立方米土石方填方费用:800元/立方米3.2支付方式甲方在合同签订后支付合同总价的30%作为预付款工程进度达到50%时支付合同总价的50%工程竣工验收合格后支付合同总价的20%4.工程量及计价方式4.1工程量清单详细列出土石方开挖、填方的工程量及单价4.2计价方式按照工程量清单中的工程量和单价计算总价4.3计价依据以国家及行业标准为依据,结合当地实际情况进行计价5.工程进度及验收5.1工程进度计划详细列出每个阶段的工程量、工期及验收时间5.2验收标准按照国家及行业标准进行验收,确保工程质量合格5.3验收程序甲方在工程进度达到验收节点时,组织验收5.4验收资料提供工程量清单、施工记录、质量检验报告等验收资料6.工程变更及索赔6.1工程变更范围因不可抗力、设计变更等原因引起的工程量增减6.2工程变更程序甲方在变更发生前通知乙方,双方协商一致后,签订变更协议6.3索赔处理甲方应在接到乙方索赔申请后7日内答复,如有异议,双方协商解决7.安全生产与环境保护7.1安全生产责任乙方负责施工现场的安全生产管理,确保施工安全7.2安全生产措施制定安全生产管理制度,进行安全生产培训,配备必要的安全设施7.3环境保护责任乙方负责施工现场的环保工作,采取有效措施减少对环境的影响7.4环境保护措施对施工现场进行围挡,设置环保设施,及时清理施工垃圾8.保密条款8.1保密内容本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、工程资料、客户信息等均为保密内容。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。8.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露保密信息的,应承担相应的法律责任,包括但不限于停止泄露、赔偿损失等。9.合同解除及终止9.1合同解除条件1.一方严重违反合同约定,另一方在通知后30日内未采取补救措施或补救措施无效。2.发生不可抗力事件,导致合同无法履行。3.合同约定的其他解除条件。9.2合同终止条件合同履行完毕,达到合同约定的终止条件或双方协商一致解除合同。9.3解除或终止程序1.一方提出解除或终止合同的,应书面通知另一方。2.双方应在收到通知后30日内协商确定解除或终止合同的具体事宜。10.违约责任10.1违约情形1.一方未按合同约定履行义务或履行义务不符合约定的。2.一方未按时支付合同价款的。3.一方泄露对方商业秘密的。10.2违约责任1.违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。2.违约方应支付违约金,违约金数额根据违约情节和损失大小确定。11.争议解决11.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议。2.协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构合同签订地人民法院。12.合同生效及终止12.1合同生效条件合同双方签字盖章后,自合同签订之日起生效。12.2合同终止条件合同履行完毕或根据合同约定解除或终止。13.其他约定事项13.1不可抗力1.不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。2.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。13.2通知与送达1.通知应以书面形式发送。2.通知送达以对方签收或邮戳日期为准。13.3合同份数及效力本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.合同附件14.1附件一:工程量清单详细列出土石方开挖、填方的工程量及单价。14.2附件二:工程进度计划详细列出每个阶段的工程量、工期及验收时间。14.3附件三:安全生产措施制定安全生产管理制度,进行安全生产培训,配备必要的安全设施。14.4附件四:环境保护措施对施工现场进行围挡,设置环保设施,及时清理施工垃圾。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而提供中介、咨询、监理、检测、保险、融资等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围1.中介服务:为甲乙双方提供信息对接、协调沟通等服务。2.咨询服务:为甲乙双方提供技术、管理、法律等方面的咨询服务。3.监理服务:对施工过程进行监督、检查,确保工程质量。4.检测服务:对工程材料、设备进行检测,确保符合相关标准。5.保险服务:为工程提供保险保障,降低风险。6.融资服务:为甲乙双方提供融资渠道,解决资金问题。16.第三方介入的约定16.1第三方介入程序1.甲乙双方协商一致,决定引入第三方服务。2.双方共同与第三方签订服务协议,明确服务内容、费用、期限等。3.第三方按照协议约定履行职责。16.2第三方介入的支付第三方服务的费用由甲乙双方按照协议约定分别承担。17.第三方责任限额17.1第三方责任界定第三方在履行服务过程中,因自身原因导致服务质量问题或造成损失的,应承担相应的责任。17.2第三方责任限额1.第三方责任限额由甲乙双方在服务协议中约定,最高不超过服务协议总金额的10%。2.第三方责任限额不包括因不可抗力、甲乙双方原因或其他非第三方原因造成的损失。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方责任划分1.第三方应按照服务协议履行职责,对甲方提供的服务质量负责。2.甲方对第三方的服务进行监督,如发现第三方存在违约行为,有权要求第三方整改或解除服务协议。18.2第三方与乙方责任划分1.第三方应按照服务协议履行职责,对乙方提供的服务质量负责。2.乙方对第三方的服务进行监督,如发现第三方存在违约行为,有权要求第三方整改或解除服务协议。18.3第三方与甲乙双方责任划分1.第三方对甲乙双方均承担服务协议约定的责任。2.甲乙双方对第三方提供的服务质量均有监督权,如发现第三方存在违约行为,均有权要求第三方整改或解除服务协议。19.第三方介入的终止19.1第三方介入终止条件1.服务协议约定的服务期限届满。2.甲乙双方协商一致,决定终止第三方介入。3.第三方违约,甲乙双方有权解除服务协议。19.2第三方介入终止程序1.甲乙双方书面通知第三方,终止其介入服务。2.第三方应在接到通知后30日内办理相关手续,并退出介入服务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细列出土石方开挖、填方的工程量及单价,包括但不限于:土石方开挖量:立方米土石方填方量:立方米各项工程量的单价:元/立方米2.附件二:工程进度计划列出每个阶段的工程量、工期及验收时间,包括但不限于:施工阶段划分各施工阶段的开始和结束时间各施工阶段的工程量各施工阶段的验收时间3.附件三:安全生产措施包括但不限于:安全生产管理制度安全生产培训计划安全防护设施清单施工现场安全管理制度4.附件四:环境保护措施包括但不限于:环境保护管理制度环境监测计划施工现场环保设施清单环境保护责任划分5.附件五:合同双方资质证明文件包括但不限于:甲方营业执照副本乙方营业执照副本甲方安全生产许可证副本乙方安全生产许可证副本6.附件六:第三方服务协议包括但不限于:第三方服务内容服务期限服务费用第三方责任范围7.附件七:工程验收报告包括但不限于:验收时间验收人员验收结果验收意见8.附件八:工程变更记录包括但不限于:变更原因变更内容变更影响变更审批手续9.附件九:工程索赔报告包括但不限于:索赔原因索赔金额索赔依据索赔处理结果说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按合同约定支付价款未按时提供施工场地未按合同约定提供施工图纸乙方违约行为:未按时完成工程量工程质量不符合约定未按合同约定进行工程变更未按时提交工程验收报告2.责任认定标准:甲方违约责任认定:未按合同约定支付价款:按每日万分之五支付滞纳金未按时提供施工场地:赔偿乙方因此造成的损失未按合同约定提供施工图纸:赔偿乙方因此造成的损失乙方违约责任认定:未按时完成工程量:赔偿甲方因此造成的损失工程质量不符合约定:返工或修复,并赔偿甲方因此造成的损失未按合同约定进行工程变更:赔偿甲方因此造成的损失未按时提交工程验收报告:赔偿甲方因此造成的损失3.示例说明:示例一:甲方未按合同约定支付价款,乙方有权要求甲方支付滞纳金,每日万分之五。示例二:乙方未按时完成工程量,甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失,如工期延误等。全文完。2024年度土石方项目分包:工程合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2主合同方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.工程范围及内容3.1土石方开挖工程3.2土石方回填工程3.3土石方运输工程3.4土石方整理工程4.工程进度安排4.1工程开工时间4.2工程完工时间4.3工程进度节点5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.工程费用6.1工程总价6.2费用组成6.3付款方式6.4付款时间7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理8.环境保护8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境污染事故处理9.合同变更9.1变更程序9.2变更内容9.3变更责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任13.合同生效13.1生效条件13.2生效时间13.3生效方式14.其他14.1合同附件14.2合同份数14.3合同签署日期14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息a.名称:X有限公司b.注册地址:省市区街道号c.法定代表人:d.联系电话:138xxxx56781.2主合同方信息a.名称:建设集团有限公司b.注册地址:省市区街道号c.法定代表人:d.联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称:2024年度土石方项目2.2项目地点:省市县镇2.3项目规模:总面积1000亩,土石方量50000立方米2.4项目类型:基础设施建设3.工程范围及内容3.1土石方开挖工程a.开挖深度:平均深度3米b.开挖面积:1000亩c.开挖方式:机械开挖3.2土石方回填工程a.回填材料:当地砂石b.回填厚度:平均厚度2米c.回填方式:机械回填3.3土石方运输工程a.运输距离:平均距离5公里b.运输方式:自卸汽车运输c.运输量:50000立方米3.4土石方整理工程a.整理标准:满足工程建设要求b.整理方式:人工整理4.工程进度安排4.1工程开工时间:2024年3月1日4.2工程完工时间:2024年9月30日4.3工程进度节点a.2024年4月30日:完成土石方开挖b.2024年5月31日:完成土石方回填c.2024年6月30日:完成土石方运输d.2024年7月31日:完成土石方整理5.工程质量要求5.1质量标准:符合国家相关标准和规范5.2质量检验a.施工过程中进行自检b.施工完成后进行验收c.验收合格后方可交付使用5.3质量责任a.分包方负责工程质量的全部责任b.主合同方负责监督和验收工程质量6.工程费用6.1工程总价:人民币500万元6.2费用组成a.土石方开挖费:人民币200万元b.土石方回填费:人民币150万元c.土石方运输费:人民币100万元d.土石方整理费:人民币50万元6.3付款方式a.预付款:合同签订后5个工作日内支付人民币50万元b.进度款:按工程进度支付,每月支付一次c.结算款:工程验收合格后支付剩余款项6.4付款时间a.预付款支付时间:合同签订后5个工作日内b.进度款支付时间:每月五个工作日内c.结算款支付时间:工程验收合格后15个工作日内8.安全生产8.1安全生产责任a.分包方负责施工现场的安全生产管理,确保施工安全。b.主合同方负责监督分包方的安全生产活动,提供必要的安全生产资源。8.2安全生产措施a.制定安全生产操作规程,确保施工人员熟知并遵守。b.定期进行安全培训,提高施工人员的安全意识。c.配备必要的安全防护设施和应急救援设备。8.3安全生产事故处理a.事故发生后,立即启动应急预案,组织救援。b.及时上报事故情况,配合相关部门进行调查处理。c.对事故原因进行分析,制定整改措施,防止类似事故再次发生。9.环境保护9.1环境保护责任a.分包方负责施工现场的环境保护,遵守国家相关环保法规。b.主合同方负责监督分包方的环保措施执行情况。9.2环境保护措施a.控制施工现场扬尘,采取洒水降尘等措施。b.处理施工过程中产生的废水、废气,确保达标排放。c.对施工垃圾进行分类处理,减少对环境的影响。9.3环境污染事故处理a.事故发生后,立即采取措施控制污染源,减少损失。b.及时上报事故情况,配合相关部门进行调查处理。c.对事故原因进行分析,制定整改措施,防止类似事故再次发生。10.合同变更10.1变更程序a.双方协商一致后,签订书面变更协议。b.变更内容需符合法律法规和合同约定。10.2变更内容a.工程范围、工程量、工程进度、工程费用等的变更。b.合同条款的变更,如付款方式、质量标准等。10.3变更责任a.变更造成的损失由责任方承担。b.双方均有过错的,按过错比例分担损失。11.违约责任11.1违约情形a.分包方未按合同约定完成工程任务的。b.分包方未按合同约定支付工程费用的。c.主合同方未按合同约定提供施工条件的。11.2违约责任a.违约方需承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。b.违约金的具体数额由双方协商确定。11.3违约处理a.违约发生后,双方应协商解决。b.协商不成,可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式a.双方协商解决。b.协商不成,提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决程序a.提交仲裁申请书,仲裁委员会受理。b.仲裁委员会组织仲裁,双方出庭陈述。c.仲裁委员会作出仲裁裁决,双方履行裁决。12.3争议解决期限a.争议发生后,双方应在30日内协商解决。b.协商不成,提交仲裁委员会仲裁的,仲裁期限为60日。13.合同解除13.1解除条件a.双方协商一致解除合同。b.一方违约,另一方有权解除合同。13.2解除程序a.提出解除合同的一方书面通知对方。b.双方确认解除合同,签订解除协议。13.3解除责任a.解除合同造成的损失由责任方承担。b.双方均有过错的,按过错比例分担损失。14.其他14.1合同附件a.施工图纸及技术规范b.施工进度计划c.质量保证书d.付款计划14.2合同份数a.合同一式两份,双方各执一份。14.3合同签署日期a.本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.4合同生效日期a.本合同自合同签署之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义a.本合同中的第三方是指除合同双方外的任何单位或个人,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询顾问等。b.第三方介入合同是为了确保合同执行的公正性、专业性及合法性。15.2第三方责任限额a.第三方在执行本合同时,应承担相应的法律责任。b.第三方的责任限额由双方在合同中约定,具体金额根据第三方提供的服务性质和风险程度确定。c.第三方的责任限额不得超过合同总价的10%。15.3第三方责权利划分a.第三方在合同中的权利:1.按照合同约定,获得相应的报酬。2.在合同执行过程中,有权要求合同双方提供必要的支持与配合。3.在发现合同执行过程中存在问题或风险时,有权向合同双方提出建议或要求整改。b.第三方在合同中的义务:1.按照合同约定,履行相应的职责,确保合同执行的公正性、专业性及合法性。2.对合同执行过程中的问题或风险,及时向合同双方报告。3.严格遵守国家法律法规和行业标准,确保自身行为合法合规。15.4第三方与其他各方的划分说明a.第三方与分包方的关系:1.第三方对分包方的监督和管理,不改变分包方与主合同方之间的合同关系。2.第三方对分包方的建议或要求整改,分包方应予以配合,如分包方认为不合理,可向主合同方提出异议。b.第三方与主合同方的关系:1.第三方作为主合同方的合作伙伴,协助主合同方对分包方进行监
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 科研机构行业实验室安全保障
- 咨询服务保安员工作总结
- 公司注册代理合同三篇
- 动漫游戏行业会计的特点总结
- 2023年浙江省杭州市公开招聘警务辅助人员辅警笔试自考题2卷含答案
- 《合理使用中成药》课件
- 高三学习计划书
- 河北省唐山市(2024年-2025年小学六年级语文)统编版随堂测试(下学期)试卷及答案
- 2024年防沉剂项目资金筹措计划书
- 顾客检查表(完整版)
- 世界职业院校技能大赛高职组“关务实务组”赛项参考试题及答案
- 高中历史教师资格考试面试试题及解答参考(2024年)
- 北师大版(2024新版)生物七年级上册期末考点复习提纲
- 期末 试题 -2024-2025学年人教PEP版英语六年级上册 (含答案)
- 2024年理论中心组学习心得体会模版(2篇)
- 浙江省杭州市2023-2024学年六年级上学期语文期末试卷(含答案)
- 环保行业工业废气污染防治技术路线方案
- 电工的职业健康培训
- 《预防性侵害讲座》课件
- 2024年中国船舶涂料市场调查研究报告
- 体能准备活动与放松
评论
0/150
提交评论