古建筑修复招投标索赔案例

古建筑修复招投标索赔案例合同编号：__________合同双方：鉴于：1.甲方作为古建筑修复项目的业主，拟对位于__________的古建筑进行修复和保护，以传承和弘扬中华民族优秀的传统文化；2.乙方具有古建筑修复资质，具备完成修复项目的技术实力和人力资源；3.甲方通过公开招投标方式选定乙方为修复项目的施工单位；4.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条合同范围与内容（1）古建筑修复项目的施工图纸及设计方案；（2）古建筑修复项目的施工组织与管理；（3）古建筑修复项目的质量标准与验收；（4）古建筑修复项目的工程造价与支付；（5）古建筑修复项目的工期与进度；（6）古建筑修复项目的安全文明施工；（7）古建筑修复项目的违约责任与索赔；（8）古建筑修复项目的争议解决等。1.2乙方应按照甲方的要求，完成古建筑修复项目的全部施工任务，并保证修复质量符合国家及行业相关标准和规定。第二条合同价格2.1本合同的工程总造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付乙方的工程进度款按双方约定的比例逐月结算，具体支付方式如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总造价的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总造价的30%作为进度款；（3）工程进度达到90%时，甲方支付乙方工程总造价的50%作为进度款；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%作为尾款。第三条合同工期3.1本合同约定的工期为______个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方要求进行施工，确保修复质量。4.2工程竣工后，乙方应配合甲方进行验收，如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条安全生产5.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规、施工现场安全文明施工标准进行施工，确保施工过程中的安全生产。5.2乙方应承担施工现场的安全生产责任，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。第六条违约责任与索赔6.1乙方如未按照合同约定的质量、工期完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×违约比例×违约天数。6.2甲方如未按照合同约定支付工程进度款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×滞纳天数×逾期付款比例。6.3双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、施工图纸等信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。7.2双方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。第八条合同的生效、变更与解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。8.2合同生效后，如双方同意变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方盖章确认。8.3合同解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理施工现场，确保安全生产。第九条其他约定9.1双方在履行合同过程中发生的税金、费用等，按照国家相关法律法规和政策规定承担。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月一、附件列表：1.古建筑修复项目施工图纸及设计方案2.古建筑修复项目施工组织与管理计划3.古建筑修复项目质量标准及验收细则4.工程造价明细表5.工程进度款支付证明6.安全生产管理计划7.招投标文件8.双方资质证明文件9.保密协议10.合同变更、解除协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定质量、工期完成施工任务2.甲方未按照约定支付工程进度款3.乙方未遵守保密条款，泄露甲方商业秘密、技术秘密等信息4.乙方未按照安全生产管理计划进行施工，导致安全事故5.甲方未提供施工图纸、设计方案等必要资料，导致工程延期6.甲方未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.古建筑修复项目：指对具有历史、艺术、科学价值的古建筑进行修复、保护工程。2.招投标：指业主单位通过公开发布工程信息，邀请符合条件的施工单位参加竞争，选择施工单位的过程。3.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的赔偿金。4.滞纳金：指一方未按照约定时间支付款项，应向对方支付的逾期付款赔偿金。5.保密协议：指双方在合同履行过程中，对涉及商业秘密、技术秘密等信息进行保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加强施工组织，合理安排人力、物力，确保工程进度。2.质量问题：乙方应严格按照国家标准、行业标准进行施工，甲方应加强监督检查。3.支付纠纷：双方应明确支付条款，按照约定时间、比例支付工程进度款。4.安全事故：乙方应加强安全生产管理，提前预防安全风险。5.争议解决：双方可先进行友好协商，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼