epc合同和总包合同范例

epc合同和总包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“买方”）：__________________________

乙方（以下简称“卖方”）：__________________________

鉴于：

1.买方需要乙方提供工程、采购、建设（以下简称“EPC”）服务，以满足其项目建设的需要。

2.乙方同意按照买方的要求，提供EPC服务。

3.买方同意按照合同约定向乙方支付服务费用。

4.乙方同意按照合同约定，对EPC服务中涉及的总包合同部分进行管理和协调。

根据以上事实，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、合同范围

1.本合同涉及的范围包括EPC服务和总包合同部分。

2.EPC服务内容包括但不限于工程设计、设备采购、施工建设、调试运行等。

3.总包合同部分由乙方负责管理和协调，包括但不限于施工合同、设备采购合同、分包合同等。

二、服务内容

1.乙方应按照合同约定，提供符合国家法律法规、行业标准、项目要求的EPC服务。

2.乙方应按照合同约定，完成总包合同部分的管理和协调工作。

3.乙方应按照合同约定，保证EPC服务的质量和进度。

三、服务费用及支付

1.EPC服务费用按照合同约定进行计算，具体金额以合同附件为准。

2.买方应在合同约定的期限内，按照合同约定的方式向乙方支付服务费用。

3.乙方有权按照合同约定，对服务费用进行调整。

四、合同期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为________年。

2.合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期________年。

五、违约责任

1.如乙方未按照合同约定提供EPC服务，导致买方损失，乙方应承担相应的违约责任。

2.如买方未按照合同约定支付服务费用，乙方有权要求买方支付违约金。

3.如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.EPC服务费用明细表

2.总包合同部分管理及协调方案

3.其他相关文件

甲方（盖章）：__________________________

乙方（盖章）：__________________________

签订日期：__________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“买方”）：__________________________

乙方（以下简称“卖方”）：__________________________

第三方（以下简称“丙方”）：__________________________

鉴于：

1.买方拟实施某项目，需乙方提供EPC服务，并引入丙方作为关键设备供应商，以确保项目顺利进行。

2.乙方同意按照买方的要求，提供EPC服务，并负责协调丙方设备供应。

3.丙方同意按照买方和乙方的约定，提供所需设备，并保证设备质量。

4.买方为确保自身权益，需在合同中明确各方的责权利，并设置相应的违约及限制条款。

根据以上事实，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、合同范围

1.本合同涉及EPC服务、丙方设备供应及项目管理。

2.EPC服务内容包括但不限于工程设计、设备采购、施工建设、调试运行等。

3.丙方负责提供项目所需的关键设备，并保证设备质量。

二、服务内容

1.乙方应按照合同约定，提供符合国家法律法规、行业标准、项目要求的EPC服务。

2.乙方应负责协调丙方设备供应，确保设备按时、按质交付。

3.丙方应按照合同约定，提供项目所需设备，并保证设备质量。

4.买方有权对EPC服务及设备供应进行监督和检查。

三、服务费用及支付

1.EPC服务费用按照合同约定进行计算，具体金额以合同附件为准。

2.丙方设备供应费用按照合同约定进行计算，具体金额以合同附件为准。

3.买方应在合同约定的期限内，按照合同约定的方式向乙方支付EPC服务费用。

4.买方应在合同约定的期限内，按照合同约定的方式向丙方支付设备供应费用。

四、丙方责任与权利

1.丙方应保证所供应设备的质量、性能、安全等符合国家标准和项目要求。

2.丙方应按照合同约定，按时交付设备。

3.丙方有权获得设备供应费用。

4.丙方应配合乙方完成设备安装、调试工作。

五、乙方责任与权利

1.乙方应按照合同约定，提供符合要求的EPC服务。

2.乙方有权获得EPC服务费用。

3.乙方有权对丙方设备供应进行监督和协调。

4.乙方有权对EPC服务及设备供应进行验收。

六、买方权益

1.买方有权要求乙方和丙方按照合同约定履行各自义务。

2.买方有权对EPC服务及设备供应进行监督和检查。

3.买方有权要求乙方和丙方对违约行为承担相应责任。

4.买方有权要求乙方和丙方对项目进度、质量进行保证。

七、违约责任

1.乙方未按照合同约定提供EPC服务，导致项目进度延误或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。

2.丙方未按照合同约定提供设备，导致项目进度延误或质量不合格，丙方应承担相应的违约责任。

3.乙方和丙方未能按照合同约定履行义务，买方有权要求其承担违约金。

八、限制条款

1.乙方和丙方未经买方同意，不得擅自变更合同内容。

2.乙方和丙方不得将合同权利和义务转让给第三方。

3.乙方和丙方不得利用合同进行不正当竞争。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为________年。

2.合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期________年。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.EPC服务费用明细表

2.丙方设备供应费用明细表

3.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.引入丙方作为关键设备供应商，确保项目所需设备的质量和供应。

2.通过丙方参与，降低项目成本，提高项目效率。

3.分散风险，降低买方对单一供应商的依赖。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障甲方权益，确保项目顺利进行。

2.明确各方责任，提高合同执行力。

3.加强项目管理，提高项目质量。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“买方”）：__________________________

乙方（以下简称“卖方”）：__________________________

第三方（以下简称“丙方”）：__________________________

鉴于：

1.买方拟投资建设某工业项目，需乙方作为总包商负责项目的整体实施，并引入丙方作为关键设备供应商，以实现项目的高效推进。

2.乙方作为总包商，希望借助丙方的设备供应能力，提升项目的竞争力。

3.丙方希望通过参与项目，扩大市场份额，并建立长期合作关系。

根据以上事实，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、合同范围

1.本合同涉及项目的总包实施、丙方设备供应及项目管理。

2.乙方作为总包商，负责项目的整体实施，包括但不限于工程设计、设备采购、施工建设、调试运行等。

3.丙方负责提供项目所需的关键设备，并保证设备质量。

二、服务内容

1.乙方应按照合同约定，提供符合国家法律法规、行业标准、项目要求的总包服务。

2.乙方应负责协调丙方设备供应，确保设备按时、按质交付。

3.丙方应按照合同约定，提供项目所需设备，并保证设备质量。

4.买方有权对乙方的总包服务及丙方的设备供应进行监督和检查。

三、服务费用及支付

1.乙方总包服务费用按照合同约定进行计算，具体金额以合同附件为准。

2.丙方设备供应费用按照合同约定进行计算，具体金额以合同附件为准。

3.买方应在合同约定的期限内，按照合同约定的方式向乙方支付总包服务费用。

4.买方应在合同约定的期限内，按照合同约定的方式向丙方支付设备供应费用。

四、丙方责任与权利

1.丙方应保证所供应设备的质量、性能、安全等符合国家标准和项目要求。

2.丙方应按照合同约定，按时交付设备。

3.丙方有权获得设备供应费用。

4.丙方有权要求乙方在设备安装、调试过程中提供必要的协助。

五、乙方责任与权利

1.乙方应按照合同约定，提供符合要求的总包服务。

2.乙方有权获得总包服务费用。

3.乙方有权对丙方设备供应进行监督和协调。

4.乙方有权对总包服务及设备供应进行验收。

六、买方权益

1.买方有权要求乙方和丙方按照合同约定履行各自义务。

2.买方有权对乙方的总包服务及丙方的设备供应进行监督和检查。

3.买方有权要求乙方和丙方对违约行为承担相应责任。

4.买方有权要求乙方和丙方对项目进度、质量进行保证。

七、违约责任

1.乙方未按照合同约定提供总包服务，导致项目进度延误或质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。

2.丙方未按照合同约定提供设备，导致项目进度延误或质量不合格，丙方应承担相应的违约责任。

3.乙方和丙方未能按照合同约定履行义务，买方有权要求其承担违约金。

八、限制条款

1.乙方和丙方未经买方同意，不得擅自变更合同内容。

2.乙方和丙方不得将合同权利和义务转让给第三方。

3.乙方和丙方不得利用合同进行不正当竞争。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为________年。

2.合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期________年。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.乙方总包服务