版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
房建合同范例清包第一篇范文:合同编号:__________
甲方(以下称“发包方”):
地址:__________________
法定代表人:__________________
乙方(以下称“承包方”):
地址:__________________
法定代表人:__________________
鉴于:
1.发包方拟将位于__________________的房屋建设项目(以下简称“本工程”)交由承包方进行施工。
2.承包方具备施工资质,愿意承担本工程的施工任务。
3.双方经友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:__________________
2.工程地点:__________________
3.工程规模:__________________
4.工程内容:__________________
5.工程预算:__________________
二、承包范围及工期
1.承包方负责本工程的全部施工任务,包括但不限于土建、装饰、安装等。
2.本工程工期为____年____个月,自合同签订之日起计算。
三、工程款项及支付方式
1.发包方应按照以下进度支付工程款项:
(1)合同签订后____个工作日内,支付合同总价款的____%作为预付款;
(2)工程开工后____个月,支付合同总价款的____%作为进度款;
(3)工程竣工验收合格后____个月,支付合同总价款的____%作为竣工款;
(4)工程保修期满后____个月,支付合同总价款的____%作为保修金。
2.支付方式:银行转账或现金支付。
四、工程质量及验收
1.承包方应按照国家有关工程质量和验收标准进行施工,确保工程质量达到国家规定的合格标准。
2.工程竣工验收合格后,发包方应在____个工作日内向承包方支付竣工款。
五、工程变更及索赔
1.在工程实施过程中,如因以下原因导致工程量增加或减少,双方应协商确定变更:
(1)设计变更;
(2)地质条件变化;
(3)工程量增加或减少;
(4)不可抗力等因素。
2.因变更导致工程款增加或减少,双方应按照以下原则处理:
(1)工程款增加:按实际发生费用支付;
(2)工程款减少:由承包方承担。
3.发包方因施工质量问题要求承包方进行返工、加固或补修,承包方应无条件接受,并承担由此产生的全部费用。
六、违约责任
1.任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
2.发包方未按约定支付工程款项,应向承包方支付____%的违约金。
3.承包方未按约定完成工程,应向发包方支付____%的违约金。
七、争议解决
1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
2.本合同一式____份,双方各执____份,自双方签字盖章之日起生效。
附件:
1.工程设计图纸及施工图
2.施工合同专用条款
3.其他相关文件
甲方(盖章):__________________
乙方(盖章):__________________
签订日期:__________________
第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导
甲方(以下称“发包方”):
地址:__________________
法定代表人:__________________
乙方(以下称“承包方”):
地址:__________________
法定代表人:__________________
丙方(以下称“监理方”):
地址:__________________
法定代表人:__________________
鉴于:
1.发包方拟将位于__________________的房屋建设项目(以下简称“本工程”)交由承包方进行施工。
2.承包方具备施工资质,愿意承担本工程的施工任务。
3.为确保工程质量和施工进度,发包方委托监理方对施工过程进行全程监理。
4.双方经友好协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:__________________
2.工程地点:__________________
3.工程规模:__________________
4.工程内容:__________________
5.工程预算:__________________
二、承包范围及工期
1.承包方负责本工程的全部施工任务,包括但不限于土建、装饰、安装等。
2.本工程工期为____年____个月,自合同签订之日起计算。
三、监理方责任与权利
1.监理方对本工程进行全过程监理,确保工程质量、施工进度和安全。
2.监理方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求,承包方应在规定时间内整改完毕。
3.监理方有权对施工进度进行监督,如发现进度滞后,有权要求承包方采取措施加快进度。
4.监理方有权对施工过程中出现的重大安全事故进行调查,并要求承包方承担责任。
四、工程款项及支付方式
1.发包方应按照以下进度支付工程款项:
(1)合同签订后____个工作日内,支付合同总价款的____%作为预付款;
(2)工程开工后____个月,支付合同总价款的____%作为进度款;
(3)工程竣工验收合格后____个月,支付合同总价款的____%作为竣工款;
(4)工程保修期满后____个月,支付合同总价款的____%作为保修金。
2.支付方式:银行转账或现金支付。
五、工程质量及验收
1.承包方应按照国家有关工程质量和验收标准进行施工,确保工程质量达到国家规定的合格标准。
2.工程竣工验收合格后,发包方应在____个工作日内向承包方支付竣工款。
六、甲方的权益与责任
1.甲方有权要求承包方在施工过程中按照合同约定进行施工,确保工程质量和进度。
2.甲方有权要求监理方对施工过程进行严格监理,确保工程质量和安全。
3.甲方有权对施工过程中出现的问题提出整改要求,承包方应在规定时间内整改完毕。
4.甲方有权要求承包方对施工过程中出现的重大安全事故承担责任。
5.甲方有权在工程竣工后对工程质量进行验收,如验收不合格,有权要求承包方进行整改。
七、乙方的违约及限制条款
1.承包方未按约定完成工程,应向发包方支付____%的违约金。
2.承包方未按约定进行施工,导致工程质量不合格,应承担修复费用,并赔偿发包方因此遭受的损失。
3.承包方在施工过程中出现重大安全事故,应承担全部责任,并赔偿发包方因此遭受的损失。
4.承包方不得擅自改变工程设计和施工方案,如需变更,应经发包方同意。
5.承包方不得转包或分包本工程,如发现转包或分包行为,发包方有权解除合同。
八、争议解决
1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、合同终止
1.在以下情况下,合同终止:
(1)工程竣工并验收合格;
(2)承包方违约,经甲方催告后仍未履行;
(3)因不可抗力导致合同无法履行。
2.合同终止后,双方应按照约定进行结算。
第三方介入的意义和目的在于确保工程质量和施工进度,同时加强对承包方的监管。甲方为主导的目的和意义在于保障自身的权益,确保工程按预期完成,并获得满意的质量和进度。
附件:
1.工程设计图纸及施工图
2.施工合同专用条款
3.监理合同专用条款
4.其他相关文件
甲方(盖章):__________________
乙方(盖章):__________________
丙方(盖章):__________________
签订日期:__________________
第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导
甲方(以下称“业主”):
地址:__________________
法定代表人:__________________
乙方(以下称“开发商”):
地址:__________________
法定代表人:__________________
丙方(以下称“设计方”):
地址:__________________
法定代表人:__________________
鉴于:
1.业主拟开发位于__________________的住宅项目(以下简称“本项目”)。
2.开发商具备房地产开发资质,愿意承担本项目的开发建设任务。
3.为确保项目设计符合业主需求和行业标准,业主委托设计方进行项目设计。
4.双方经友好协商,达成如下协议:
一、项目概况
1.项目名称:__________________
2.项目地点:__________________
3.项目规模:__________________
4.项目内容:__________________
5.项目预算:__________________
二、开发商责任与权利
1.开发商负责本项目的开发建设,包括但不限于土地取得、规划设计、施工建设、销售服务等。
2.开发商有权要求设计方根据业主需求提供设计方案,并对设计方案进行修改和完善。
3.开发商有权选择合适的施工队伍进行施工,并监督施工过程。
4.开发商有权对项目进行市场推广和销售,并享有项目销售所得的收益。
三、设计方责任与权利
1.设计方负责本项目的设计工作,包括但不限于建筑设计、结构设计、设备设计等。
2.设计方有权根据甲方要求调整设计方案,确保设计方案的合理性和可行性。
3.设计方有权要求开发商提供必要的施工条件和数据,以完成设计任务。
4.设计方有权获得项目设计费用,并按照合同约定的时间节点收取费用。
四、业主权益与责任
1.业主有权要求开发商按照合同约定的时间节点完成项目的开发建设。
2.业主有权要求设计方提供符合国家标准和行业规范的设计方案。
3.业主有权对开发商的施工过程进行监督,确保施工质量。
4.业主有权对项目进行验收,并在验收合格后支付相应的款项。
五、违约责任
1.开发商未按约定完成项目,应向业主支付____%的违约金。
2.开发商在施工过程中出现质量问题,应承担修复费用,并赔偿业主因此遭受的损失。
3.设计方未按约定提供设计方案,应向业主支付____%的违约金。
4.设计方的设计方案不符合国家标准和行业规范,应承担相应的责任。
六、甲方违约及限制条款
1.业主未按约定支付设计费用,应向设计方支付____%的违约金。
2.业主未按约定提供项目设计所需的数据和条件,应承担相应的责任。
3.业主不得擅自变更设计方案,如需变更,应经设计方同意。
4.业主不得擅自调整项目预算,如需调整,应经开发商同意。
七、争议解决
1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、合同终止
1.在以下情况下,合同终止:
(1)项目竣工并验收合格;
(2)开发商违约,经业主催告后仍未履行;
(3)因不可抗力导致合同无法履行。
2.合同终止后,双方应按照约定进行结算。
乙方为主导的目的和意义在于保障自身在项目开发建设中的权益,确保项目按
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 19701.1-2024外科植入物超高分子量聚乙烯第1部分:粉料
- 浙江省绍兴市2024-2025学年高二上学期12月月考语文试题及参考答案
- 《计算语言学概论》课件
- 体癣的临床护理
- 《试乘试驾培训》课件
- 2021年连锁包点行业巴比食品分析报告
- 皮肤松弛的临床护理
- JJF(陕) 074-2021 应变控制式直剪仪校准规范
- 《计数器和寄存器》课件
- 个人职业素养的提升方向计划
- SH3503石油化工验收文件表格
- 一年级语文上册看图写话训练
- GB/T 6479-2013高压化肥设备用无缝钢管
- GB/T 6072.1-2008往复式内燃机性能第1部分:功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法通用发动机的附加要求
- 鹊桥仙秦观阅读理解及答案
- 企业年终总结大会PPT模板
- 2023年黑龙江公务员考试申论真题及答案
- 菌种保藏的方法课件
- 主播直播带货脚本excel模板
- 焊工复训课件
- 《中国近代史纲要》社会实践作业
评论
0/150
提交评论