工程中途停工合同范例

工程中途停工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目中途停工事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：__________________________

1.2项目地点：__________________________

1.3项目业主：__________________________

1.4项目合同总价：__________________________

1.5工程开工日期：__________________________

1.6工程竣工日期：__________________________

二、中途停工原因及责任划分

2.1中途停工原因：__________________________

2.2中途停工责任划分：

2.2.1甲方原因造成的停工，由甲方承担全部责任。

2.2.2乙方原因造成的停工，由乙方承担全部责任。

2.2.3不可抗力因素造成的停工，由双方各自承担相应责任。

三、中途停工期间费用及责任

3.1中途停工期间，甲方应按照合同约定支付乙方停工期间的人工费、材料费、机械租赁费等费用。

3.2乙方应确保停工期间现场安全，防止发生安全事故。

3.3因中途停工导致工程进度延误，甲方应按照合同约定支付乙方违约金。

四、复工及验收

4.1中途停工结束后，乙方应在接到甲方复工通知后，立即组织施工队伍进行复工。

4.2复工后，甲方应按照合同约定对复工程序进行监督。

4.3工程复工完成后，乙方应按照合同约定进行自检，并在自检合格后通知甲方进行验收。

五、违约责任

5.1甲方未按约定支付中途停工期间费用的，应向乙方支付违约金。

5.2乙方未按约定组织复工或验收的，应向甲方支付违约金。

5.3因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.3本合同附件如下：

附件一：工程中途停工原因证明材料

附件二：工程复工计划及进度安排

附件三：工程验收报告

甲方（盖章）：__________________________

乙方（盖章）：__________________________

代表人（签字）：__________________________

代表人（签字）：__________________________

签订日期：__________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为项目业主，乙方（以下简称“乙方”）为承包商，丙方（以下简称“丙方”）为工程监理单位，三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目中途停工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：__________________________

1.2项目地点：__________________________

1.3项目业主：__________________________

1.4项目合同总价：__________________________

1.5工程开工日期：__________________________

1.6工程竣工日期：__________________________

二、中途停工原因及责任划分

2.1中途停工原因：__________________________

2.2责任划分：

2.2.1甲方原因造成的停工，由甲方承担全部责任。

2.2.2乙方原因造成的停工，由乙方承担全部责任。

2.2.3丙方原因造成的停工，由丙方承担全部责任。

2.2.4不可抗力因素造成的停工，由三方各自承担相应责任。

三、中途停工期间费用及责任

3.1中途停工期间，甲方应按照合同约定支付乙方停工期间的人工费、材料费、机械租赁费等费用。

3.2乙方应确保停工期间现场安全，防止发生安全事故。

3.3丙方应对停工期间工程进行监理，确保工程质量和安全。

3.4因中途停工导致工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金。

四、复工及验收

4.1中途停工结束后，乙方应在接到甲方复工通知后，立即组织施工队伍进行复工。

4.2复工后，丙方应继续进行工程监理，确保工程质量和安全。

4.3工程复工完成后，丙方应按照合同约定进行自检，并在自检合格后通知甲方进行验收。

五、甲方的权益保障

5.1甲方有权要求乙方在停工期间保持工程现场整洁，不得影响周边环境和居民生活。

5.2甲方有权要求乙方在停工期间对已完成的工程进行维护，确保工程质量和安全。

5.3甲方有权要求乙方在复工前提交详细的复工计划，包括工程进度、质量保证措施等。

5.4甲方有权要求丙方对停工期间的工程进行定期检查，确保工程质量和安全。

六、乙方的违约责任及限制条款

6.1乙方未按约定支付中途停工期间费用的，应向甲方支付违约金。

6.2乙方未按约定组织复工或验收的，应向甲方支付违约金。

6.3乙方在停工期间未保持工程现场整洁，或影响周边环境和居民生活的，应承担相应的赔偿责任。

6.4乙方在停工期间未对已完成的工程进行维护，导致工程质量和安全问题的，应承担相应的赔偿责任。

6.5乙方不得擅自变更工程设计和施工方案，如需变更，应经甲方和丙方同意。

七、丙方的责任及权利

7.1丙方应按照合同约定对工程进行监理，确保工程质量和安全。

7.2丙方有权要求乙方按照合同约定进行施工，如乙方违反约定，丙方有权向甲方报告。

7.3丙方有权要求乙方在停工期间对工程进行维护，确保工程质量和安全。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.3本合同附件如下：

附件一：工程中途停工原因证明材料

附件二：工程复工计划及进度安排

附件三：工程验收报告

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入，有助于提高工程质量和安全，确保甲方的利益得到保障。同时，丙方作为独立的第三方，能更客观、公正地处理工程中的问题，减少甲乙双方的纠纷。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为项目业主，拥有对工程项目的最终决策权。甲方权益的主导地位，有利于确保工程质量和进度，维护自身的合法权益。通过本合同的签订，甲方能够更好地监督和管理工程，降低风险，提高投资效益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为承包商，甲方（以下简称“甲方”）为项目业主，丁方（以下简称“丁方”）为工程咨询公司，三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目中途停工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1项目名称：__________________________

1.2项目地点：__________________________

1.3项目业主：__________________________

1.4项目合同总价：__________________________

1.5工程开工日期：__________________________

1.6工程竣工日期：__________________________

二、中途停工原因及责任划分

2.1中途停工原因：__________________________

2.2责任划分：

2.2.1甲方原因造成的停工，由甲方承担全部责任。

2.2.2乙方原因造成的停工，由乙方承担全部责任。

2.2.3丁方原因造成的停工，由丁方承担全部责任。

2.2.4不可抗力因素造成的停工，由三方各自承担相应责任。

三、中途停工期间费用及责任

3.1中途停工期间，甲方应按照合同约定支付乙方停工期间的人工费、材料费、机械租赁费等费用。

3.2乙方有权要求甲方支付停工期间设备闲置损失。

3.3丁方应提供必要的停工期间咨询服务，协助乙方减轻停工损失。

四、复工及验收

4.1中途停工结束后，乙方有权要求甲方在合理期限内发出复工通知。

4.2乙方有权要求丁方对复工后的工程进度和成本进行监控。

4.3工程复工完成后，丁方应按照合同约定进行竣工质量验收，并向乙方提供验收报告。

五、乙方的权益保障

5.1乙方有权要求甲方在停工期间保持工程进度记录，以便复工后继续施工。

5.2乙方有权要求甲方在停工期间对已购买的工程材料进行妥善保管，防止损失。

5.3乙方有权要求丁方在停工期间对工程现场进行巡查，确保现场安全和工程材料的完整性。

六、甲方的违约责任及限制条款

6.1甲方未按约定支付中途停工期间费用的，应向乙方支付违约金。

6.2甲方未在合理期限内发出复工通知的，应向乙方支付违约金。

6.3甲方未妥善保管工程材料的，应承担相应的赔偿责任。

6.4甲方不得因停工而单方面终止合同，如需终止，应提前通知乙方，并支付相应的违约金。

七、丁方的责任及权利

7.1丁方应按照合同约定提供专业咨询服务，协助甲方和乙方处理停工期间的问题。

7.2丁方有权要求甲方和乙方提供必要的工程资料和配合工作。

7.3丁方有权对工程停工期间的费用和进度进行审核，确保合理性和准确性。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丁三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

9.3本合同附件如下：

附件一：工程中途停工原因证明材料

附件二：工程复工计划及进度安排

附件三：工程验收报告

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为承包商，对工程项目的实际施工和成本控制具有直接责任。乙方权益的主导地位，有利于确保其在停工期