2024展览展示装修工程施工协议2篇_第1页
2024展览展示装修工程施工协议2篇_第2页
2024展览展示装修工程施工协议2篇_第3页
2024展览展示装修工程施工协议2篇_第4页
2024展览展示装修工程施工协议2篇_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024展览展示装修工程施工协议1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表姓名1.3合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期第三条施工图纸与技术要求3.1施工图纸提供方式3.2施工图纸审核与确认3.3技术要求及标准第四条施工组织与进度安排4.1施工组织设计4.2施工进度安排4.3施工计划调整第五条施工材料与设备5.1材料供应与检验5.2设备租赁与维护5.3材料与设备质量保证第六条施工现场管理6.1施工现场布置6.2安全生产与文明施工6.3施工现场环境保护第七条质量控制与验收7.1质量控制措施7.2质量验收标准7.3质量问题处理第八条施工变更与索赔8.1施工变更程序8.2索赔条件与处理8.3变更后的合同价款调整第九条付款方式与进度款支付9.1付款方式9.2进度款支付条件9.3付款时间及比例第十条保险与责任10.1保险责任范围10.2保险费用承担10.3事故处理与赔偿第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约金计算第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止后的处理第十三条合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用第十四条合同生效、变更与解除14.1合同生效条件14.2合同变更程序14.3合同解除程序第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表姓名甲方法定代表人或授权代表:[甲方法定代表人或授权代表姓名]乙方法定代表人或授权代表:[乙方法定代表人或授权代表姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系方式]乙方联系方式:[乙方联系方式]第二条工程概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[具体工程面积或体积]2.4工程内容[具体工程包含的装修内容,如:墙面、地面、天花、水电等]2.5工程工期[具体工期,如:自2024年X月X日至2024年X月X日]第三条施工图纸与技术要求3.1施工图纸提供方式乙方应在合同签订后[具体时间]内,向甲方提供完整的施工图纸。3.2施工图纸审核与确认甲方应在收到施工图纸后[具体时间]内完成审核,并签署确认意见。3.3技术要求及标准[具体技术要求及标准,如:材料标准、施工工艺、验收标准等]第四条施工组织与进度安排4.1施工组织设计乙方应在合同签订后[具体时间]内,向甲方提交施工组织设计。4.2施工进度安排[具体施工进度安排,包括各阶段开始和结束时间]4.3施工计划调整如因客观原因导致施工进度调整,乙方应提前[具体时间]向甲方提出书面申请。第五条施工材料与设备5.1材料供应与检验乙方负责提供施工所需的全部材料,并保证材料质量符合合同约定。5.2设备租赁与维护乙方负责租赁施工所需设备,并负责设备的维护保养。5.3材料与设备质量保证[具体材料与设备质量保证措施,如:供应商资质、检测报告等]第六条施工现场管理6.1施工现场布置乙方应按照施工图纸进行现场布置,确保施工顺利进行。6.2安全生产与文明施工乙方应严格遵守安全生产法规,确保施工现场安全文明施工。6.3施工现场环境保护乙方应采取措施,减少施工对环境的影响,确保环境保护要求得到满足。第七条质量控制与验收7.1质量控制措施乙方应建立完善的质量控制体系,确保工程质量符合合同约定。7.2质量验收标准[具体质量验收标准,如:国家标准、行业标准等]7.3质量问题处理如发现质量问题,乙方应及时采取措施进行整改,并承担由此产生的费用。第八条施工变更与索赔8.1施工变更程序任何施工变更均需经甲方书面同意,并由乙方提出变更申请。8.2索赔条件与处理若因甲方原因导致工程延误或增加成本,乙方有权提出索赔,索赔需提供相关证明材料。8.3变更后的合同价款调整施工变更后的合同价款将根据实际发本及市场行情进行调整。第九条付款方式与进度款支付9.1付款方式本合同款项的支付采用[具体付款方式,如:银行转账、支票等]。9.2进度款支付条件9.3付款时间及比例[具体付款时间及比例,如:每完成20%的工程量支付一次进度款]第十条保险与责任10.1保险责任范围乙方需为施工现场人员及设备购买意外伤害保险,保险金额不少于[具体金额]。10.2保险费用承担保险费用由乙方承担,甲方提供必要的协助。10.3事故处理与赔偿发生事故后,乙方应立即通知甲方,并按照保险条款进行事故处理和赔偿。第十一条违约责任11.1违约情形包括但不限于:逾期完成工程、质量不合格、未履行合同义务等。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约金计算违约金按合同总价的[具体比例]计算。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件包括但不限于:甲方违约、乙方严重违约、不可抗力等。12.2合同终止条件合同终止后,双方应立即停止合同项下的所有活动。12.3合同解除或终止后的处理合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、款项结算等问题。第十三条合同争议解决13.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。13.2争议解决机构[具体仲裁机构或法院名称]13.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。第十四条合同生效、变更与解除14.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更程序合同变更需经双方书面同意,并签署书面变更协议。14.3合同解除程序合同解除需按照合同约定的解除条件及程序进行。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与分类1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供相关服务或参与合同履行的自然人、法人或其他组织。1.2第三方分类(1)中介方:为甲乙双方提供中介服务,促成合同签订和履行的第三方;(2)咨询方:为甲乙双方提供专业咨询意见的第三方;(3)监理方:对工程施工进行监督、检查的第三方;(4)检测方:对工程材料、设备进行检测的第三方;(5)其他参与方:参与合同履行,提供其他相关服务的第三方。第二条第三方介入的约定2.1第三方介入的条件(1)第三方具备相应的资质和能力;(2)第三方服务内容符合合同要求;(3)第三方同意接受本合同的约束。2.2第三方介入的程序甲乙双方应书面通知对方,并共同确定第三方介入的方式、内容、费用及责任。第三条第三方的责权利3.1第三方的责任第三方应按照合同约定,履行相应的责任,包括但不限于:(1)中介方:协助甲乙双方签订和履行合同;(2)咨询方:提供专业咨询意见;(3)监理方:对工程施工进行监督、检查;(4)检测方:对工程材料、设备进行检测;(5)其他参与方:提供其他相关服务。3.2第三方的权利(1)获得合同约定的报酬;(2)要求甲乙双方履行合同约定的义务;(3)在合同履行过程中,对甲乙双方提出合理化建议。第四条第三方与其他各方的划分4.1责任划分(1)甲乙双方对合同履行的责任不因第三方介入而免除;(2)第三方责任由其自身承担,甲乙双方不承担第三方责任;(3)第三方因自身原因导致合同无法履行,甲乙双方有权要求第三方承担相应责任。4.2费用划分(1)第三方费用由甲乙双方按照合同约定承担;(2)第三方费用包括但不限于:中介费、咨询费、监理费、检测费等;(3)第三方费用应在合同约定的支付时间内支付。第五条第三方责任限额5.1责任限额原则第三方责任限额应根据第三方提供的服务的性质、风险和预期收益等因素确定。5.2责任限额具体规定(1)中介方:中介费不超过合同总价的[具体比例];(2)咨询方:咨询费不超过合同总价的[具体比例];(3)监理方:监理费不超过合同总价的[具体比例];(4)检测方:检测费不超过合同总价的[具体比例];(5)其他参与方:根据提供的服务性质和合同约定确定责任限额。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更甲乙双方可书面同意变更第三方介入的内容、方式等。6.2解除甲乙双方可书面同意解除第三方介入,但需按照合同约定处理相关事宜。第七条第三方介入的争议解决发生争议时,甲乙双方和第三方应友好协商解决;协商不成的,可提交[具体仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术规范要求:施工图纸需为最新版本,包含详细的工程尺寸、材料说明、施工工艺等。说明:本附件为施工的重要依据,乙方需严格按照图纸及技术规范进行施工。2.附件二:施工组织设计要求:施工组织设计需包含施工进度计划、人员安排、材料设备清单等。说明:本附件为施工管理的指导文件,甲方有权对施工组织设计提出合理化建议。3.附件三:材料及设备清单要求:清单需详细列出所需材料及设备的名称、规格、数量、品牌等。说明:本附件为材料及设备采购的依据,甲方有权对材料及设备的质量进行监督。4.附件四:施工进度报告要求:报告需定期提交,包含施工进度、质量情况、存在问题等。说明:本附件为甲方了解工程进度的重要途径,乙方需确保报告的真实性。5.附件五:工程验收报告要求:验收报告需详细记录验收时间、验收内容、验收结果等。说明:本附件为工程验收的依据,验收不合格的工程需进行整改。6.附件六:工程变更记录要求:记录需详细记录变更原因、变更内容、变更后的合同价款等。说明:本附件为工程变更的依据,双方需共同确认变更记录。7.附件七:工程索赔报告要求:报告需详细记录索赔原因、索赔金额、索赔依据等。说明:本附件为工程索赔的依据,双方需按照合同约定处理索赔事宜。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按约定时间完成工程责任认定:乙方需向甲方支付违约金,违约金按合同总价的[具体比例]计算。示例:若合同约定工期为3个月,乙方实际完成时间为4个月,则需支付违约金。2.违约行为:乙方施工质量不合格责任认定:乙方需对不合格工程进行返工,直至符合合同约定的质量标准。示例:若甲方发现乙方施工的墙面出现裂缝,乙方需进行返工修复。3.违约行为:乙方擅自改变施工方案责任认定:乙方需向甲方支付违约金,并承担由此产生的额外费用。示例:若乙方未经甲方同意,擅自改变施工方案,导致工程延误,需支付违约金。4.违约行为:甲方未按约定支付款项责任认定:甲方需向乙方支付逾期付款的利息,利息按中国人民银行同期贷款利率计算。示例:若甲方未在约定时间内支付进度款,需支付相应利息。5.违约行为:第三方未履行合同义务责任认定:第三方需承担相应的违约责任,甲乙双方有权要求第三方赔偿损失。示例:若监理方未按约定进行监督检查,导致工程质量不合格,监理方需承担相应责任。全文完。2024展览展示装修工程施工协议2本合同目录一览1.1项目概况1.2项目地点1.3项目时间1.4项目预算1.5项目目标1.6项目范围1.7项目验收标准2.1施工单位资质要求2.2施工单位资质证明2.3施工单位施工能力2.4施工单位信誉评价2.5施工单位项目负责人3.1设计单位资质要求3.2设计单位资质证明3.3设计单位设计能力3.4设计单位信誉评价3.5设计单位项目负责人4.1施工图纸与技术规范4.2施工图纸交付时间4.3施工图纸审核与修改4.4施工图纸保密5.1施工进度计划5.2施工进度调整5.3施工进度监督5.4施工进度验收6.1材料与设备6.2材料与设备供应商6.3材料与设备质量要求6.4材料与设备验收7.1施工现场管理7.2施工现场安全7.3施工现场环保7.4施工现场文明施工8.1付款方式与进度8.2付款条件与期限8.3付款凭证与结算8.4付款争议解决9.1施工变更9.2施工变更程序9.3施工变更费用9.4施工变更验收10.1施工质量10.2质量标准与要求10.3质量验收程序10.4质量问题处理11.1施工验收11.2验收标准与程序11.3验收时间与条件11.4验收争议解决12.1保修期限与内容12.2保修责任与义务12.3保修费用与承担12.4保修争议解决13.1违约责任与赔偿13.2违约情形与认定13.3违约赔偿标准与计算13.4违约争议解决14.1合同解除与终止14.2合同解除条件14.3合同终止条件14.4合同解除与终止后的处理第一部分:合同如下:1.1项目概况1.1.1项目名称:2024展览展示装修工程1.1.2项目性质:新建装修工程1.1.3项目规模:总建筑面积平方米1.1.4项目地点:市区街道号1.2项目地点1.2.1施工现场:市区街道号1.2.2施工范围:包括室内装修、布展设计、灯光音响系统等1.3项目时间1.3.1施工期:自合同签订之日起个月内完成1.3.2验收期:自工程完工之日起个工作日内完成验收1.4项目预算1.4.1总预算:人民币万元整1.4.2预算构成:设计费、材料费、施工费、管理费等1.5项目目标1.5.1完成目标:按照设计图纸和施工规范,确保工程质量合格,满足展览展示需求1.5.2效率目标:确保工程按时完成,不延误展览开幕时间1.6项目范围1.6.1室内装修:包括墙面、地面、吊顶、隔断等1.6.2布展设计:包括展品摆放、展台搭建、展示道具制作等1.6.3灯光音响系统:包括灯光设计、音响设备安装、调试等1.7项目验收标准1.7.1工程质量:符合国家相关标准和规范要求1.7.2完成度:达到设计图纸和施工规范的要求1.7.3功能性:满足展览展示的基本功能需求1.7.4环境保护:符合环境保护的要求,无污染排放8.1付款方式与进度8.1.1付款方式:分阶段付款,包括预付款、进度款和竣工结算款8.1.2预付款:合同签订后个工作日内支付,金额为合同总额的%8.1.3进度款:按工程进度分批次支付,每完成%的工程量支付一次8.1.4竣工结算款:工程验收合格后个工作日内支付,金额为合同总额的%8.2付款条件与期限8.2.1付款条件:按照工程进度和实际完成情况进行支付8.2.2付款期限:每批次付款应在支付条件满足后个工作日内完成8.3付款凭证与结算8.3.1付款凭证:施工单位提供正式发票和支付申请单8.3.2结算方式:银行转账或现金支付8.4付款争议解决8.4.1若出现付款争议,双方应友好协商解决8.4.2协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼9.1施工变更9.1.1变更范围:包括设计变更、工程量变更、材料设备变更等9.1.2变更程序:施工单位提出变更申请,经设计单位确认后由监理单位审批9.1.3变更费用:根据实际情况由双方协商确定,并计入合同总价9.2施工变更程序9.2.1施工单位在发现变更需求时,应及时向监理单位提出书面变更申请9.2.2设计单位在接到申请后个工作日内回复确认或修改9.2.3监理单位在接到设计单位回复后个工作日内审批9.3施工变更费用9.3.1变更费用由施工单位承担,若变更涉及合同外费用,由双方协商确定9.3.2变更费用应计入合同总价,并在付款计划中体现9.4施工变更验收9.4.1变更工程完成后,由监理单位组织验收9.4.2验收合格后,施工单位应提供验收报告和相关资料10.1施工质量10.1.1质量标准:符合国家相关标准和规范要求10.1.2施工单位应严格按照设计图纸和施工规范进行施工10.1.3监理单位应定期进行质量检查,发现问题及时通知施工单位整改10.2质量标准与要求10.2.1材料质量:符合国家标准,具有合格证明10.2.2工程质量:达到设计要求,无安全隐患10.3质量验收程序10.3.1施工单位自检:在每道工序完成后进行自检10.3.2监理单位验收:在每道工序完成后进行验收10.3.3验收合格后方可进行下一道工序施工10.4质量问题处理10.4.1施工单位应及时处理质量问题,并采取措施防止类似问题再次发生10.4.2若质量问题影响工程进度,应提前通知监理单位和建设单位11.1施工验收11.1.1验收标准:符合设计图纸和施工规范要求11.1.2验收程序:由监理单位组织,施工单位、设计单位、建设单位共同参加11.2验收标准与程序11.2.1验收标准:按照合同约定的验收标准进行11.2.2验收程序:按照合同约定的验收程序进行11.3验收时间与条件11.3.1验收时间:自工程完工之日起个工作日内完成验收11.3.2验收条件:工程完成,质量合格,资料齐全11.4验收争议解决11.4.1若出现验收争议,双方应友好协商解决11.4.2协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼12.1保修期限与内容12.1.1保修期限:自竣工验收合格之日起年内12.1.2保修内容:因施工质量问题导致的损坏,施工单位负责免费修复12.2保修责任与义务12.2.1施工单位应按照保修期限和内容履行保修责任12.2.2施工单位应设立专门的保修服务,及时处理保修问题12.3保修费用与承担12.3.1保修费用由施工单位承担12.3.2若因施工单位责任导致的质量问题,保修费用由施工单位承担12.4保修争议解决12.4.1若出现保修争议,双方应友好协商解决12.4.2协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼13.1违约责任与赔偿13.1.1违约情形:包括未按时完成工程、质量不合格、未履行保修义务等13.1.2违约赔偿:按照合同约定的赔偿标准进行,包括违约金、修复费用等13.2违约情形与认定13.2.1违约情形:根据合同约定和实际情况认定13.2.2违约认定:由监理单位或双方协商认定13.3违约赔偿标准与计算13.3.1违约赔偿标准:按照合同约定的赔偿标准进行13.3.2违约赔偿计算:根据违约情形和合同约定计算13.4违约争议解决13.4.1若出现违约争议,双方应友好协商解决13.4.2协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼14.1合同解除与终止14.1.1合同解除条件:包括一方违约、不可抗力、合同约定的其他情形14.1.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致终止14.2合同解除条件14.2.1一方违约:违约方未能在约定时间内纠正违约行为14.2.2不可抗力:因自然灾害、社会事件等原因导致合同无法履行14.3合同终止条件14.3.1合同履行完毕:合同约定的工程全部完成,质量合格14.3.2双方协商一致:双方自愿终止合同关系14.4合同解除与终止后的处理14.4.1合同解除:解除合同后,双方应按照约定处理合同解除后的相关事宜14.4.2合同终止:终止合同后,双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1第三方是指在合同履行过程中,非甲乙双方当事人,但与合同履行有直接或间接利益关系的个人或单位。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于设计咨询、工程监理、材料设备采购、项目管理等。15.3第三方选择与授权15.3.1甲乙双方应共同协商确定第三方,并授权第三方按照合同约定履行相关职责。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中明确约定,具体包括:15.4.1.1第三方提供的服务质量不符合合同约定的,第三方应承担相应的违约责任。15.4.1.2第三方在履行职责过程中因故意或重大过失导致合同无法履行或造成损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。15.5第三方介入后的额外条款15.5.1第三方介入时,甲乙双方应签订《第三方介入协议》,明确第三方的职责、权限、责任及费用等内容。15.5.2《第三方介入协议》作为本合同的补充协议,与本合同具有同等法律效力。15.5.3第三方介入后,甲乙双方应确保第三方的合法权益不受侵害,并积极配合第三方的工作。15.6第三方与其他各方的责权利划分15.6.1第三方与甲方的责任划分:15.6.1.1第三方应根据《第三方介入协议》履行相关职责,确保服务质量。15.6.1.2第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致甲方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。15.6.2第三方与乙方的责任划分:15.6.2.1第三方应根据《第三方介入协议》履行相关职责,确保工程进度和质量。15.6.2.2第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致乙方损失,第三方应承担相应的赔偿责任。15.6.3第三方与甲乙双方的关系:15.6.3.1第三方作为独立第三方,不参与甲乙双方的争议解决。15.6.3.2第三方在履行职责过程中,应保持客观公正,不得偏袒任何一方。15.7第三方介入后的合同履行15.7.1第三方介入后,甲乙双方应按照本合同和《第三方介入协议》继续履行合同义务。15.7.2第三方介入期间,若甲乙双方对合同履行有争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。15.8第三方介入后的合同解除15.8.1第三方介入期间,若发生合同解除情形,甲乙双方应按照本合同和《第三方介入协议》的规定处理。15.8.2第三方介入期间的合同解除,不影响《第三方介入协议》的效力。15.9第三方介入后的合同终止15.9.1第三方介入期间,若合同履行完毕或双方协商一致终止,甲乙双方应按照本合同和《第三方介入协议》的规定处理。15.9.2第三方介入期间的合同终止,不影响《第三方介入协议》的效力。15.10第三方介入后的争议解决15.10.1第三方介入期间,若甲乙双方与第三方之间发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。15.11第三方介入后的资料移交15.11.1第三方介入期间,甲乙双方应按照《第三方介入协议》的规定,及时向第三方移交相关资料。15.12第三方介入后的费用结算15.12.1第三方介入期间的费用结算,应按照《第三方介入协议》的规定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《2024展览展示装修工程施工协议》详细要求:包括合同、双方签字盖章页、第三方介入协议、验收报告等。说明:本附件为合同主体文件,是双方履行合同的基础。2.附件二:《第三方介入协议》详细要求:包括第三方基本信息、介入范围、职责权限、费用结算、责任限额等。说明:本附件为第三方介入的补充协议,明确第三方的责权利。3.附件三:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论