2024年版电力工程分包合作协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版电力工程分包合作协议本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的地点与工期1.3分包工程的工程量与质量标准2.分包商的义务与责任2.1分包商应遵守的法律法规2.2分包商应具备的资质与条件2.3分包商应承担的质量责任2.4分包商应遵守的安全规定3.总包商的义务与责任3.1总包商对分包商的监督与管理3.2总包商提供的施工条件与保障3.3总包商对分包工程的质量认可3.4总包商对分包商的支付义务4.合同价格与支付4.1分包工程的合同价格4.2支付方式与支付时间4.3价格调整的条件与方式4.4工程款支付的程序与要求5.工程变更与索赔5.1工程变更的条件与程序5.2索赔的条件与程序5.3索赔的处理与裁决5.4索赔的赔偿金额与支付6.违约责任与争议解决6.1分包商违约的责任与赔偿6.2总包商违约的责任与赔偿6.3合同争议的解决方式与程序6.4合同的解除与终止7.合同的生效、修改与解除7.1合同的生效条件与时间7.2合同的修改与补充7.3合同的解除条件与程序8.保密条款8.1保密信息的范围与内容8.2保密信息的保护措施与期限8.3违反保密条款的责任与赔偿9.合同的适用法律与争议解决9.1合同适用的法律9.2争议解决的地点与方式10.其他条款10.1合同的转让与分包10.2合同的复印与保管10.3合同的送达与通知11.附件11.1分包工程的设计文件11.2分包工程的施工图纸11.3分包工程的工程量清单12.签字盖章页12.1分包商的代表签字12.2总包商的代表签字12.3双方盖章13.合同日期13.1合同签订日期13.2合同生效日期14.合同份数14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程的范围与内容分包商同意按照总包商提供的施工图纸、施工规范和技术要求，完成分包工程的施工。分包工程包括但不限于：电力设备安装、电力线路铺设、变电站建设、电缆敷设等。1.2分包工程的地点与工期分包工程位于________________，自合同签订之日起至______年______月______日止。具体施工进度安排由总包商与分包商协商确定。1.3分包工程的工程量与质量标准分包商应按照施工图纸和施工规范完成分包工程的施工，确保工程质量符合国家标准和行业规定。工程量以总包商提供的工程量清单为准。第二条：分包商的义务与责任2.1分包商应遵守的法律法规分包商在施工过程中应严格遵守国家和地方有关安全生产、质量监督、环境保护等方面的法律法规。2.2分包商应具备的资质与条件分包商应具备电力工程相关的施工资质，并提供相应的资质证书复印件给总包商。分包商应具备足够的施工人员、设备和技术力量，以保证分包工程的顺利进行。2.3分包商应承担的质量责任分包商应对分包工程的施工质量负责，确保工程质量符合国家标准和行业规定。分包商应承担由于施工质量原因造成的损失和费用。2.4分包商应遵守的安全规定分包商在施工过程中应严格遵守安全生产规定，确保施工人员的人身安全和工程设施的安全。分包商应负责施工现场的安全防护和临时设施的设置。第三条：总包商的义务与责任3.1总包商对分包商的监督与管理总包商应对分包商的施工过程进行监督与管理，确保分包商按照合同约定完成分包工程的施工。总包商应提供施工图纸、施工规范和技术要求，并及时解决分包商在施工过程中遇到的问题。3.2总包商提供的施工条件与保障总包商应提供施工所需的场地、临时设施、施工道路等条件，并负责协调与政府部门、社区和周边居民的关系，确保施工顺利进行。3.3总包商对分包工程的质量认可总包商应对分包工程的施工质量进行认可，并在分包工程验收合格后支付相应的工程款。总包商有权对分包工程进行监督检查，对不符合质量要求的部分要求分包商及时整改。3.4总包商对分包商的支付义务总包商应按照合同约定的支付方式和支付时间，向分包商支付工程款。总包商有权根据工程进度和质量情况，调整工程款的支付比例和时间。第四条：合同价格与支付4.1分包工程的合同价格分包工程的合同价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。该价格包括工程的所有材料、设备、人工、管理、税费等费用。4.2支付方式与支付时间分包工程的支付方式为_______（现金、转账等），支付时间为合同签订之日起至工程验收合格之日止。具体支付时间及比例由双方协商确定。4.3价格调整的条件与方式合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。价格调整的方式为_______（按实际发生费用调整、按比例调整等）。4.4工程款支付的程序与要求总包商在支付工程款时，应提供相应的付款凭证和工程进度报告。分包商应按照合同约定提供发票等财务凭证，以便总包商进行财务核算。第五条：工程变更与索赔5.1工程变更的条件与程序合同执行过程中，如遇工程变更，双方应协商确定变更内容和范围。工程变更的条件和程序如下：（1）变更内容应符合施工图纸和施工规范；（2）变更内容应经过双方协商一致；（3）变更内容的实施应符合国家和地方法律法规。5.2索赔的条件与程序分包商在施工过程中如遇到不可抗力因素或其他意外情况，导致工程进度延误或增加费用，可以向总包商提出索赔。索赔的条件和程序如下：（1）索赔事件应符合合同约定的不可抗力因素；（2）索赔事件发生后，分包商应立即通知总包商，并提供相关证明材料；（3）双方应协商确定索赔金额和支付时间。5.3索赔的处理与裁决对于第八条：保密条款8.1保密信息的范围与内容保密信息包括分包商和总包商在合同执行过程中产生的技术秘密、商业秘密以及其他双方约定需要保密的信息。保密信息的具体范围和内容由双方在保密协议中约定。8.2保密信息的保护措施与期限双方应对保密信息采取适当的保护措施，确保信息不被泄露给第三方。保密信息的保护期限自合同签订之日起至工程验收合格之日止。8.3违反保密条款的责任与赔偿如一方违反保密条款，导致保密信息泄露给第三方，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额由双方协商确定。第九条：合同的适用法律与争议解决9.1合同适用的法律本合同适用中华人民共和国法律。9.2争议解决的地点与方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条：其他条款10.1合同的转让与分包未经另一方书面同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。10.2合同的复印与保管双方应妥善保管合同副本，并保证合同内容的完整与准确。合同副本不得随意复印或泄露给第三方。10.3合同的送达与通知任何一方发出的通知或其他通信，均应以书面形式送达对方指定的地址。通知在送达对方时生效。第十一条：附件11.1分包工程的设计文件分包商应按照总包商提供的设计文件进行施工。设计文件包括但不限于施工图纸、施工规范和技术要求。11.2分包工程的施工图纸分包商应按照施工图纸进行施工。施工图纸包括但不限于平面图、立面图、剖面图等。11.3分包工程的工程量清单分包工程的工程量清单应包括所有分包工程的工程量、材料和人工等费用。第十二条：签字盖章页12.1分包商的代表签字分包商的代表（姓名）在本合同上签字，并加盖分包商的公章。12.2总包商的代表签字总包商的代表（姓名）在本合同上签字，并加盖总包商的公章。12.3双方盖章双方代表签字后，双方应在合同上加盖公章，以证明合同的有效性。第十三条：合同日期13.1合同签订日期本合同于____年____月____日签订。13.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条：合同份数14.1合同正本份数本合同正本一式两份，双方各执一份。14.2合同副本份数本合同副本份数由双方协商确定。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念与范围1.1第三方介入的概念在本合同中，第三方介入指的是除甲乙方之外的，根据合同约定或经甲乙方同意，参与合同执行过程的各方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、技术支持方等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于合同执行过程中的技术咨询、质量监督、进度控制、费用审计等环节。第三方介入的具体事项由甲乙方在合同中约定。第二条：第三方的责任与义务2.1第三方应遵守的法律法规第三方在合同执行过程中应遵守中华人民共和国法律、法规以及甲乙方制定的相关规定。2.2第三方应提供的服务与保障第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务，并确保服务质量和效率。第三方应遵守合同约定的保密条款，保护甲乙方的商业秘密和技术秘密。2.3第三方应承担的责任第三方应对其提供的服务负责，如因第三方原因导致合同执行出现问题，第三方应承担相应的责任。第三方责任的限额由甲乙方在合同中约定。第三条：第三方介入的程序与条件3.1第三方介入的程序甲乙方如需第三方介入，应提前协商一致，并在合同中明确第三方的介入事项、范围和期限。第三方介入前，甲乙方应向第三方提供必要的信息和文件。3.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括但不限于：第三方具备相应的资质和能力；第三方与甲乙方无利益冲突；第三方介入不违反相关法律法规。第四条：第三方介入后的合同修改与补充4.1第三方介入后的合同修改甲乙方根据第三方介入的情况，可以对合同进行相应的修改，包括但不限于合同的履行期限、服务内容、费用支付等方面。4.2第三方介入后的合同补充甲乙方可以根据第三方介入的实际情况，对合同进行补充，包括但不限于第三方的责任限额、服务标准、违约责任等方面。第五条：第三方介入后的权利与义务划分5.1甲乙方的权利与义务甲乙方在第三方介入后，仍应履行合同约定的权利与义务。甲乙方对第三方的行为不承担责任，但甲乙方有义务监督第三方履行合同约定的义务。5.2第三方的权利与义务第三方在介入合同执行过程中，应按照合同约定和甲乙方的要求，履行相应的权利与义务。第三方对甲乙方承担的责任，不超出甲乙方与第三方约定的范围。第六条：第三方介入的违约处理6.1第三方违约的处理如第三方在合同执行过程中违约，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。第三方违约的处理应按照合同约定的违约责任条款执行。6.2第三方违约的责任限额第三方违约的责任限额由甲乙方在合同中约定。第三方对甲乙方的赔偿责任，不超出甲乙方与第三方约定的责任限额。第七条：第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议处理甲乙方在第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2第三方介入的争议解决方式第三方介入的争议解决方式应由甲乙方在合同中约定，可以包括但不限于仲裁、调解等方式。第八条：第三方介入的合同效力8.1第三方介入的合同效力第三方介入的合同条款，应由甲乙方共同签署，并具备法律效力。第三方介入的合同条款与本合同具有同等法律效力。8.2第三方介入的合同变更第三方介入的合同变更应由甲乙方共同协商一致，并书面签署。第三方介入的合同变更自签署之日起生效。第九条：第三方介入的终止与解除9.1第三方介入的终止第三方介入的终止条件由甲乙方在合同中约定。第三方介入终止后，第三方应按照甲乙方的要求，办理相关手续，并确保合同执行的顺利进行。9.2第三方介入的解除第三方介入的解除条件由甲乙方在合同中约定。第三方介入解除后，第三方应按照甲乙方的要求，办理相关手续，并确保合同执行的顺利进行。第十条：附则10.1合同的转让与分包本合同的转让与分包，应遵守合同约定的条件和程序。未经甲乙方书面同意，第三方不得将合同的权利和义务转让给其他第三方。10.2合同的复印与保管本合同的复印与保管，应遵守合同约定的条件和程序。未经甲乙方书面同意，第三方不得随意复印或泄露合同内容。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.分包工程的设计文件附件名称：分包工程设计文件附件详细要求：包括但不限于施工图纸、施工规范和技术要求等。附件说明：分包商应按照设计文件进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规定。2.分包工程的施工图纸附件名称：分包工程施工图纸附件详细要求：包括但不限于平面图、立面图、剖面图等。附件说明：分包商应按照施工图纸进行施工，确保工程顺利进行。3.分包工程的工程量清单附件名称：分包工程工程量清单附件详细要求：包括所有分包工程的工程量、材料和人工等费用。附件说明：分包商应按照工程量清单进行施工，确保工程量准确无误。4.施工安全技术措施方案附件名称：施工安全技术措施方案附件详细要求：包括但不限于施工现场的安全防护、临时设施的设置等。附件说明：分包商应按照安全技术措施方案进行施工，确保施工人员的人身安全和工程设施的安全。5.施工进度计划附件名称：施工进度计划附件详细要求：包括施工进度的具体安排和关键节点。附件说明：分包商应按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。6.质量保证及验收标准附件名称：质量保证及验收标准附件详细要求：包括工程质量的验收标准和质量保证措施。附件说明：分包商应按照质量保证及验收标准进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规定。7.合同价格明细表附件名称：合同价格明细表附件详细要求：包括工程的所有材料、设备、人工、管理、税费等费用的明细。附件说明：总包商应按照价格明细表支付工程款，确保款项支付准确无误。8.支付时间表附件名称：支付时间表附件详细要求：包括工程款支付的时间节点和比例。附件说明：分包商应按照支付时间表的要求，提供相应的付款凭证和工程进度报告。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商违约行为未按照合同约定完成分包工程的施工；未按照设计文件和施工规范进行施工，导致工程质量不符合国家标准和行业规定；未按照安全生产规定进行施工，导致施工人员的人身安全受到