火电站装修施工合同

火电站装修施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：火电站装修施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：主要包括____________________等装修施工内容。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。2.2合同价格包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非出现合同约定的变更情形，否则不得调整。三、合同工期3.1开工日期：自双方签订合同之日起计算，共计____个月。3.2竣工日期：预计在合同约定的工期截止日期前完成所有施工内容。3.3工期延误：乙方如因自身原因导致工程延期，应按违约责任承担相应的违约责任。四、质量标准4.1工程质量应符合国家、行业及地方规定的标准和规范要求。4.2乙方应按照约定的施工方案和设计要求进行施工，确保工程质量。4.3工程验收：工程完成后，乙方应按照约定组织验收，验收合格后交付业主使用。五、付款与结算5.1付款方式：合同签订后，业主向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款。工程进度达到约定的比例后，乙方提供相应的进度付款申请，业主按照约定支付进度款。工程验收合格后，支付剩余尾款。5.2结算方式：双方按照实际完成工程量进行结算。六、违约责任6.1乙方未按照约定的施工进度、质量标准完成工程，应承担违约责任，向业主支付违约金。6.2业主未按照约定时间支付工程款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。七、争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余款项结清之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____________________一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.工程量清单3.材料和设备规格书4.施工组织设计5.安全生产管理制度6.质量保证措施7.工程验收标准和方法8.付款凭证和进度报告9.变更订单10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的施工进度完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为违约。2.乙方未按照约定使用合格材料和设备的，视为违约。3.乙方未按照约定提供工程进度付款申请的，视为违约。4.业主未按照约定时间支付工程款的，视为违约。5.双方未按照约定解决争议的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，火电站的所有权人。2.乙方：指合同中的承包方，负责火电站装修施工的施工企业。3.合同总价：指双方约定的完成所有工程内容所涉及的费用总和。4.预付款：指合同签订后，业主向乙方支付的用于购买材料和支付人工费等费用的款项。5.进度款：指工程进度达到约定的比例后，乙方提供进度付款申请，业主支付的相应款项。6.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前通知甲方，并与甲方协商调整施工计划。2.工程质量问题：乙方应按照约定标准进行施工，发现问题及时整改。3.付款问题：双方应按照约定时间支付款项，如有疑问，应及时沟通解决。4.争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成时，可向法院提起诉讼。五、