风力发电场配电房施工合同

风力发电场配电房施工合同合同编号：__________一、工程概述1.1工程名称：风力发电场配电房施工工程1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：包括但不限于配电房的设计、施工、设备安装、调试、验收等。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2价格调整：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。三、合同工期3.1开工日期：_______年_______月_______日。3.2竣工日期：_______年_______月_______日。3.3工期延误：如遇不可抗力因素导致工程延期，双方可协商顺延工期。如非不可抗力因素导致工期延误，每延误一天，承包商应支付违约金人民币_______元。四、质量标准4.1工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。4.2工程验收：工程完工后，业主有权组织验收。如验收不合格，承包商应在接到整改通知后_______天内整改完毕，并重新验收。五、付款方式5.1预付款：合同签订后_______天内，业主支付合同总价_______%的预付款。5.2进度付款：工程进度达到_______%时，业主支付合同总价_______%的进度款。5.3竣工付款：工程验收合格后，业主支付合同总价_______%的竣工款。5.4质量保证金：工程验收合格后，业主保留合同总价_______%的质量保证金，保质期内无质量问题，保证金予以退还。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2承包商如未按约定工期完成工程，应支付违约金，并承担逾期交付造成的业主损失。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证金退还之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日一、附件列表：1.风力发电场配电房设计图纸2.工程进度计划表3.材料及设备清单4.国家及行业相关标准、规范5.验收标准及方法6.付款凭证7.违约金计算公式8.质量保证金退还协议二、违约行为及认定：1.工期延误：未按约定工期完成工程2.工程质量不符合标准：工程质量不符合国家及行业相关标准、规范要求3.支付违约金：未按约定时间支付预付款、进度款、竣工款4.未按约定提供材料或设备：未按合同约定提供施工所需材料或设备5.擅自变更工程：未经业主同意，承包商擅自变更工程内容或规模6.拒绝履行合同：双方协商不一致，一方拒绝履行合同义务三、法律名词及解释：1.不可抗力因素：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。3.保质期：指工程验收合格后，承包商对工程质量承担保证责任的期限。4.质量保证金：指工程验收合格后，业主保留的一部分合同总价，用于保证工程质量。5.进度付款：指根据工程进度，业主支付合同总价的一部分款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延工期。如非不可抗力因素导致工期延误，每延误一天，承包商应支付违约金人民币1000元。2.工程质量不符合标准：如验收不合格，承包商应在接到整改通知后7天内整改完毕，并重新验收。3.支付问题：双方应严格按照付款条款履行支付义务，如有争议，可协商解决或依法解决。4.设计变更：如承包商需擅自变更工程，应提前通知业主，并经业主同意。5.合同履行争议：双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：本合同适用于风力发电场配