版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
2024年某工程项目最终结算专项合同版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.工程合同价款3.1合同总价3.2工程量清单3.3合同价格调整4.工程进度与交付4.1工程进度计划4.2工程交付时间4.3工程延期交付5.工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程质量验收5.3工程质量保修6.合同支付与结算6.1付款方式6.2进度付款6.3竣工结算6.4质量保证金7.合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序8.违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更条件10.3合同终止条件11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决13.其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3合同的附件14.合同的签署与备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1工程名称:2024年某工程项目1.2工程地点:具体位置1.3工程规模:工程总体规模描述1.4工程性质:商业/住宅/工业等第二条合同主体2.1发包人:发包方全称2.2承包人:承包方全称第三条工程合同价款3.1合同总价:合同总价(大写)人民币(小写)3.2工程量清单:详见附件一3.3合同价格调整:3.3.1价格调整的条件3.3.2价格调整的程序3.3.3价格调整的方法第四条工程进度与交付4.1工程进度计划:详见附件二4.2工程交付时间:工程交付的具体日期4.3工程延期交付:4.3.1延期交付的条件4.3.2延期交付的程序4.3.3延期交付的违约金计算方式第五条工程质量与标准5.1工程质量要求:详见附件三5.2工程质量验收:5.2.1验收标准和方法5.2.2验收程序5.2.3验收不合格的处理5.3工程质量保修:5.3.1保修范围和期限5.3.2保修责任和要求5.3.3保修费用承担第六条合同支付与结算6.1付款方式:银行转账/现金支付等6.2进度付款:6.2.1进度付款的条件6.2.2进度付款的程序6.2.3进度付款的比例和时间6.3竣工结算:6.3.1竣工结算的条件6.3.2竣工结算的程序6.3.3竣工结算的金额计算方法6.4质量保证金:6.4.1质量保证金的提取比例6.4.2质量保证金的退还条件6.4.3质量保证金的扣除方式第八条违约责任8.1承包人违约:8.1.1承包人未按合同约定完成工程,应承担的违约责任。8.1.2承包人工程质量不符合合同约定,应承担的违约责任。8.1.3承包人其他违约行为及应承担的责任。8.2发包人违约:8.2.1发包人未按合同约定支付价款,应承担的违约责任。8.2.2发包人未按合同约定提供施工条件,应承担的违约责任。8.2.3发包人其他违约行为及应承担的责任。8.3违约赔偿责任:8.3.1违约赔偿的计算方法。8.3.2违约赔偿的最高限额。8.3.3违约赔偿的具体支付程序。第九条争议解决9.1争议解决方式:协商/调解/仲裁/诉讼等。9.2仲裁:9.2.1仲裁机构的选择。9.2.2仲裁费用承担。9.2.3仲裁裁决的执行。9.3诉讼:9.3.1诉讼管辖法院的选择。9.3.2诉讼费用的承担。9.3.3诉讼裁决的执行。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更条件:合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。10.3合同终止条件:合同终止的条件及程序。第十一条保密条款11.1保密内容:合同双方的商业秘密、技术秘密等。11.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止之日起。11.3违约保密条款:违反保密条款的违约责任。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决:按照合同争议解决条款进行。第十三条其他条款13.1不可抗力:不可抗力的定义及处理。13.2合同的转让:合同转让的条件及程序。13.3合同的附件:合同附件的名称及编号。第十四条合同的签署与备案14.1合同签署:合同签署的时间、地点、当事人。14.2合同备案:合同备案的部门、程序。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量清单详细列出工程项目中所有的工程量,包括工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息。附件二:工程进度计划详细列出工程项目的施工进度计划,包括施工阶段的划分、各阶段的施工内容和完成时间等信息。附件三:工程质量要求详细列出工程项目的质量要求,包括工程项目的材料、施工工艺、验收标准等信息。说明二:违约行为及责任认定:1.承包人未按合同约定完成工程,发包人未按合同约定支付价款。2.承包人工程质量不符合合同约定,发包人未按合同约定提供施工条件。3.承包人未按合同约定时间交付工程,发包人未按合同约定时间支付价款。违约责任认定标准:1.违约金计算:按照合同金额的一定比例计算违约金。2.赔偿责任:按照实际损失金额计算赔偿责任。示例说明:如果承包人未按合同约定完成工程,发包人可以按照合同金额的5%计算违约金,并有权要求承包人继续完成工程。如果发包人未按合同约定支付价款,承包人可以要求发包人支付合同金额的5%作为违约金,并有权要求发包人支付已完成的工程价款。说明三:法律名词及解释:1.不可抗力:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《肺细胞病理学》课件
- 《用图表展示数据》课件
- 广东省汕尾市海丰县2023-2024学年八年级上学期期末考试数学试卷
- 《胃造瘘护理》课件
- 养老院老人健康监测人员激励制度
- 拆除太阳能热水器的协议书(2篇)
- 2024年塔吊租赁合同及施工安全协议3篇
- 2025年郑州货车从业资格考试题库
- 2025年黑河货运从业资格证考试
- 《HELLP综合征与HUS》课件
- 配网规划建设汇报
- 餐饮行业智能点餐与外卖系统开发方案
- 2024-2025学年九年级数学上学期期末考试卷
- 《中式家具设计》课件
- 物业经理转正述职
- 24秋国家开放大学《企业信息管理》形考任务1-4参考答案
- 偏微分方程知到智慧树章节测试课后答案2024年秋浙江师范大学
- 2024年共青团团课培训考试题库及答案
- 2024年共青团入团考试测试题库及答案
- 2022年全国应急普法知识竞赛试题库大全-下(判断题库-共4部分-2)
- 花键计算公式DIN5480
评论
0/150
提交评论