2024年新版施工协议模板专业定制版版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新版施工协议模板专业定制版版B版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4预付款3.5进度付款3.6竣工结算3.7质量保证金4.工程质量与标准4.1质量要求4.2质量保证4.3质量验收5.工程进度5.1施工期限5.2进度计划5.3延期违约金6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量标准7.安全生产7.1安全责任7.2安全生产措施7.3安全事故处理8.变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4诉讼解决11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止12.其他条款12.1保密条款12.2广告宣传12.3知识产权12.4不可抗力12.5法律法规13.附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3材料设备清单13.4验收标准14.签署14.1合同签署14.2签署日期第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道门牌号码的工程实施地点。1.3工程规模：详细描述工程的总建筑面积、建筑高度、结构类型等。1.4工程内容：列举工程的主要建设内容，包括但不限于土建、装修、安装等。第二条合同主体2.1发包人：指合同中约定承担工程发包义务的法人或其他组织。2.2承包人：指合同中约定承担工程施工义务的法人或其他组织。第三条合同价格3.1合同总价：双方约定的工程总价，以人民币金额表示，精确到元。3.2价格调整：双方约定在合同执行过程中，由于市场行情变化等原因导致价格变动的调整方式。3.3支付方式：双方约定的支付工程款项的方式，包括但不限于银行转账、支票等。3.4预付款：双方约定的工程预付款的金额、支付时间及抵扣方式。3.5进度付款：双方约定的工程进度付款的金额、支付时间及抵扣方式。3.6竣工结算：双方约定的工程竣工后，进行工程价款结算的方式及时间。3.7质量保证金：双方约定的工程质量保证金的比例、扣留及退还方式。第四条工程质量与标准4.1质量要求：详细描述工程的质量标准，包括但不限于结构安全、使用功能、外观要求等。4.2质量保证：承包人应采取的质量保证措施，以及质量问题的处理方式。4.3质量验收：工程验收的标准、程序及责任主体。第五条工程进度5.1施工期限：双方约定的工程竣工交付时间。5.2进度计划：承包人提交的工程进度计划，以及发包人的审批程序。5.3延期违约金：双方约定的工程延期违约金的计算方式及支付标准。第六条材料与设备6.1材料供应：双方约定的材料供应责任主体、供应时间、质量标准等。6.2设备供应：双方约定的设备供应责任主体、供应时间、质量标准等。6.3材料质量标准：材料质量应符合的国家标准、行业标准或双方约定的标准。第八条变更与解除8.1合同变更：合同执行过程中，因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容变更的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除：合同执行过程中，如发生不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方协商一致可以解除合同。合同解除后的善后处理，双方应按照国家相关法律法规和合同约定办理。第九条违约责任9.1承包人违约：承包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体包括但不限于延期违约金、质量违约金等。9.2发包人违约：发包人未能按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十条争议解决10.1协商解决：合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。10.2调解解决：协商不成时，双方可以请求第三方进行调解。10.3仲裁解决：调解不成时，双方约定提交仲裁机构进行仲裁。10.4诉讼解决：仲裁不成或者双方未约定仲裁的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更：合同的变更须经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。11.3合同终止：合同执行完毕或者双方协商一致解除合同的，本合同终止。第十二条其他条款12.1保密条款：双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。12.2广告宣传：未经双方协商一致，任何一方不得在合同范围内使用对方的名称、标志等进行广告宣传。12.3知识产权：双方在合同执行过程中所创造的知识产权，归双方共同所有。12.4不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。12.5法律法规：本合同的签订、履行、变更、解除及终止，应遵守中华人民共和国相关法律法规。第十三条附件13.1工程图纸：合同约定的工程图纸，作为本合同的附件。13.2技术规范：合同约定的技术规范，作为本合同的附件。13.3材料设备清单：合同约定的材料设备清单，作为本合同的附件。13.4验收标准：合同约定的工程验收标准，作为本合同的附件。第十四条签署14.1合同签署：本合同一式两份，双方各执一份。14.2签署日期：双方签署本合同的日期。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求：工程图纸应包括工程的平面图、立面图、剖面图等，详细标注工程的各种尺寸、材料、构造等信息。附件说明：工程图纸是工程施工的依据，双方应严格按照图纸进行施工和验收。附件二：技术规范详细要求：技术规范应包括工程的各种技术要求、施工工艺、材料标准等信息。附件说明：技术规范是工程施工的指导文件，双方应严格按照规范进行施工和验收。附件三：材料设备清单详细要求：材料设备清单应包括工程所需的所有材料和设备的信息，包括名称、型号、数量、质量标准等。附件说明：材料设备清单是工程施工的材料和设备采购依据，双方应严格按照清单进行采购和使用。附件四：验收标准详细要求：验收标准应包括工程的各项质量要求、验收程序、验收方法等信息。附件说明：验收标准是工程验收的依据，双方应严格按照标准进行验收。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未能按照合同约定时间完成工程的，属于延期违约。2.承包人未能按照合同约定质量标准完成工程的，属于质量违约。3.发包人未能按照合同约定时间支付工程款项的，属于付款违约。责任认定标准：1.延期违约金：每延期一天，承包人应支付合同总价千分之二的违约金。2.质量违约金：按照合同约定的质量标准，每发现一处不符合要求的问题，承包人应支付合同总价千分之二的违约金。3.付款违约金：每延期一天，发包人应支付承包人合同总价千分之一的违约金。示例说明：如果承包人延期交付工程，那么承包人需要支付延期违约金；如果发包人延迟支付工程款项，那么发包人需要支付付款违约金。说明三：法律名词及解