2024年标准版建设工程施工合同履行合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准版建设工程施工合同履行合同版B版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工地点1.4工程内容1.5合同金额1.6工期2.合同文件的优先顺序2.1合同协议书2.2合同条件2.3投标文件2.4专用合同条款2.5其他文件3.合同的履行3.1承包人的义务3.1.1施工准备3.1.2施工质量3.1.3施工安全3.1.4环境保护3.2发包人的义务3.2.1提供施工场地3.2.2支付合同价款3.2.3施工期间的管理3.2.4工程验收4.合同价款及支付4.1合同价款的确定4.2预付款4.3工程进度款4.4竣工结算4.5价款调整4.6支付方式5.工期及进度5.1工期的约定5.2工程进度计划5.3工期延误5.4工期提前6.工程质量6.1质量标准6.2质量控制6.3质量验收6.4质量保修7.安全生产及环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保要求7.4环保设施8.合同的变更和解除8.1合同变更的条件8.2合同变更的程序8.3合同解除的条件8.4合同解除的程序9.违约责任9.1承包人的违约责任9.2发包人的违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁10.3诉讼11.合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更条件11.3合同的终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密违约责任13.合同的转让13.1合同转让的条件13.2合同转让的程序14.其他条款14.1法律适用14.2合同语言14.3送达地址14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指按照本合同约定，拥有工程所有权并负责组织、管理和监督工程建设的法人或其他组织，即甲方。1.2承包人承包人是指按照本合同约定，承担工程建设的法人或其他组织，即乙方。1.3施工地点施工地点是指本合同约定的工程实施的具体地点，详细地址为________。1.4工程内容工程内容是指本合同约定的工程项目的具体建设内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。1.5合同金额合同金额是指本合同约定的工程总价款，即乙方应完成的工程量清单中规定的各项工程量乘以相应的综合单价计算出的总价款，具体金额为____元（大写：_______________________元整）。1.6工期工期是指本合同约定的工程自开工之日起至竣工交付之日止的时间，具体工期为____个月。第二条合同文件的优先顺序2.1合同协议书本合同协议书是本合同的最高文件，对双方具有同等法律效力。2.2合同条件合同条件是指本合同约定的适用于合同双方的权利、义务、责任和条件，包括但不限于一般条款、特殊条款、补充条款等。2.3投标文件投标文件是指乙方根据招标文件要求编制的投标报价文件，包括投标书、投标报价、施工组织设计等。2.4专用合同条款专用合同条款是指本合同中针对特定工程项目的特殊要求、约定和说明。2.5其他文件其他文件是指本合同履行过程中，双方协商一致认可的与本合同有关的文件和资料。第三条合同的履行3.1承包人的义务3.1.1施工准备乙方应按照合同约定和国家相关法律法规的要求，完成施工前的各项准备工作，包括但不限于施工图纸审查、施工组织设计编制、施工人员培训、施工材料准备等。3.1.2施工质量乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和合同约定，保证工程质量，确保工程安全、可靠、美观。3.1.3施工安全乙方应按照国家和行业的安全生产法律法规、标准和合同约定，制定并执行施工现场安全生产管理制度，确保施工过程中的安全生产。3.1.4环境保护乙方应按照国家和地方环保法律法规的要求，采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染和损害。3.2发包人的义务3.2.1提供施工场地发包人应按照合同约定，向乙方提供具备施工条件的施工场地，并负责办理施工所需的相关手续。3.2.2支付合同价款发包人应按照合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付合同价款。3.2.3施工期间的管理发包人应指派专人负责施工期间的发包人代表，对施工现场进行日常管理，协调处理合同履行过程中的有关事项。3.2.4工程验收发包人应按照合同约定的验收标准和程序，对乙方完成的工程进行验收。第四条合同价款及支付4.1合同价款的确定本合同价款根据乙方投标文件中报价计算，包括工程量清单中列明的各项工程量综合单价、措施项目费、其他项目费、规费和税金等。4.2预付款发包人应在合同签订后____日内向乙方支付合同预付款，预付款金额为合同金额的____%。4.3工程进度款发包人应按照乙方提交的工程进度报表和完成的工程量，按月支付工程进度款。4.4竣工结算工程竣工后，乙方应向发包人提交完整的竣工资料和竣工结算报告，发包人按照合同约定的时间和方式进行竣工结算。4.5价款调整合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价款。4.6支付方式本合同价款支付方式为银行转账，具体账号和账户信息如下：第五条工期及进度5.1工期的约定本合同工期自双方签订合同之日起计算，至工程竣工交付之日止。5.2工程进度计划乙方应按照合同约定的工期要求，编制并提交工程进度计划，并按照计划组织施工。5.3工期延误如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。5.4工期提前如乙方第八条合同的变更和解除8.1合同变更的条件任何一方提出合同变更的条件，应当以书面形式通知对方，并经双方协商一致，签订书面变更协议。8.2合同变更的程序合同变更协议应明确变更的内容、范围、价款、工期等事项，并经双方签字盖章后生效。8.3合同解除的条件合同解除的条件应当符合法律、法规和合同的约定，包括但不限于乙方严重违约、不可抗力等。8.4合同解除的程序合同解除应当依法进行，双方应当签署书面解除协议，并办理相关手续。第九条违约责任9.1承包人的违约责任乙方未按照合同约定履行义务的，应当承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2发包人的违约责任甲方未按照合同约定履行义务的，应当承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿违约方应当承担因其违约给另一方造成的损失赔偿责任。第十条争议解决10.1争议的解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，可以协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2仲裁双方可以选择仲裁解决争议，仲裁委员会为合同签订地仲裁委员会。10.3诉讼如双方约定诉讼解决争议，应当向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更条件合同的变更应当符合法律、法规和合同的约定，经双方协商一致并签订书面变更协议。11.3合同的终止条件合同的终止条件应当符合法律、法规和合同的约定，包括但不限于工程竣工、合同解除等。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等，应当予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起____年止。12.3保密违约责任违反保密义务的，违约方应当承担违约责任，赔偿对方因保密信息泄露造成的损失。第十三条合同的转让13.1合同转让的条件任何一方不得擅自将合同转让给第三方，如需转让，应当经对方同意。13.2合同转让的程序合同转让应当签订书面转让协议，并办理相关手续。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同语言本合同的书写文字为中文，如有外文翻译，以中文为准。14.3送达地址双方指定的送达地址为合同签订地。14.4附件本合同附件包括：工程量清单、投标文件、专用合同条款等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的各项工程量，包括工程名称、工程量、单位、综合单价等。附件二：投标文件包括乙方根据招标文件要求编制的投标报价文件，包括投标书、投标报价、施工组织设计等。附件三：专用合同条款针对特定工程项目的特殊要求、约定和说明。附件四：其他文件与本合同有关的其他文件和资料，如设计图纸、施工规范等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定和国家相关法律法规的要求，导致工程质量不符合约定。2.乙方未按照合同约定的工期要求，导致工程延期。3.乙方未按照国家和行业的安全生产法律法规、标准和合同约定，导致安全生产事故。4.乙方未按照国家和地方环保法律法规的要求，导致施工过程中对环境造成污染和损害。5.甲方未按照合同约定，延迟支付合同价款。6.甲方未按照合同约定，未提供具备施工条件的施工场地。违约责任认定标准：1.按照合同约定，乙方应承担因工程质量不符合约定所产生的修复费用。2.按照合同约定，乙方应承担因工程延期所产生的违约金。3.按照合同约定，乙方应承担因安全生产事故所产生的赔偿责任。4.按照合同约定，乙方应承担因环保违约所产生的罚款和修复费用。5.按照合同约定，甲方应承担因延迟支付合同价款所产生的滞纳金。6.按照合同约定，甲方应承担因未提供具备施工条件的施工场地所产生的违约金。示例说明：假设由于乙方原因导致工程延期，根据合同约定，乙方应承担延期违约金，具体金额根据合同约定的计算方式进行计算。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成特定工程建设，明确双方权利义务关系的协议。2.发包人：指拥有工程所有权并负责组织、管理和监督工程建设的法人或其他组织。3.承包人：指承担工程建设的法人或其他组织。4.工期：指工程自开工之日起至竣工交付之日止的时间。5.合同价款：指乙方应完成的工程量