2024年市政道路施工合同补充条款3篇_第1页
2024年市政道路施工合同补充条款3篇_第2页
2024年市政道路施工合同补充条款3篇_第3页
2024年市政道路施工合同补充条款3篇_第4页
2024年市政道路施工合同补充条款3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年市政道路施工合同补充条款本合同目录一览1.补充条款的适用范围1.1补充条款的生效时间1.2补充条款与原合同的关系2.施工内容与范围2.1施工项目的具体描述2.2施工范围及界限3.施工进度与工期3.1施工进度计划3.2工期调整及延误处理4.施工质量与标准4.1施工质量要求4.2质量检测与验收5.材料供应与验收5.1材料供应方式5.2材料验收标准及流程6.设备与设施6.1施工设备要求6.2设施租赁与维护7.人员配置与管理7.1人员配置要求7.2人员培训与考核8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任制8.2文明施工要求与措施9.环境保护与污染防治9.1环境保护要求9.2污染防治措施10.沟通协调与争议解决10.1沟通协调机制10.2争议解决方式11.付款方式与结算11.1付款方式11.2结算方式及时间12.保险与赔偿12.1保险要求12.2赔偿范围及标准13.保密条款13.1保密内容13.2违约责任14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件第一部分:合同如下:1.补充条款的适用范围1.1本补充条款适用于2024年市政道路施工合同,自双方签字盖章之日起生效。1.2本补充条款与原合同内容不一致时,以本补充条款为准。2.施工内容与范围2.1施工项目为市道路,包括道路新建、拓宽、路面改造等工程。2.2施工范围包括道路两侧的人行道、非机动车道、机动车道、排水设施、照明设施等。3.施工进度与工期3.1施工进度计划如下:3.1.1第一年:完成道路路基、基层施工;3.1.2第二年:完成路面、人行道、排水设施、照明设施等施工;3.1.3第三年:完成道路绿化、交通标志等施工。3.2工期自合同签订之日起,共计三年。4.施工质量与标准4.1施工质量要求严格按照国家及地方相关标准执行。4.2质量检测与验收:4.2.1施工过程中,施工单位应定期进行自检;4.2.2工程验收时,监理单位、建设单位及施工单位共同参与。5.材料供应与验收5.1材料供应方式:5.1.1施工单位负责材料的采购、运输、储存;5.1.2采购材料应符合国家及地方相关标准。5.2材料验收标准及流程:5.2.1材料进场时,监理单位、建设单位及施工单位共同验收;5.2.2验收合格后方可投入使用。6.设备与设施6.1施工设备要求:6.1.1施工单位应提供满足工程需要的施工设备;6.1.2设备应保持良好状态,确保施工顺利进行。6.2设施租赁与维护:6.2.1施工单位租赁的设施应定期进行检查、维护;6.2.2维护费用由施工单位承担。7.人员配置与管理7.1人员配置要求:7.1.1施工单位应按合同要求配置足够数量的施工人员;7.1.2施工人员应具备相应的专业技能和资格证书。7.2人员培训与考核:7.2.1施工单位应对施工人员进行岗前培训;7.2.2定期对施工人员进行技能考核,确保施工质量。8.安全生产与文明施工8.1安全生产责任制:8.1.1施工单位应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责;8.1.2施工现场应设置明显的安全警示标志,确保施工人员安全。8.2文明施工要求与措施:8.2.1施工单位应遵守国家及地方有关文明施工的规定;8.2.2施工现场应保持整洁,废弃物及时清理,不得污染环境。9.环境保护与污染防治9.1环境保护要求:9.1.1施工单位应采取有效措施,防止施工过程中对环境造成污染;9.1.2施工过程中产生的废水、废气、固体废物等应按照规定进行处理。9.2污染防治措施:9.2.1施工现场应设置防尘网、喷淋系统等,减少扬尘;9.2.2废水应经处理达标后排放,废气应经过净化处理后排放。10.沟通协调与争议解决10.1沟通协调机制:10.1.1双方应建立定期沟通协调机制,及时解决施工过程中出现的问题;10.1.2沟通协调会议由双方项目负责人主持,必要时可邀请相关部门参加。10.2争议解决方式:10.2.1双方应本着友好协商的原则解决争议;10.2.2若协商不成,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。11.付款方式与结算11.1付款方式:11.1.1按照工程进度分期付款;11.1.2付款比例为合同总额的20%预付款,60%进度款,20%竣工结算款。11.2结算方式及时间:11.2.1结算方式为银行转账;11.2.2每月25日前提交上一个月的工程进度款申请,经审核后支付。12.保险与赔偿12.1保险要求:12.1.1施工单位应办理施工人员意外伤害保险;12.1.2施工单位应办理工程一切险,确保工程安全。12.2赔偿范围及标准:12.2.1因施工单位原因造成的人身伤害、财产损失,由施工单位负责赔偿;12.2.2赔偿标准按照国家及地方相关法律法规执行。13.保密条款13.1保密内容:13.1.1双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等;13.1.2任何一方不得泄露对方的保密信息。13.2违约责任:13.2.1若一方泄露保密信息,应承担相应的法律责任;13.2.2受害方有权要求违约方赔偿损失。14.合同解除与终止14.1合同解除条件:14.1.1因不可抗力导致合同无法履行;14.1.2一方严重违约,经另一方书面通知后,对方在合理期限内仍未纠正;14.1.3双方协商一致解除合同。14.2合同终止条件:14.2.1合同约定的工期届满,工程验收合格;14.2.2双方协商一致终止合同。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念与范围15.1本合同所述的第三方,是指除甲乙双方之外的,因合同履行需要,经甲乙双方同意介入合同执行过程中的个人、法人或其他组织。15.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、法律顾问、保险代理等。16.第三方介入的程序与要求16.1第三方介入前,甲乙双方应共同协商确定第三方的资质、能力和费用,并签署三方协议。16.2第三方介入后,应遵守本合同及相关法律法规,独立行使职权,不得损害甲乙双方的合法权益。17.甲乙双方的权利与义务17.1甲乙双方有权利要求第三方按照合同约定履行职责,并对第三方的工作质量进行监督。17.2甲乙双方有义务向第三方提供必要的工作条件和资料,确保第三方能够顺利开展工作。18.第三方的责任限额18.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。18.2第三方的责任限额由甲乙双方在签订三方协议时约定,最高不超过合同总额的10%。19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方对甲乙双方的责任,仅限于其在合同范围内的职责,对合同范围外的责任不承担责任。19.2第三方对施工过程中因不可抗力、甲方或乙方原因造成的损失,不承担责任。20.第三方介入后的合同变更20.1第三方介入后,若需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签署补充协议。20.2补充协议作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。21.第三方介入的争议解决21.1若第三方与甲乙双方之间发生争议,应通过协商解决。21.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。22.第三方介入的终止22.1第三方介入期间,如因合同终止或第三方自身原因需要终止介入,甲乙双方应提前通知对方。22.2第三方终止介入后,应及时归还甲乙双方提供的资料和设备。23.第三方介入的费用承担23.1第三方介入的费用由甲乙双方在签订三方协议时约定,并由相应方承担。23.2若第三方介入导致工程延期,延期费用由责任方承担。24.第三方的保密义务24.1第三方在介入过程中,对甲乙双方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。24.2违反保密义务的,第三方应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸与技术规范要求:提供详细的工程图纸、施工图纸及技术规范,确保施工质量。说明:图纸应标明尺寸、材料、施工工艺等信息,技术规范应包括施工工艺、质量标准、安全要求等。2.施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、人员安排、材料设备清单等。说明:施工组织设计应确保施工过程的顺利进行,合理安排施工资源。3.材料设备清单要求:详细列出所需材料、设备的名称、规格、数量、供应商等信息。说明:清单应确保材料、设备的供应充足,满足施工需求。4.质量检验报告要求:提供施工过程中的质量检验报告,包括原材料、施工过程中的检验结果。说明:检验报告应确保施工质量符合合同要求。5.安全生产记录要求:记录施工过程中的安全生产情况,包括事故报告、安全检查记录等。说明:安全生产记录应确保施工过程中的安全。6.环境保护与污染防治措施要求:提供环境保护与污染防治的具体措施,确保施工过程中的环保要求。说明:措施应包括废水、废气、固体废物等的处理方法。7.沟通协调记录要求:记录甲乙双方及第三方之间的沟通协调情况。说明:记录应确保沟通协调的及时性和有效性。8.付款凭证要求:提供付款凭证,包括发票、银行转账记录等。说明:凭证应确保付款的真实性和合法性。9.争议解决文件要求:记录争议解决的过程和结果。说明:文件应确保争议得到妥善解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定标准:每延误一天,支付合同总价0.5%的违约金。示例:若合同约定工期为180天,实际工期延误30天,则应支付9000元的违约金。2.违约行为:施工质量不符合合同约定。责任认定标准:由第三方检测机构出具检测报告,如不符合合同约定,由责任方承担修复费用及相应违约金。示例:若检测报告显示路面平整度不合格,则由施工单位负责修复,并支付相应的违约金。3.违约行为:材料供应不及时或不符合质量要求。责任认定标准:由供应商承担相应责任,包括赔偿损失、重新供应合格材料等。示例:若供应商提供的钢筋质量不合格,则供应商应赔偿损失并重新供应合格钢筋。4.违约行为:安全生产事故。责任认定标准:根据事故原因及损失程度,由责任方承担相应责任。示例:若事故由施工单位安全责任不到位造成,则由施工单位承担全部责任。5.违约行为:泄露商业秘密或技术秘密。责任认定标准:根据泄露程度及损失,由责任方承担相应责任,包括赔偿损失、停止侵权行为等。示例:若第三方泄露了甲乙双方的商业秘密,则第三方应承担相应责任。全文完。2024年市政道路施工合同补充条款1本合同目录一览1.合同履行1.1施工进度安排1.2施工质量要求1.3施工安全措施2.工程款支付2.1工程款支付方式2.2工程款支付进度2.3工程款支付条件3.材料供应3.1材料质量要求3.2材料供应责任3.3材料验收标准4.施工设备4.1施工设备供应4.2施工设备维护4.3施工设备验收5.施工现场管理5.1施工现场布置5.2施工现场安全5.3施工现场环保6.施工变更6.1施工变更范围6.2施工变更程序6.3施工变更费用7.施工验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间8.保修责任8.1保修期限8.2保修范围8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:合同签订双方主体资格证明文件14.其他约定事项14.1合同变更14.2合同补充14.3合同解释第一部分:合同如下:1.合同履行1.1施工进度安排1.1.1施工方应按照合同约定的工期进行施工,确保工程按期完成。1.1.2施工进度计划应包括分阶段施工进度、关键节点、施工高峰等,并报业主方审批。1.1.3施工进度计划如有变更,施工方应及时通知业主方,并经双方协商一致后进行调整。1.2施工质量要求1.2.1施工方应严格按照国家及行业相关标准进行施工,确保工程质量符合合同要求。1.2.2施工过程中,施工方应建立质量管理体系,对施工过程进行全程监控。1.2.3工程验收合格后,施工方应提供相关质量证明文件。1.3施工安全措施1.3.1施工方应建立健全施工现场安全管理制度,确保施工安全。1.3.2施工方应配备必要的安全防护设施,并对施工人员进行安全教育培训。1.3.3发生安全事故时,施工方应立即采取有效措施,并按规定上报。2.工程款支付2.1工程款支付方式2.1.1工程款支付采用分阶段支付方式,具体支付比例及时间节点由双方协商确定。2.1.2首付款在合同签订后5个工作日内支付,占总合同金额的20%。2.1.3验收合格后支付进度款,占总合同金额的60%。2.1.4工程竣工验收合格后支付尾款,占总合同金额的20%。2.2工程款支付进度2.2.1首付款支付后,施工方应立即开始施工。2.2.2进度款支付后,施工方应确保按进度完成工程量。2.2.3尾款支付前,施工方应完成工程验收并提交相关文件。2.3工程款支付条件2.3.1工程款支付条件包括工程进度、工程质量、工程变更等。2.3.2工程进度达到支付条件后,施工方应向业主方提交付款申请。2.3.3业主方在收到付款申请后5个工作日内支付工程款。3.材料供应3.1材料质量要求3.1.1所用材料应符合国家及行业相关标准,并满足工程需求。3.1.2材料供应商应提供材料质量保证书及检测报告。3.1.3施工方对材料质量有异议时,可要求重新检测。3.2材料供应责任3.2.1材料供应商应按合同约定的时间、数量、质量供应材料。3.2.2材料供应商应承担因材料质量、数量等问题造成的损失。3.3材料验收标准3.3.1材料验收应按照国家及行业相关标准进行。3.3.2施工方应在材料到货后24小时内进行验收。4.施工设备4.1施工设备供应4.1.1施工方应按照合同约定提供施工设备。4.1.2施工设备应满足工程需求,并符合国家及行业相关标准。4.2施工设备维护4.2.1施工方应定期对施工设备进行检查、保养,确保设备正常运行。4.2.2发生设备故障时,施工方应立即采取措施进行修复。4.3施工设备验收4.3.1施工设备验收应按照合同约定进行。4.3.2验收合格后,施工方应提供设备验收报告。5.施工现场管理5.1施工现场布置5.1.1施工现场布置应合理、有序,确保施工顺利进行。5.1.2施工现场布置应符合国家及行业相关标准。5.2施工现场安全5.2.1施工现场应设立安全警示标志,并配备必要的安全防护设施。5.2.2施工人员应严格遵守安全操作规程。5.3施工现场环保5.3.1施工方应采取有效措施,减少施工对环境的影响。5.3.2施工过程中产生的废弃物应按规定进行处理。7.施工验收7.1验收标准7.1.1验收标准应符合国家及行业相关标准。7.1.2验收应包括工程质量、工程进度、工程安全等方面。7.2验收程序7.2.1施工方应在工程完成后向业主方提出验收申请。7.2.2业主方应在收到验收申请后5个工作日内组织验收。7.2.3验收合格后,双方应在验收报告上签字确认。7.3验收时间7.3.1验收时间应按照合同约定进行。7.3.2验收时间如有变更,双方应协商一致后进行调整。8.保修责任8.1保修期限8.1.1本合同项下工程自竣工验收合格之日起,保修期限为一年。8.1.2保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。8.2保修范围8.2.1保修范围包括但不限于工程质量缺陷、设备故障、功能不达标等问题。8.2.2保修范围不包括因不可抗力、人为破坏、正常磨损等原因造成的损坏。8.3保修责任8.3.1施工方在保修期内应负责修复工程中的缺陷,确保工程正常使用。8.3.2保修期内发生的问题,施工方应在接到通知后24小时内响应,并在48小时内提出解决方案。8.3.3保修期内发生的维修费用,由施工方承担。9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工方未按合同约定完成工程或未达到质量标准的。9.1.2业主方未按合同约定支付工程款的。9.1.3双方未按合同约定履行其他义务的。9.2违约责任9.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约金的具体计算方式由双方在合同中约定。9.3违约处理9.3.1发生违约行为时,守约方有权要求违约方履行合同或采取其他补救措施。9.3.2双方应友好协商解决违约问题,协商不成的,可依法向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过协商解决合同争议。(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1争议发生后,双方应尽快协商,争取在争议发生之日起30日内达成和解。10.2.2若协商不成,应按照选择的争议解决方式启动争议解决程序。10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点为合同签订地或双方协商确定的其他地点。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致,可以解除合同。11.1.2出现合同约定的解除条件,如一方严重违约、不可抗力等。11.2合同解除程序11.2.1解除合同应书面通知对方,并说明解除原因。11.2.2合同解除后,双方应立即停止履行合同义务。11.3合同解除后果11.3.1合同解除后,双方应按照合同约定处理已完成的工程。11.3.2合同解除不影响双方因合同而产生的其他权利和义务。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签订本合同,并经双方签字盖章。12.1.2本合同经双方签字盖章后,自生效之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕。12.2.2合同解除。12.3合同终止程序12.3.1合同终止应书面通知对方。12.3.2合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.1.1工程量清单应详细列明各项工程量。13.1.2工程量清单作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。13.2附件二:施工图纸13.2.1施工图纸应详细标注工程结构、尺寸、材料等信息。13.2.2施工图纸作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。13.3附件三:合同签订双方主体资格证明文件13.3.1合同签订双方应提供合法有效的主体资格证明文件。13.3.2主体资格证明文件作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1合同变更14.1.1合同变更需经双方书面同意。14.1.2合同变更内容作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。14.2合同补充14.2.1合同补充需经双方书面同意。14.2.2合同补充内容作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。14.3合同解释14.3.1本合同如有歧义,应以书面解释为准。14.3.2本合同解释权归合同签订双方共同享有。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指非合同双方当事人,根据本合同的约定,提供专业服务或参与合同履行的独立第三方。15.1.2第三方可以是监理单位、检测机构、咨询公司、施工队伍或其他任何独立的专业服务机构。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是监理、检测、咨询、项目管理等多种形式。15.2.2第三方介入的具体方式和职责范围应在合同中明确约定。15.3第三方介入程序15.3.1双方应在合同中约定第三方介入的具体程序,包括介入时间、介入方式、介入职责等。15.3.2双方应共同选定第三方,并签订相应的合作协议。16.甲乙方责任增加16.1第三方介入时,甲乙方需增加的额外条款:16.1.1甲乙方应向第三方提供必要的资料和便利,确保第三方能够顺利履行职责。16.1.2甲乙方应配合第三方的工作,并提供必要的协助。16.1.3甲乙方应承担第三方因其职责范围内的行为而产生的合理费用。16.2第三方介入时的责任划分:16.2.1第三方的职责和责任范围应与合同约定一致。16.2.2第三方在执行职责时,应遵守国家法律法规和行业标准。16.2.3第三方应独立承担责任,除非其责任由甲乙方直接授权或委托产生。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、合同约定和行业标准确定。17.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在合作协议中予以确认。17.3第三方责任限额的具体内容:17.3.1第三方对合同履行过程中的任何损失,其责任限额不超过合同总金额的10%。17.3.2第三方对因其自身原因造成的损失,应承担全部责任,但不超过其责任限额。17.3.3第三方责任限额不包括因不可抗力、甲方或乙方责任等原因造成的损失。18.第三方行为规范18.1.1诚实守信,公正公平地履行职责。18.1.2保守商业秘密,不得泄露合同双方的商业信息。18.1.3遵守职业道德,不得利用职务之便谋取不正当利益。19.第三方变更与退出19.1第三方如有变更,应提前通知甲乙方,并经甲乙方同意。19.3第三方退出后,甲乙方应重新选定第三方,并签订新的合作协议。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中发生的争议,应通过协商解决。20.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构解决。20.3第三方介入的争议解决,不影响合同其他条款的执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单要求:详细列明各项工程量,包括数量、单位、单价、总价等,并附有相应的计算方法和依据。说明:工程量清单是合同的重要组成部分,用于确定工程款的支付依据。2.施工图纸要求:施工图纸应详细标注工程结构、尺寸、材料等信息,并符合国家及行业相关标准。说明:施工图纸是施工过程中的重要指导文件,确保施工质量。3.合同签订双方主体资格证明文件要求:提供合法有效的营业执照、法人代表身份证明、授权委托书等。说明:主体资格证明文件用于证明合同双方具备签订和履行合同的能力。4.第三方合作协议要求:明确第三方介入的具体方式、职责范围、费用承担等。说明:第三方合作协议是合同附件,与主合同具有同等法律效力。5.工程验收报告要求:详细记录工程验收情况,包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明:工程验收报告是工程验收的正式文件,用于证明工程已按约定完成。6.质量检测报告要求:提供材料、设备等的质量检测报告,证明其符合合同约定标准。说明:质量检测报告是确保工程质量的重要依据。7.安全生产记录要求:记录施工现场安全生产情况,包括安全培训、安全检查等。说明:安全生产记录是保障施工安全的重要文件。8.环境保护措施记录要求:记录施工现场环保措施的实施情况。说明:环境保护措施记录是确保施工过程中环保要求得到满足的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工方未按合同约定完成工程或未达到质量标准。业主方未按合同约定支付工程款。双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。违约金的具体计算方式由双方在合同中约定。违约责任的认定应以事实为依据,以合同约定为准。3.违约示例说明:施工方未能按期完成工程,造成业主方经济损失,应赔偿业主方相应的损失。业主方未能按约定支付工程款,应向施工方支付违约金。双方未能按约定履行保密义务,泄露对方商业秘密,应承担相应的法律责任。全文完。2024年市政道路施工合同补充条款2本合同目录一览1.合同补充条款概述1.1合同补充条款的定义1.2合同补充条款的适用范围1.3合同补充条款的修订程序2.工程变更及调整2.1工程变更的申请与审批2.2工程变更的补偿与计算方法2.3工程调整的程序与责任划分3.施工进度及工期延误3.1施工进度的安排与调整3.2工期延误的处理与责任3.3工期延误的赔偿标准4.材料设备供应4.1材料设备的采购与验收4.2材料设备的存储与保管4.3材料设备的损耗与补偿5.施工现场管理5.1施工现场的安全管理5.2施工现场的环保要求5.3施工现场的管理责任与处罚6.工程验收6.1工程验收的标准与程序6.2工程验收的整改与复查6.3工程验收的争议处理7.质量保证7.1质量保证体系的建立与运行7.2质量问题的处理与整改7.3质量保证金的缴纳与返还8.风险管理8.1风险识别与评估8.2风险应对措施与责任8.3风险事件的报告与处理9.争议解决9.1争议解决方式的选择9.2争议解决机构的设立与职责9.3争议解决结果的执行10.合同解除10.1合同解除的条件与程序10.2合同解除的补偿与责任10.3合同解除的后续处理11.合同终止11.1合同终止的条件与程序11.2合同终止的补偿与责任11.3合同终止的后续处理12.合同履行与违约责任12.1合同履行的原则与要求12.2违约责任的认定与承担12.3违约责任的赔偿与补偿13.保密条款13.1保密信息的界定与范围13.2保密义务与责任13.3保密信息的处理与披露14.合同的生效、变更、解除及终止14.1合同的生效条件与日期14.2合同的变更程序与内容14.3合同的解除及终止程序第一部分:合同如下:第一条合同补充条款概述1.1合同补充条款的定义本合同补充条款是指在原市政道路施工合同的基础上,对合同内容进行补充、修改或增加的条款,以明确双方的权利义务,确保合同的有效执行。1.2合同补充条款的适用范围本合同补充条款适用于合同双方在施工过程中产生的各类事项,包括但不限于工程变更、进度调整、材料设备供应、施工现场管理、工程验收、质量保证、风险管理、争议解决、合同解除、终止等。1.3合同补充条款的修订程序任何一方对合同补充条款提出修改意见,应书面通知另一方,经双方协商一致后,以书面形式修订合同补充条款,并作为合同附件。第二条工程变更及调整2.1工程变更的申请与审批任何一方因设计变更、现场条件变化等原因需要变更工程内容时,应向另一方提出书面申请,经双方协商一致后,方可进行工程变更。2.2工程变更的补偿与计算方法工程变更产生的费用,应根据变更工程的实际发生费用,按照合同约定的计价方式计算,并由变更方承担。2.3工程调整的程序与责任划分第三条施工进度及工期延误3.1施工进度的安排与调整施工进度应根据合同约定的时间节点进行安排,如遇特殊情况,可由双方协商调整。3.2工期延误的处理与责任因非承包方原因导致工期延误,承包方应书面通知另一方,并采取措施尽快恢复施工。延误工期造成的损失,由责任方承担。3.3工期延误的赔偿标准工期延误的赔偿标准按照合同约定执行,如无约定,按每日合同价的千分之五计算。第四条材料设备供应4.1材料设备的采购与验收材料设备采购应遵循公开、公平、公正的原则,由双方协商确定供应商。验收标准按国家相关标准和合同约定执行。4.2材料设备的存储与保管材料设备应按合同约定地点进行存储,并采取必要措施保证材料设备的安全、完好。4.3材料设备的损耗与补偿材料设备在施工过程中产生的合理损耗,由承包方承担;因非承包方原因造成的损耗,由责任方承担。第五条施工现场管理5.1施工现场的安全管理施工现场应建立健全安全管理制度,确保施工人员、设备、材料的安全。5.2施工现场的环保要求施工现场应遵守国家有关环保法规,采取措施减少施工对环境的影响。5.3施工现场的管理责任与处罚施工现场管理责任按合同约定执行,对违反合同约定的行为,将依法予以处罚。第六条工程验收6.1工程验收的标准与程序工程验收应按照国家相关标准和合同约定执行,验收程序包括自检、初验、终验。6.2工程验收的整改与复查验收不合格的工程,承包方应根据验收意见进行整改,经复查合格后方可进行下一阶段的施工。6.3工程验收的争议处理工程验收过程中产生的争议,应按合同约定或协商解决,如协商不成,可依法申请仲裁或诉讼。第八条质量保证7.1质量保证体系的建立与运行承包方应建立健全质量保证体系,包括质量管理制度、质量检验标准、质量责任制度等,确保工程质量符合国家相关标准和合同要求。7.2质量问题的处理与整改发现质量问题时,承包方应及时采取措施进行整改,并通知另一方。整改完成后,双方应共同进行复查,确保问题得到妥善解决。7.3质量保证金的缴纳与返还承包方应在合同签订后,按合同约定缴纳质量保证金。工程验收合格后,无质量问题的,质量保证金应予以返还。第九条风险管理8.1风险识别与评估双方应共同识别施工过程中可能出现的风险,并对其可能造成的影响进行评估。8.2风险应对措施与责任针对识别出的风险,双方应制定相应的应对措施,并明确各自的责任和权限。8.3风险事件的报告与处理发生风险事件时,承包方应及时向另一方报告,并采取必要的应急措施。风险事件的处理结果应记录在案。第十条争议解决9.1争议解决方式的选择合同争议应优先通过协商解决。协商不成的,可选择仲裁或诉讼作为争议解决方式。9.2争议解决机构的设立与职责仲裁或诉讼的具体机构由双方在争议发生后协商确定,并明确各自的职责。9.3争议解决结果的执行争议解决结果具有法律效力,双方应予以执行。第十一条合同解除10.1合同解除的条件与程序合同解除应符合法定条件或双方约定的条件。解除合同应提前通知另一方,并按照合同约定的程序进行。10.2合同解除的补偿与责任合同解除后,双方应根据合同约定承担相应的补偿责任。10.3合同解除的后续处理合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程、材料、设备等事宜。第十二条合同终止11.1合同终止的条件与程序合同终止应符合法定条件或双方约定的条件。终止合同应提前通知另一方,并按照合同约定的程序进行。11.2合同终止的补偿与责任合同终止后,双方应根据合同约定承担相应的补偿责任。11.3合同终止的后续处理合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程、材料、设备等事宜。第十三条合同履行与违约责任12.1合同履行的原则与要求双方应严格按照合同约定履行各自义务,确保合同目的的实现。12.2违约责任的认定与承担任何一方违约,应按照合同约定承担相应的违约责任。12.3违约责任的赔偿与补偿违约方应赔偿守约方因此遭受的损失,包括直接损失和间接损失。第十四条保密条款13.1保密信息的界定与范围保密信息包括但不限于技术资料、商业秘密、客户信息等。13.2保密义务与责任双方对本合同涉及的秘密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.3保密信息的处理与披露未经对方同意,任何一方不得以任何形式披露保密信息。如因法律规定或司法程序等原因必须披露,应提前通知对方。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方的概念在本合同中,“第三方”是指除合同双方(甲方和乙方)之外的独立实体,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、保险公司、仲裁机构等。15.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、设计变更审核、质量检测、风险评估、合同争议解决、保险理赔等。第十六条第三方责任限额16.1责任限额的定义责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时,对合同双方应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额的确定第三方责任限额应在合同中明确约定,可根据第三方的专业性质、业务规模和风险承受能力等因素综合考虑。16.3责任限额的调整在合同履行过程中,如第三方责任限额需要调整,双方应协商一致,并以书面形式修改合同相关条款。第十七条第三方责任划分17.1第三方责任的界定第三方的责任应限于其在合同约定的职责范围内,对于超出其职责范围的行为,第三方不承担相应责任。17.2第三方与其他各方的责任划分第三方与甲方、乙方之间的责任划分如下:第三方对甲方、乙方的责任:第三方应按照合同约定对甲方、乙方承担相应的责任,包括但不限于违约责任、赔偿责任等。甲方、乙方对第三方的责任:甲方、乙方应按照合同约定对第三方承担相应的责任,包括但不限于支付费用、提供必要条件等。第十八条第三方介入时的额外条款18.1第三方介入的程序1.双方协商确定第三方介入的具体事项;2.双方签订第三方介入协议,明确第三方的职责、权利和义务;3.第三方介入实施,甲方、乙方应予以配合。18.2第三方介入的额外条款1.第三方介入期间,合同双方应继续履行合同义务;2.第三方介入的费用由合同双方协商分摊;3.第三方介入期间,合同双方应保持沟通,及时解决出现的问题。第十九条第三方权利与义务19.1第三方的权利1.第三方有权要求甲方、乙方提供必要的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论