2024年度上海市政道路工程项目监理合同3篇_第1页
2024年度上海市政道路工程项目监理合同3篇_第2页
2024年度上海市政道路工程项目监理合同3篇_第3页
2024年度上海市政道路工程项目监理合同3篇_第4页
2024年度上海市政道路工程项目监理合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩58页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度上海市政道路工程项目监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程总投资2.6工程合同工期3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理权限4.监理费用及支付方式4.1监理费用4.2支付方式4.3付款节点4.4逾期付款违约责任5.监理单位责任5.1监理单位义务5.2监理单位责任5.3监理单位违约责任6.施工单位责任6.1施工单位义务6.2施工单位责任6.3施工单位违约责任7.监理单位权利7.1监理单位权利7.2监理单位监督权7.3监理单位报告权8.监理单位义务8.1监理单位义务8.2监理单位协调义务8.3监理单位报告义务9.工程变更及索赔9.1工程变更9.2索赔9.3索赔程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同生效及期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.合同附件13.1附件一:监理大纲13.2附件二:监理人员名单13.3附件三:监理设备清单14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位信息1.1.1监理单位名称:上海市市政道路工程监理有限公司1.1.2监理单位地址:上海市区路号1.1.3监理单位法定代表人:1.2施工单位信息1.2.1施工单位名称:上海市市政道路工程施工有限公司1.2.2施工单位地址:上海市区路号1.2.3施工单位法定代表人:2.工程概况2.1工程名称:2024年度上海市政道路工程项目2.2工程地点:上海市区2.3工程规模:约万平方米2.4工程类别:市政道路工程2.5工程总投资:约人民币亿元2.6工程合同工期:自合同生效之日起个月3.监理范围及内容3.1监理范围3.1.1工程施工质量、进度、安全、文明施工等方面的监督3.1.2工程设计变更、材料设备采购、施工工艺等方面的审查3.1.3工程合同履约情况的监督检查3.1.4工程竣工验收及保修期的监理工作3.2监理内容3.2.1质量控制:对施工过程中的原材料、半成品、成品进行抽样检验3.2.2进度控制:对施工进度进行跟踪,确保工程按期完成3.2.3安全控制:对施工现场进行安全检查,确保施工安全3.2.4文明施工:对施工现场进行文明施工管理,维护施工现场环境3.2.5材料设备采购:对材料设备采购进行审核,确保质量符合要求3.2.6施工工艺:对施工工艺进行审查,确保施工质量4.监理费用及支付方式4.1监理费用:人民币万元4.2支付方式:按月支付,每月支付监理费用的%4.3付款节点:每月支付监理费用应在工程进度达到约定的节点后5个工作日内支付4.4逾期付款违约责任:逾期付款的,应按每日万分之五向监理单位支付违约金5.监理单位责任5.1监理单位义务5.1.1按照合同约定履行监理职责,确保工程质量、进度、安全、文明施工5.1.2配备足够的监理人员,确保监理工作的顺利进行5.1.3按时完成监理报告,及时向施工单位反馈监理意见5.2监理单位责任5.2.1因监理单位原因导致工程质量不合格的,监理单位应承担相应责任5.2.2因监理单位原因导致工程进度延误的,监理单位应承担相应责任5.2.3因监理单位原因导致安全事故发生的,监理单位应承担相应责任5.3监理单位违约责任5.3.1因监理单位违约,给施工单位造成损失的,监理单位应承担赔偿责任5.3.2监理单位未履行监理职责,给施工单位造成损失的,监理单位应承担赔偿责任8.监理单位权利8.1监理单位权利8.1.1对施工单位的技术文件、设计方案、施工方案等进行审核8.1.2对施工单位的施工过程进行监督检查8.1.3对施工单位的违约行为提出整改要求8.1.4对施工单位的违法行为进行报告8.2监理单位监督权8.2.1对施工单位的施工质量、进度、安全、文明施工等方面进行定期和不定期的监督检查8.2.2对施工单位的材料设备采购和使用情况进行监督检查8.2.3对施工单位的施工工艺和施工组织设计进行监督检查8.3监理单位报告权8.3.1对施工单位的违约行为和违法行为进行报告8.3.2对施工过程中出现的问题和隐患进行报告8.3.3对施工单位的整改情况进行报告9.监理单位义务9.1监理单位义务9.1.1按照国家有关法律法规和合同约定,履行监理职责9.1.2对施工单位提供必要的监理服务和技术支持9.1.3对施工单位的合理要求给予及时响应和处理9.2监理单位协调义务9.2.1协调施工单位与设计单位、勘察单位、监理单位之间的关系9.2.2协调施工单位与其他相关单位之间的关系9.2.3协调施工单位与政府部门之间的关系9.3监理单位报告义务9.3.1按时提交监理报告9.3.2对施工单位的合理要求和建议进行记录和报告9.3.3对施工过程中出现的问题和隐患进行记录和报告10.工程变更及索赔10.1工程变更10.1.1工程变更的提出:施工单位在施工过程中,如因设计变更、地质条件变化等原因需要变更工程内容、规模、工期等,应提前向监理单位提出变更申请10.1.2工程变更的审批:监理单位收到变更申请后,应及时组织相关单位进行审查,并在约定的时间内给予答复10.2索赔10.2.1索赔的提出:施工单位在施工过程中,因监理单位原因导致工程成本增加、工期延误等,可向监理单位提出索赔申请10.2.2索赔的审批:监理单位收到索赔申请后,应在约定的时间内进行调查核实,并在收到索赔申请后的日内给予答复10.3索赔程序10.3.1施工单位提出索赔申请10.3.2监理单位进行调查核实10.3.3双方协商解决10.3.4如协商不成,提交争议解决机构处理11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议11.1.2如协商不成,提交仲裁委员会仲裁11.1.3仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力11.2争议解决机构11.2.1仲裁委员会11.2.2地址:上海市区路号11.2.3联系电话:021567811.3争议解决期限11.3.1双方应在争议发生后日内提交争议解决申请11.3.2仲裁机构应在收到申请后个月内作出裁决12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.1.1因一方违约,另一方有权解除合同12.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同12.2合同终止条件12.2.1工程竣工验收合格12.2.2双方协商一致终止合同12.3合同解除及终止程序12.3.1提出解除或终止合同的一方应书面通知对方12.3.2双方应妥善处理合同解除或终止后的有关事宜13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同并加盖公章13.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字13.2合同期限13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.2.2合同有效期为工程合同工期届满之日起个月13.3合同续签13.3.1如双方同意,合同期满前可协商续签合同13.3.2续签合同应按原合同条款执行或协商新的条款14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或认可的,为合同履行提供咨询、评估、检测、鉴定、监理等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形15.2.1甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入以保障合同履行的质量和效率。15.2.2法律法规或行业标准要求必须由第三方进行检测、评估或鉴定。15.2.3因工程特殊情况,需要第三方提供专业意见或技术支持。15.3第三方选择与指定15.3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定,必要时可通过公开招标等方式选择。15.3.2第三方一经选定,双方应书面通知对方。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照合同约定和行业标准,独立、客观、公正地履行其职责。15.4.2第三方对其提供的咨询服务或服务结果承担相应的法律责任。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体如下:16.1.1第三方因其过错导致合同履行受阻或造成损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过合同总价的%。16.1.2第三方提供的服务或服务结果不符合合同约定或行业标准的,应承担相应的整改责任或赔偿责任。17.第三方与其他方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方对甲方负责,提供的服务或服务结果应符合甲方的要求和行业标准。17.1.2甲方有权对第三方的服务进行监督和评估,并提出改进意见。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方对乙方负责,提供的服务或服务结果应符合乙方的要求和行业标准。17.2.2乙方有权对第三方的服务进行监督和评估,并提出改进意见。17.3第三方与监理单位的划分17.3.1监理单位负责对施工单位的施工过程进行监理,第三方提供的服务应辅助监理工作。17.3.2第三方与监理单位的职责范围应明确划分,避免职责交叉。17.4第三方与其他相关方的划分17.4.1第三方与其他相关方(如设计单位、勘察单位等)的职责范围应明确划分,确保各方的职责分明,避免责任不清。18.第三方介入的合同条款18.1.1第三方的服务内容、范围和标准18.1.2第三方的服务费用及支付方式18.1.3第三方的责任和义务18.1.4第三方的保密义务18.1.5第三方的违约责任18.1.6第三方介入的期限19.第三方介入的合同变更19.1如需变更第三方介入的合同条款,甲乙双方应协商一致,并签订补充协议。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中产生的争议,应由甲乙双方协商解决。20.2如协商不成,可提交合同约定的争议解决机构解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理大纲详细要求:监理大纲应包括监理目标、监理范围、监理内容、监理方法、监理人员配备、监理工作计划等。说明:监理大纲是监理工作的指导文件,应详细列出监理工作的各个方面。2.附件二:监理人员名单详细要求:监理人员名单应包括监理人员的姓名、职务、职称、专业背景、资格证书等。说明:监理人员名单是监理单位的人员配置情况,确保监理工作的专业性和有效性。3.附件三:监理设备清单详细要求:监理设备清单应包括设备名称、型号、数量、性能参数、使用年限等。说明:监理设备清单是监理单位设备资源的具体体现,确保监理工作的技术支持。4.附件四:工程变更通知单详细要求:工程变更通知单应包括变更原因、变更内容、变更影响、变更费用等。说明:工程变更通知单是记录和批准工程变更的文件,确保变更的合法性和合理性。5.附件五:工程索赔报告详细要求:工程索赔报告应包括索赔原因、索赔依据、索赔金额、索赔请求等。说明:工程索赔报告是施工单位提出索赔的依据,确保索赔的合理性和有效性。6.附件六:工程验收报告详细要求:工程验收报告应包括验收时间、验收人员、验收内容、验收结论等。说明:工程验收报告是工程竣工验收的依据,确保工程质量的合格性。7.附件七:工程竣工结算书详细要求:工程竣工结算书应包括工程量清单、结算依据、结算金额等。说明:工程竣工结算书是工程结算的依据,确保工程结算的准确性和公正性。8.附件八:第三方介入合同详细要求:第三方介入合同应包括第三方服务内容、服务费用、责任义务等。说明:第三方介入合同是明确第三方服务条款的文件,确保第三方服务的规范性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:监理单位未按照合同约定履行监理职责,导致工程质量不合格。责任认定标准:监理单位应承担相应的赔偿责任,赔偿金额根据工程质量不合格的程度和损失大小确定。示例说明:若监理单位未及时发现施工单位的严重质量问题,导致工程质量不合格,施工单位可要求监理单位承担相应的赔偿责任。2.违约行为:施工单位未按照合同约定完成工程进度,导致工程延期。责任认定标准:施工单位应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿因延期造成的损失。示例说明:若施工单位未能在合同约定的工期内完成工程,施工单位应支付违约金,并赔偿因延期造成的损失。3.违约行为:施工单位使用不合格的材料或设备,导致工程质量不合格。责任认定标准:施工单位应承担相应的赔偿责任,包括更换不合格材料或设备、修复工程质量等。示例说明:若施工单位在施工过程中使用不合格的钢筋,导致工程质量不合格,施工单位应更换合格钢筋并修复工程质量。4.违约行为:监理单位未按照合同约定提交监理报告,导致施工单位无法及时了解监理意见。责任认定标准:监理单位应承担相应的违约责任,包括支付违约金和赔偿因未提交监理报告造成的损失。示例说明:若监理单位未在约定的时间内提交监理报告,施工单位可要求监理单位支付违约金,并赔偿因未及时了解监理意见造成的损失。5.违约行为:第三方未按照合同约定提供服务质量,导致工程质量不合格。责任认定标准:第三方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额根据服务质量不合格的程度和损失大小确定。示例说明:若第三方提供的检测服务结果不准确,导致工程质量不合格,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度上海市政道路工程项目监理合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止条件2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目投资估算3.监理范围3.1施工监理3.1.1施工现场管理3.1.2施工进度控制3.1.3施工质量控制3.1.4施工安全控制3.1.5施工合同管理3.2设计监理3.2.1设计进度控制3.2.2设计质量控制3.2.3设计合同管理3.3材料设备监理3.3.1材料设备质量监督3.3.2材料设备进度控制3.3.3材料设备合同管理4.监理职责4.1施工监理职责4.1.1施工现场监督4.1.2施工进度控制4.1.3施工质量控制4.1.4施工安全监督4.1.5施工合同管理4.2设计监理职责4.2.1设计进度控制4.2.2设计质量控制4.2.3设计合同管理4.3材料设备监理职责4.3.1材料设备质量监督4.3.2材料设备进度控制4.3.3材料设备合同管理5.监理权限5.1施工监理权限5.1.1施工现场监督权5.1.2施工进度控制权5.1.3施工质量控制权5.1.4施工安全监督权5.1.5施工合同管理权5.2设计监理权限5.2.1设计进度控制权5.2.2设计质量控制权5.2.3设计合同管理权5.3材料设备监理权限5.3.1材料设备质量监督权5.3.2材料设备进度控制权5.3.3材料设备合同管理权6.监理程序6.1施工监理程序6.1.1施工现场监督程序6.1.2施工进度控制程序6.1.3施工质量控制程序6.1.4施工安全监督程序6.1.5施工合同管理程序6.2设计监理程序6.2.1设计进度控制程序6.2.2设计质量控制程序6.2.3设计合同管理程序6.3材料设备监理程序6.3.1材料设备质量监督程序6.3.2材料设备进度控制程序6.3.3材料设备合同管理程序7.监理费用及支付方式7.1监理费用总额7.2监理费用支付方式7.3监理费用支付时间7.4监理费用调整条件8.违约责任8.1合同双方违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后处理11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后处理12.合同附件12.1附件一:监理大纲12.2附件二:监理人员配备表12.3附件三:监理费用清单12.4附件四:其他相关文件13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人员14.其他约定14.1合同保密条款14.2合同变更条款14.3合同解除条款14.4合同终止条款14.5合同附件条款第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年度上海市政道路工程项目监理合同”。1.2合同双方甲方(委托方):上海市市政工程管理局乙方(监理方):监理咨询有限公司1.3合同签订日期本合同签订日期为2024年3月15日。1.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同终止条件(1)合同约定的监理工作全部完成;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)合同双方协商一致解除合同;(4)法律法规规定或合同约定的其他终止条件。第二条项目概述2.1项目名称项目名称:2024年度上海市政道路工程2.2项目地点项目地点:上海市2.3项目规模项目规模:全长公里,涉及个区县2.4项目建设内容项目建设内容包括道路路基、路面、桥梁、涵洞、排水、照明、交通设施等。2.5项目投资估算项目投资估算为人民币亿元。第三条监理范围3.1施工监理3.1.1施工现场管理乙方负责对施工现场进行监督管理,确保施工符合国家有关法律法规、规范和标准。3.1.2施工进度控制乙方负责对施工进度进行控制,确保项目按合同约定的时间节点完成。3.1.3施工质量控制乙方负责对施工质量进行控制,确保施工质量达到国家有关标准和要求。3.1.4施工安全控制乙方负责对施工安全进行控制,确保施工现场安全。3.1.5施工合同管理乙方负责对施工合同进行管理,确保合同履行。3.2设计监理3.2.1设计进度控制乙方负责对设计进度进行控制,确保设计工作按合同约定的时间节点完成。3.2.2设计质量控制乙方负责对设计质量进行控制,确保设计符合国家有关标准和要求。3.2.3设计合同管理乙方负责对设计合同进行管理,确保合同履行。3.3材料设备监理3.3.1材料设备质量监督乙方负责对材料设备质量进行监督,确保材料设备符合国家有关标准和要求。3.3.2材料设备进度控制乙方负责对材料设备进度进行控制,确保材料设备按时供应。3.3.3材料设备合同管理乙方负责对材料设备合同进行管理,确保合同履行。第四条监理职责4.1施工监理职责4.1.1施工现场监督乙方负责对施工现场进行日常巡查,及时发现并报告施工问题。4.1.2施工进度控制乙方负责对施工进度进行跟踪,确保项目按计划推进。4.1.3施工质量控制乙方负责对施工质量进行检测,确保施工质量达到要求。4.1.4施工安全监督乙方负责对施工安全进行监督,确保施工现场安全。4.1.5施工合同管理乙方负责对施工合同进行管理,确保合同履行。4.2设计监理职责4.2.1设计进度控制乙方负责对设计进度进行跟踪,确保设计工作按计划推进。4.2.2设计质量控制乙方负责对设计质量进行审查,确保设计符合国家有关标准和要求。4.2.3设计合同管理乙方负责对设计合同进行管理,确保合同履行。4.3材料设备监理职责4.3.1材料设备质量监督乙方负责对材料设备质量进行检测,确保材料设备符合国家有关标准和要求。4.3.2材料设备进度控制乙方负责对材料设备进度进行跟踪,确保材料设备按时供应。4.3.3材料设备合同管理乙方负责对材料设备合同进行管理,确保合同履行。第五条监理权限5.1施工监理权限5.1.1施工现场监督权乙方有权对施工现场进行巡查,发现施工问题并要求整改。5.1.2施工进度控制权乙方有权对施工进度进行监督,要求施工单位调整进度计划。5.1.3施工质量控制权乙方有权对施工质量进行检测,要求施工单位整改质量问题。5.1.4施工安全监督权乙方有权对施工安全进行监督,要求施工单位采取措施保障施工安全。5.1.5施工合同管理权乙方有权对施工合同进行管理,确保合同履行。5.2设计监理权限5.2.1设计进度控制权乙方有权对设计进度进行监督,要求设计单位调整进度计划。5.2.2设计质量控制权乙方有权对设计质量进行审查,要求设计单位整改质量问题。5.2.3设计合同管理权乙方有权对设计合同进行管理,确保合同履行。5.3材料设备监理权限5.3.1材料设备质量监督权乙方有权对材料设备质量进行检测,要求材料设备供应商整改质量问题。5.3.2材料设备进度控制权乙方有权对材料设备进度进行跟踪,要求材料设备供应商调整供应计划。5.3.3材料设备合同管理权乙方有权对材料设备合同进行管理,确保合同履行。第六条监理程序6.1施工监理程序6.1.1施工现场监督程序乙方应每日对施工现场进行巡查,及时发现并报告施工问题。6.1.2施工进度控制程序乙方应每月对施工进度进行跟踪,定期向甲方报告进度情况。6.1.3施工质量控制程序乙方应每月对施工质量进行检测,定期向甲方报告质量情况。6.1.4施工安全监督程序乙方应每日对施工安全进行监督,及时发现并报告安全隐患。6.1.5施工合同管理程序乙方应定期对施工合同进行管理,确保合同履行。6.2设计监理程序6.2.1设计进度控制程序乙方应每月对设计进度进行跟踪,定期向甲方报告进度情况。6.2.2设计质量控制程序乙方应每季度对设计质量进行审查,定期向甲方报告质量情况。6.2.3设计合同管理程序乙方应定期对设计合同进行管理,确保合同履行。6.3材料设备监理程序6.3.1材料设备质量监督程序乙方应每月对材料设备质量进行检测,定期向甲方报告质量情况。6.3.2材料设备进度控制程序乙方应每月对材料设备进度进行跟踪,定期向甲方报告进度情况。6.3.3材料设备合同管理程序乙方应定期对材料设备合同进行管理,确保合同履行。第八条监理费用及支付方式8.1监理费用总额本合同监理费用总额为人民币万元。8.2监理费用支付方式监理费用按月支付,乙方应在每月末提交费用结算报告,甲方应在收到报告后X个工作日内支付当月监理费用。8.3监理费用支付时间每月监理费用支付时间为次月X日。8.4监理费用调整条件如遇政策调整、市场价格波动等原因导致监理费用发生变化,双方应协商一致后调整监理费用。第九条违约责任9.1合同双方违约情形9.1.1甲方违约情形(1)未按时支付监理费用;(2)未提供必要的工作条件;(3)擅自变更监理工作内容;(4)其他违反合同约定的行为。9.1.2乙方违约情形(1)未按约定完成监理工作;(2)提供虚假监理报告;(3)泄露甲方商业秘密;(4)其他违反合同约定的行为。9.2违约责任承担9.2.1甲方违约责任甲方应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为未支付监理费用的X%。9.2.2乙方违约责任乙方应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为监理费用总额的X%。9.3违约赔偿计算方式违约赔偿按照实际损失计算,双方应协商确定具体赔偿金额。第十条争议解决10.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决;协商不成的,提交X仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序10.2.1协商解决双方应友好协商解决争议,协商期限为X个月。10.2.2仲裁解决提交仲裁委员会仲裁后,仲裁委员会应在X个月内作出仲裁裁决。10.3争议解决机构本合同争议解决机构为X仲裁委员会。第十一条合同解除11.1合同解除条件11.1.1甲方解除条件(1)乙方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)合同双方协商一致解除合同。11.1.2乙方解除条件(1)甲方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)合同双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序11.2.1甲方解除程序甲方应在解除合同前X日通知乙方,并在解除合同后X日内向乙方支付剩余监理费用。11.2.2乙方解除程序乙方应在解除合同前X日通知甲方,并在解除合同后X日内向甲方提交监理工作报告和资料。11.3合同解除后处理11.3.1甲方处理甲方应在合同解除后X日内对监理工作进行验收,并对监理工作成果进行评估。11.3.2乙方处理乙方应在合同解除后X日内将监理资料和设备移交给甲方。第十二条合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同约定的监理工作全部完成;12.1.2因不可抗力导致合同无法履行;12.1.3合同双方协商一致终止合同;12.1.4法律法规规定或合同约定的其他终止条件。12.2合同终止程序12.2.1合同终止通知合同终止前,双方应相互通知对方。12.2.2合同终止处理合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工作。12.3合同终止后处理12.3.1甲方处理甲方应在合同终止后X日内对监理工作进行验收,并对监理工作成果进行评估。12.3.2乙方处理乙方应在合同终止后X日内将监理资料和设备移交给甲方。第十三条合同附件13.1附件一:监理大纲监理大纲应包括监理工作内容、监理人员配备、监理工作计划等。13.2附件二:监理人员配备表监理人员配备表应包括监理人员姓名、职称、职责等信息。13.3附件三:监理费用清单监理费用清单应包括监理服务项目、收费标准、费用总额等信息。13.4附件四:其他相关文件其他相关文件包括但不限于设计文件、施工图纸、合同变更等。第十四条合同签署14.1合同签署日期本合同签署日期为2024年3月15日。14.2合同签署地点本合同签署地点为上海市。14.3合同签署人员甲方代表:乙方代表:第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同中“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、咨询方、技术支持方、检测机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高监理工作的效率、确保工程质量、降低风险等。15.3第三方介入方式第三方可以通过提供专业服务、技术支持、检测认证等方式介入。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行出现瑕疵或违约时,甲方和乙方应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额约定16.2.1第三方责任限额上限第三方责任限额上限为本合同监理费用总额的X%。16.2.2责任限额计算第三方责任限额的计算以实际损失为依据,包括直接损失和间接损失。17.第三方责任承担17.1第三方责任范围第三方责任范围包括但不限于:(1)提供虚假信息或数据;(2)违反合同约定提供服务;(3)因第三方原因导致监理工作延误或质量不合格;(4)其他违反合同约定的行为。17.2责任承担方式17.2.1直接责任承担第三方违反合同约定导致甲方或乙方损失的,第三方应直接承担赔偿责任。17.2.2间接责任承担第三方虽非直接责任方,但因其行为间接导致甲方或乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1甲方与第三方的划分甲方与第三方之间的责任划分以合同约定为准,甲方应确保第三方提供的服务符合合同要求。18.2乙方与第三方的划分乙方与第三方之间的责任划分以合同约定为准,乙方应确保第三方提供的服务符合监理工作要求。18.3第三方与其他各方的划分第三方与其他各方(如施工方、设计方等)之间的责任划分以各自合同约定为准。19.第三方介入的程序19.1第三方介入申请乙方在需要第三方介入时,应向甲方提出申请,并说明介入目的、方式、预期效果等。19.2第三方介入审批甲方应在收到乙方申请后X个工作日内审批,并通知乙方审批结果。19.3第三方介入实施经甲方批准后,乙方应与第三方签订协议,明确双方的权利、义务和责任。19.4第三方介入监督乙方应监督第三方履行合同义务,确保第三方提供的服务符合合同要求。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件第三方介入终止条件包括但不限于:(1)监理工作完成;(2)第三方完成合同约定的服务内容;(3)合同双方协商一致终止第三方介入;(4)法律法规规定或合同约定的其他终止条件。20.2第三方介入终止程序第三方介入终止前,乙方应向甲方提出终止申请,并说明终止原因。20.3第三方介入终止处理第三方介入终止后,乙方应与第三方进行结算,并妥善处理相关事宜。甲方应在收到乙方结算报告后X个工作日内支付第三方费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理大纲要求:详细列出监理工作的内容、范围、进度安排、人员配置等。说明:监理大纲是监理工作的指导文件,应包含监理工作的整体规划和具体实施计划。2.附件二:监理人员配备表要求:列出监理人员的姓名、职称、职责、工作分工等信息。说明:监理人员配备表是明确监理团队结构和人员职责的重要文件。3.附件三:监理费用清单要求:详细列出各项监理服务的收费标准、服务内容、费用总额等。说明:监理费用清单是明确监理服务费用的依据,应清晰明确。4.附件四:设计文件要求:包括设计方案、施工图纸、技术规范等。说明:设计文件是监理工作的重要依据,应确保其完整性和准确性。5.附件五:施工图纸要求:包括施工详图、节点图、材料清单等。说明:施工图纸是施工的重要指导文件,监理应确保其与设计文件一致。6.附件六:施工合同要求:包括合同双方的基本信息、合同条款、付款方式等。说明:施工合同是明确施工双方权利义务的文件,监理应监督其履行。7.附件七:材料设备清单要求:包括材料设备的名称、规格、数量、供应商等信息。说明:材料设备清单是监理对材料设备进行质量控制和进度控制的重要依据。8.附件八:监理工作报告要求:包括监理工作的进展情况、发现的问题、整改措施等。说明:监理工作报告是监理工作成果的体现,应定期提交给甲方。9.附件九:监理验收报告要求:包括监理工作完成情况、验收结果、验收意见等。说明:监理验收报告是监理工作完成的标志,应提交给甲方。10.附件十:其他相关文件说明:包括合同变更、会议纪要、通知等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付监理费用责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金为未支付监理费用的X%。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按约定完成监理工作责任认定:乙方应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为监理费用总额的X%。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:提供虚假信息或数据责任认定:第三方应直接承担赔偿责任,赔偿金额根据实际损失确定。4.违约责任认定标准示例甲方未按时支付监理费用,导致乙方工作延误,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按每日未支付金额的X%计算。全文完。2024年度上海市政道路工程项目监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称及资质1.2施工单位名称及资质1.3招标单位名称及资质1.4监理项目名称及地点1.5合同签订日期2.监理范围及内容2.1监理项目范围2.2监理项目内容2.3监理项目标准3.监理单位职责3.1质量管理职责3.2进度管理职责3.3安全管理职责3.4环境保护职责3.5合同管理职责4.施工单位职责4.1质量保证职责4.2进度保证职责4.3安全保证职责4.4环境保护职责4.5合同履行职责5.监理单位权利5.1监督施工单位履行合同的权利5.2参与施工单位的决策的权利5.3独立开展监理工作的权利5.4对施工单位的违规行为提出整改意见的权利6.施工单位权利6.1对监理单位的工作提出建议的权利6.2对监理单位的违规行为提出抗议的权利6.3需要监理单位提供相关技术支持的权利7.监理单位义务7.1按时提交监理报告的义务7.2对施工单位的违规行为提出整改意见的义务7.3参与施工单位的决策的义务7.4独立开展监理工作的义务8.施工单位义务8.1按时提交施工进度报告的义务8.2接受监理单位监督的义务8.3对监理单位的建议提出整改的义务8.4按时提供相关技术资料的义务9.合同履行及变更9.1合同履行期限9.2合同变更条件及程序9.3合同解除条件及程序10.违约责任10.1违约行为的认定10.2违约责任的承担10.3违约金的计算及支付11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.保密条款13.1保密信息范围13.2保密义务及责任14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:上海市市政工程监理有限公司1.2监理单位资质:甲级1.3施工单位名称:上海市市政建设工程(集团)有限公司1.4施工单位资质:特级1.5招标单位名称:上海市市政工程管理局1.6招标单位资质:甲级1.7监理项目名称:2024年度上海市政道路工程1.8监理项目地点:上海市区街道1.9合同签订日期:2024年3月1日2.监理范围及内容2.1监理项目范围:包括道路工程设计、施工、验收等全过程2.2监理项目内容:质量控制、进度控制、安全控制、环境保护、合同管理、信息管理等2.3监理项目标准:符合国家及地方相关法律法规、行业标准、施工图纸及合同约定3.监理单位职责3.1质量管理职责:对施工过程进行全面监督,确保工程质量符合设计及规范要求3.2进度管理职责:监督施工进度,确保项目按时完成3.3安全管理职责:监督施工现场安全,预防安全事故发生3.4环境保护职责:监督施工过程中的环境保护措施,确保项目符合环保要求3.5合同管理职责:对合同执行情况进行监督,确保合同条款得到履行4.施工单位职责4.1质量保证职责:确保施工质量达到设计及规范要求4.2进度保证职责:按合同约定时间完成施工任务4.3安全保证职责:采取必要的安全措施,确保施工现场安全4.4环境保护职责:采取有效措施,减少施工对环境的影响4.5合同履行职责:严格按照合同约定履行各项义务5.监理单位权利5.1监督施工单位履行合同的权利:对施工单位的施工行为进行监督检查5.2参与施工单位的决策的权利:对施工单位的重大决策提出意见和建议5.3独立开展监理工作的权利:根据合同约定独立开展监理工作5.4对施工单位的违规行为提出整改意见的权利:对施工单位的违规行为提出整改要求6.施工单位权利6.1对监理单位的工作提出建议的权利:对监理单位的工作提出合理化建议6.2对监理单位的违规行为提出抗议的权利:对监理单位的违规行为提出抗议和投诉6.3需要监理单位提供相关技术支持的权利:在施工过程中需要监理单位提供技术支持时,有权要求监理单位提供7.监理单位义务7.1按时提交监理报告的义务:在合同约定的期限内提交监理报告7.2对施工单位的违规行为提出整改意见的义务:对施工单位的违规行为提出整改意见,并监督整改落实7.3参与施工单位的决策的义务:参与施工单位的重大决策,提供专业意见和建议7.4独立开展监理工作的义务:独立开展监理工作,确保监理工作的公正、公平、公开8.合同履行及变更8.1合同履行期限:自合同签订之日起至监理项目验收合格之日止8.2合同变更条件及程序:任何一方要求变更合同内容,应提前30日以书面形式提出,经双方协商一致后,签订补充协议,作为本合同的组成部分8.3.1一方严重违约,经另一方书面通知后30日内未予改正;8.3.2由于不可抗力导致合同无法履行;8.3.3合同双方协商一致,决定解除合同。9.违约责任9.1违约行为的认定:任何一方违反本合同约定,均构成违约行为9.2违约责任的承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3违约金的计算及支付:违约金按合同约定比例计算,违约方应在违约事实发生后15日内支付违约金10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议10.2争议解决机构:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.3争议解决程序:诉讼前应提交书面仲裁申请,仲裁机构应按照仲裁规则进行审理11.合同生效及终止11.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效11.2合同终止条件:合同履行完毕或根据本合同约定的解除条件解除合同11.3合同解除条件:详见第八条第8.3款12.保密条款12.1保密信息范围:包括但不限于技术资料、商业秘密、合同内容等12.2保密义务及责任:双方应对保密信息严格保密,未经对方同意不得向任何第三方泄露13.其他约定事项13.1合同附件:包括但不限于监理大纲、监理实施细则、监理日志等13.2合同签署及生效日期:本合同一式四份,双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效14.合同份数及效力14.1合同份数:本合同一式四份,具有同等法律效力14.2合同效力:本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行,并按双方协商一致的原则处理第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除甲乙双方之外的,为履行本合同或提供相关服务而介入的独立法人或其他组织,包括但不限于监理咨询机构、检测机构、设计单位、施工队伍等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高项目质量、效率,确保合同履行,以及解决合同履行过程中的技术、质量、安全等问题。16.第三方介入程序16.1介入申请:甲乙双方协商一致后,可向第三方发出介入申请,明确介入目的、范围、期限及费用等。16.2介入审批:第三方收到介入申请后,应在规定时间内回复是否同意介入,并签订相应的合作协议。16.3介入实施:第三方介入后,应按照合作协议及本合同约定,独立开展相关工作。17.第三方责任与权利17.1第三方责任:第三方在介入过程中,应遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定,对其工作成果承担相应责任。17.2第三方权利:第三方有权获得合同约定的报酬,并享有合同约定的其他权利。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额:第三方对其工作成果承担的责任,不得超过本合同约定的赔偿金额。18.2赔偿金额:赔偿金额按合同约定比例计算,或根据实际情况由甲乙双方协商确定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分:第三方在介入过程中,对甲乙双方承担的责任,与甲乙双方各自承担的责任划分明确。19.2权利义务:第三方与甲乙双方的权利义务关系,由合作协议及本合同约定。19.3争议解决:第三方与其他各方的争议,应按照合作协

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论