2024年围挡工程设计与施工一体化合同2篇_第1页
2024年围挡工程设计与施工一体化合同2篇_第2页
2024年围挡工程设计与施工一体化合同2篇_第3页
2024年围挡工程设计与施工一体化合同2篇_第4页
2024年围挡工程设计与施工一体化合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩33页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年围挡工程设计与施工一体化合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或负责人姓名1.3联系方式1.4注册地址1.5营业执照号码2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程设计及施工要求3.设计阶段3.1设计进度安排3.2设计成果提交要求3.3设计费用及支付方式3.4设计变更及费用调整4.施工阶段4.1施工进度安排4.2施工组织设计及施工方案4.3施工质量要求及验收标准4.4施工安全及文明施工要求4.5施工变更及费用调整5.合同工期5.1总工期5.2各阶段工期5.3延期责任及处理6.工程费用6.1工程总价6.2费用组成6.3费用支付方式及时间节点6.4费用调整及支付争议解决7.质量保证期7.1质量保证期期限7.2质量保证期内的维修及保修责任7.3质量保证期后的维修责任及费用8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除及终止后的处理9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担方式9.3违约争议解决10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.2合同期限11.3合同续签及终止12.其他约定事项12.1不可抗力12.2通知及送达12.3合同附件及补充协议13.合同附件14.补充协议第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:__________有限公司乙方:__________有限公司1.2法定代表人或负责人姓名甲方:__________乙方:__________1.3联系方式甲方:电话:__________,邮箱:__________乙方:电话:__________,邮箱:__________1.4注册地址甲方:__________省__________市__________区__________路__________号乙方:__________省__________市__________区__________路__________号1.5营业执照号码甲方:__________乙方:__________2.合同标的2.1工程名称:2024年围挡工程2.2工程地点:__________市__________区2.3工程规模:__________平方米2.4工程内容:2.4.1设计:包括但不限于围挡方案设计、结构设计、材料选型等;2.4.2施工:包括但不限于围挡施工、材料采购、现场管理等;2.5工程设计及施工要求:2.5.1设计要求:符合国家相关设计规范和标准;2.5.2施工要求:严格按照设计文件和施工规范进行施工。3.设计阶段3.1设计进度安排:3.1.1设计方案:自合同签订之日起30天内提交;3.1.2初步设计:自设计方案提交之日起30天内提交;3.1.3施工图设计:自初步设计提交之日起30天内提交;3.2设计成果提交要求:3.2.1设计成果应包含设计说明书、图纸、计算书等;3.2.2设计成果应加盖设计单位公章,并由法定代表人或负责人签字;3.3设计费用及支付方式:3.3.1设计费用总额:__________万元;3.3.2设计费用支付方式:分阶段支付,具体支付比例和节点见附件;3.4设计变更及费用调整:3.4.1设计变更:经甲乙双方协商一致后,可进行设计变更;3.4.2设计变更费用:按照实际发生费用进行调整。4.施工阶段4.1施工进度安排:4.1.1施工准备:自合同签订之日起30天内完成;4.1.2施工阶段:自施工准备完成之日起__________天内完成;4.2施工组织设计及施工方案:4.2.1施工组织设计:由乙方在施工前30天提交;4.2.2施工方案:由乙方在施工前15天提交;4.3施工质量要求及验收标准:4.3.1施工质量要求:符合国家相关施工规范和标准;4.3.2验收标准:按照国家相关验收规范和标准执行;4.4施工安全及文明施工要求:4.4.1施工安全:严格按照国家相关安全法规和标准执行;4.4.2文明施工:保持施工现场整洁,不得影响周边环境;4.5施工变更及费用调整:4.5.1施工变更:经甲乙双方协商一致后,可进行施工变更;4.5.2施工变更费用:按照实际发生费用进行调整。5.合同工期5.1总工期:__________个月;5.2各阶段工期:5.2.1设计阶段:__________个月;5.2.2施工阶段:__________个月;5.3延期责任及处理:5.3.1乙方因自身原因导致工期延误,应承担相应的违约责任;5.3.2延期责任:按照实际延误天数和合同约定费用计算。6.工程费用6.1工程总价:__________万元;6.2费用组成:6.2.1设计费用:__________万元;6.2.2施工费用:__________万元;6.2.3其他费用:__________万元;6.3费用支付方式及时间节点:6.3.1设计费用:按照设计阶段支付;6.3.2施工费用:按照施工阶段支付;6.3.3其他费用:按照合同约定支付;6.4费用调整及支付争议解决:6.4.1费用调整:经甲乙双方协商一致后,可进行调整;6.4.2支付争议:按照合同约定解决。8.合同解除及终止8.1合同解除条件8.1.1甲乙双方协商一致,决定解除合同;8.1.2一方违约,另一方依法解除合同;8.1.3发生不可抗力,导致合同无法履行;8.1.4法律法规规定的其他解除合同的情形。8.2合同终止条件8.2.1合同约定的工期届满,工程验收合格;8.2.2双方协商一致,决定终止合同;8.2.3因不可抗力,导致合同无法继续履行;8.2.4法律法规规定的其他终止合同的情形。8.3合同解除及终止后的处理8.3.1合同解除或终止后,双方应立即停止履行合同约定的义务;8.3.2双方应按照合同约定,办理合同解除或终止手续;8.3.3双方应妥善处理合同解除或终止后的善后事宜,包括但不限于工程移交、费用结算等。9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定的时间提交设计成果;9.1.2乙方未按合同约定的质量要求完成施工;9.1.3乙方未按合同约定的时间完成施工;9.1.4乙方在施工过程中发生重大安全事故;9.1.5甲方未按合同约定支付工程款;9.1.6甲方未按合同约定提供施工场地或相关资料。9.2违约责任承担方式9.2.1乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等;9.2.2甲方应承担违约责任,包括但不限于支付乙方违约金、赔偿乙方损失等;9.2.3违约金的计算方式:按照合同约定比例或实际损失计算。9.3违约争议解决9.3.1双方应友好协商解决违约争议;9.3.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议;10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构:合同签订地人民法院。10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用:由败诉方承担,或双方协商承担。11.合同生效及期限11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章;11.1.2合同符合法律法规规定;11.1.3合同已报相关部门备案。11.2合同期限11.2.1合同期限:自合同生效之日起至工程验收合格之日止。11.3合同续签及终止11.3.1双方协商一致,可续签合同;11.3.2合同期满后,如双方无续签意向,合同终止。12.其他约定事项12.1不可抗力12.1.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等;12.1.2发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并协商处理。12.2通知及送达12.2.1通知应以书面形式进行,并通过合同约定的联系方式送达;12.2.2通知送达之日为送达时间。12.3合同附件及补充协议12.3.1合同附件:包括但不限于工程量清单、设计图纸、施工方案等;12.3.2补充协议:经双方协商一致,可作为合同的组成部分。13.合同附件13.1工程量清单13.2设计图纸13.3施工方案13.4其他相关文件14.补充协议14.1双方对本合同未尽事宜,经协商一致,可另行签订补充协议;14.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中的“第三方”指非甲乙双方的第三方机构、个人或企业,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、保险公司等。15.1.2第三方介入的目的是为了保证合同履行、提高工程质量和效率、降低风险等。15.2第三方介入的方式15.2.1第三方介入可以通过监理、检测、咨询、保险等方式进行。15.2.2第三方介入的具体方式和内容应在合同中明确约定。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在履行合同过程中,因自身原因导致违约或造成损失,应承担相应的法律责任。15.3.2第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和范围确定,并在合同中明确。15.3.3第三方的责任限额包括但不限于赔偿甲方或乙方的直接经济损失、违约金等。15.4第三方与甲乙双方的关系15.4.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系,第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。15.4.2第三方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定。15.5第三方介入的具体条款15.5.1监理单位15.5.1.1监理单位负责对工程进度、质量、安全等进行监督;15.5.1.2监理单位应定期向甲乙双方报告监理情况;15.5.1.3监理单位在履行职责过程中,如发现甲乙双方违约,应通知甲乙双方并要求其改正。15.5.2检测机构15.5.2.1检测机构负责对工程材料、设备等进行检测;15.5.2.2检测机构应按照国家标准和合同约定进行检测;15.5.2.3检测机构应将检测报告及时提交甲乙双方。15.5.3咨询公司15.5.3.1咨询公司提供技术咨询服务;15.5.3.2咨询公司应根据合同约定提供咨询服务;15.5.3.3咨询公司提供的服务应满足甲乙双方的需求。15.5.4保险公司15.5.4.1保险公司负责在合同约定的保险范围内,对甲方或乙方的损失进行赔偿;15.5.4.2保险公司应在合同约定的保险期限内履行保险责任;15.5.4.3保险公司赔偿后,甲乙双方应按照合同约定进行费用结算。16.甲乙方增加的额外条款及说明16.1甲方的额外条款16.1.1甲方可要求第三方提供相应的资质证明和业绩证明;16.1.2甲方可要求第三方在合同履行过程中,定期提交工作计划和进度报告;16.1.3甲方可要求第三方在合同履行过程中,及时解决出现的问题。16.2乙方的额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件;16.2.2乙方应按照合同约定,及时支付第三方服务费用;16.2.3乙方应监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方负责,确保其提供的服务符合合同约定;17.1.2第三方在履行合同过程中,如造成甲方损失,甲方有权要求第三方承担相应的法律责任。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应向乙方负责,确保其提供的服务符合合同约定;17.2.2第三方在履行合同过程中,如造成乙方损失,乙方有权要求第三方承担相应的法律责任。17.3第三方与其他各方的划分17.3.1第三方与甲乙双方之间不存在直接的法律关系,第三方不承担甲乙双方之间的合同责任;17.3.2第三方与其他各方之间的权利义务关系,应按照各自签订的合同约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单详细要求和说明:列出工程的所有项目及其数量、单价和总价;单价应包含材料、人工、机械等费用;附件中应明确计价依据和计价方法。2.设计图纸详细要求和说明:包含所有设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等;图纸应按照国家标准和规范进行绘制;附件中应注明设计图纸的版本号和日期。3.施工方案详细要求和说明:包含施工组织设计、施工进度计划、施工方法等;施工方案应确保施工质量、安全、环保;附件中应注明施工方案的有效期和适用范围。4.设计变更单详细要求和说明:记录设计变更的内容、原因、影响和费用;变更单应由设计单位填写,经甲乙双方确认后生效;附件中应注明变更单的版本号和日期。5.施工变更单详细要求和说明:记录施工过程中的变更内容、原因、影响和费用;变更单应由施工单位填写,经甲乙双方确认后生效;附件中应注明变更单的版本号和日期。6.工程验收报告详细要求和说明:记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等;验收报告应由监理单位或甲方填写,经乙确认后生效;附件中应注明验收报告的版本号和日期。7.质量检验报告详细要求和说明:记录材料、设备、工程的质量检验结果;检验报告应由检测机构填写,经甲乙双方确认后生效;附件中应注明检验报告的版本号和日期。8.费用结算单详细要求和说明:记录工程款支付的时间、金额、原因等;结算单应由乙方填写,经甲确认后生效;附件中应注明结算单的版本号和日期。9.争议解决文件详细要求和说明:记录争议解决的过程、结果等;文件应由争议解决机构或双方填写,经双方确认后生效;附件中应注明文件的版本号和日期。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为详细要求和说明:1.1设计单位未按合同约定时间提交设计成果;1.2施工单位未按合同约定时间完成施工;1.3施工单位未按合同约定质量标准完成施工;1.4甲方未按合同约定支付工程款;1.5第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准详细要求和说明:2.1设计单位违约:设计单位应赔偿甲方因违约造成的损失,包括但不限于工期延误、质量不合格等;2.2施工单位违约:施工单位应赔偿甲方因违约造成的损失,包括但不限于工期延误、质量不合格等;2.3甲方违约:甲方应支付乙方违约金,并赔偿乙方因违约造成的损失;2.4第三方违约:第三方应按照合同约定承担相应的法律责任。3.示例说明详细要求和说明:3.1设计单位未按时提交设计方案,导致施工延误5天,甲方要求设计单位赔偿工期延误损失2万元;3.2施工单位在施工过程中发现质量问题,经检验不合格,甲方要求施工单位返工并赔偿损失3万元;3.3甲方未按时支付工程款,导致施工单位停工,甲方支付乙方违约金1万元。全文完。2024年围挡工程设计与施工一体化合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.设计内容3.1设计范围3.2设计标准3.3设计要求4.施工内容4.1施工范围4.2施工标准4.3施工要求5.工程费用5.1工程总投资5.2工程付款方式5.3工程结算方式6.质量要求6.1设计质量要求6.2施工质量要求7.进度要求7.1设计进度要求7.2施工进度要求8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施9.保修与维护9.1保修期限9.2保修范围9.3维护要求10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定13.1保密条款13.2法律适用13.3不可抗力14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称:甲方(建设单位)为有限公司,乙方(施工单位)为建筑集团有限公司。1.2合同双方法定代表人:甲方法定代表人为,乙方法定代表人为。2.工程概况2.1工程名称:围挡工程。2.2工程地点:市区街道。2.3工程规模:围挡总长度为500米,高度为2.5米,采用钢制围挡。2.4工程工期:合同签订后60日内完成施工。3.设计内容3.1设计范围:包括围挡的设计、图纸绘制及施工图审查。3.2设计标准:按照国家相关设计规范及甲方要求执行。3.3设计要求:确保围挡结构安全、美观,满足现场施工及交通安全要求。4.施工内容4.1施工范围:包括围挡的安装、焊接、防腐处理等。4.2施工标准:按照国家相关施工规范及甲方要求执行。4.3施工要求:确保施工质量,按时完成工程量,保证施工现场安全。5.工程费用5.1工程总投资:人民币100万元整。5.2工程付款方式:分阶段付款,合同签订后支付30%预付款,工程完工验收合格后支付70%尾款。5.3工程结算方式:以实际完成工程量及合同约定价格进行结算。6.质量要求6.1设计质量要求:设计图纸应完整、准确,符合国家及行业标准。6.2施工质量要求:施工质量应符合国家及行业标准,确保围挡结构安全、稳定。7.进度要求7.1设计进度要求:设计图纸应在合同签订后30日内完成。7.2施工进度要求:施工应在设计图纸完成后15日内开始,确保在合同工期60日内完成全部施工任务。8.安全生产8.1安全生产责任:甲方负责施工现场的安全生产管理,乙方负责施工过程中的安全生产,双方应共同遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。8.2.1施工现场设置明显的安全警示标志;8.2.2定期对施工人员进行安全教育培训;8.2.3对施工设备进行检查和维护,确保其安全运行;8.2.4制定应急预案,应对突发事件。9.保修与维护9.1保修期限:自工程验收合格之日起,围挡工程享有壹年的保修期。9.2保修范围:在保修期内,因施工质量问题导致的围挡损坏,乙方应负责免费维修或更换。9.3维护要求:保修期满后,乙方应定期对围挡进行维护保养,确保其使用功能。10.违约责任10.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程;10.1.2乙方施工质量不符合合同约定;10.1.3甲方未按合同约定支付工程款;10.1.4任何一方违反合同其他约定。10.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序:争议发生后,双方应自收到争议通知之日起30日内协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.合同生效与终止12.1合同生效条件:双方签字盖章后,合同自生效之日起生效。12.2.1合同约定的工程完成并验收合格;12.2.2双方协商一致解除合同;12.2.3因不可抗力导致合同无法履行。13.其他约定13.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.2法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。13.3不可抗力:不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如地震、洪水等。14.合同附件14.1.1合同签订双方营业执照副本复印件;14.1.2工程设计图纸;14.1.3施工组织设计;14.1.4安全生产措施;14.1.5其他双方认为需要作为合同附件的材料。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方之外的,参与本合同相关事务的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。2.第三方介入情形2.1.1工程监理:为确保工程质量,甲方委托第三方监理单位进行现场监理。2.1.2质量检测:为确保工程质量符合国家标准,乙方委托第三方检测机构进行检测。2.1.3咨询服务:为解决技术问题或提供专业意见,双方共同委托第三方咨询顾问。2.1.4保险:为保障工程风险,甲乙双方共同购买第三方保险。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定依据如下:3.1.1国家相关法律法规;3.1.2行业标准;3.1.3合同约定。3.2第三方责任限额的具体数额,由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。4.第三方责权利4.1第三方的权利:4.1.1根据合同约定和委托事项,独立开展相关工作;4.1.2要求甲乙双方提供必要的资料和信息;4.1.3依法获得报酬。4.2第三方的义务:4.2.1按照合同约定和专业标准开展工作;4.2.2对甲乙双方提供的信息保密;4.2.3对工作成果承担责任。4.3第三方的责任:4.3.1因自身原因造成的工作失误或损害,由第三方承担相应责任;4.3.2因第三方原因导致合同无法履行或造成损失,由第三方承担相应责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方接受甲方委托,对甲方负责;5.1.2甲方对第三方的行为承担监督和管理责任。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方接受乙方委托,对乙方负责;5.2.2乙方对第三方的行为承担监督和管理责任。5.3第三方与甲乙双方的共同责任:5.3.1第三方在履行职责过程中,若与甲乙双方存在争议,应协商解决;5.3.2若协商不成,可依据合同约定和法律规定,由有管辖权的人民法院判决。6.第三方介入协议6.1.1第三方的基本信息;6.1.2第三方介入的具体事项和范围;6.1.3第三方的权利、义务和责任;6.1.4第三方责任限额;6.1.5付款方式和时间;6.1.6争议解决方式。6.2第三方介入协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。7.第三方变更7.1若需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订新的第三方介入协议。7.2更换第三方不影响本合同及其他相关协议的效力。8.第三方退出8.1第三方因故退出本合同,应提前通知甲乙双方,并办理相关手续。8.2第三方退出后,甲乙双方应根据实际情况,重新选择合适的第三方或调整合同条款。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方营业执照副本复印件详细要求:提供双方最新有效的营业执照副本,加盖公司公章。说明:用于证明双方具备合同签订主体资格

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论