2024年度建筑施工安全监理与合规检查合同3篇_第1页
2024年度建筑施工安全监理与合规检查合同3篇_第2页
2024年度建筑施工安全监理与合规检查合同3篇_第3页
2024年度建筑施工安全监理与合规检查合同3篇_第4页
2024年度建筑施工安全监理与合规检查合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑施工安全监理与合规检查合同本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.合同签订时间与地点2.1合同签订时间2.2合同签订地点3.合同标的与范围3.1建设工程项目名称3.2建设工程项目地点3.3建设工程项目规模3.4监理与合规检查内容4.监理与合规检查标准4.1国家相关法律法规4.2行业标准规范4.3企业内部管理制度5.监理与合规检查程序5.1验收程序5.2检查程序5.3整改程序6.监理与合规检查期限6.1总期限6.2各阶段期限7.监理与合规检查费用7.1费用总额7.2计费方式7.3付款方式8.责任与义务8.1监理单位责任8.2施工单位责任8.3双方其他责任9.违约责任9.1监理单位违约责任9.2施工单位违约责任9.3双方其他违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同附件12.1附件一:监理与合规检查大纲12.2附件二:监理与合规检查计划12.3附件三:其他相关文件13.合同变更与终止13.1合同变更程序13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1双方认为需要约定的其他事项14.2合同未尽事宜的处理原则第一部分:合同如下:1.合同签订双方信息1.1合同双方名称1.1.1监理单位名称:安全监理有限公司1.1.2施工单位名称:建筑集团有限公司1.2合同双方地址1.2.1监理单位地址:市区路号1.2.2施工单位地址:市区路号1.3合同双方法定代表人1.3.1监理单位法定代表人:1.3.2施工单位法定代表人:1.4合同双方联系方式1.4.1监理单位联系人:1.4.1.1联系电话:1381.4.2施工单位联系人:赵六1.4.2.1联系电话:13956782.合同签订时间与地点2.1合同签订时间:2024年3月15日2.2合同签订地点:市区路号建筑集团有限公司会议室3.合同标的与范围3.1建设工程项目名称:大厦3.2建设工程项目地点:市区路号3.3建设工程项目规模:总建筑面积约10万平方米,地上20层,地下2层3.4监理与合规检查内容:包括但不限于施工安全、质量、进度、合同、法律法规等方面的监理与合规检查4.监理与合规检查标准4.1国家相关法律法规:《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等4.2行业标准规范:《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑施工安全检查标准》等4.3企业内部管理制度:安全监理有限公司、建筑集团有限公司内部相关管理制度5.监理与合规检查程序5.1验收程序:按照国家相关法律法规和行业标准规范,对施工过程中的各个阶段进行验收5.2检查程序:定期对施工现场进行检查,发现问题及时提出整改意见5.3整改程序:对发现的问题进行整改,监理单位负责监督整改落实情况6.监理与合规检查期限6.1总期限:自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止6.2各阶段期限:根据施工进度,按照项目进度计划分阶段进行监理与合规检查7.监理与合规检查费用7.1费用总额:人民币叁拾万元整(¥300,000.00)7.2计费方式:按照国家相关法律法规和行业标准规范,结合项目实际情况,按照监理与合规检查工作量进行计费7.3付款方式:合同签订后,监理单位提供发票,施工单位在收到发票后30日内支付监理与合规检查费用8.责任与义务8.1监理单位责任8.1.1按照合同约定,对施工安全、质量、进度等方面进行全过程监理。8.1.2确保监理工作的独立性和客观性,对施工过程中发现的问题提出合理化建议。8.1.3对施工现场进行定期检查,确保施工安全措施落实到位。8.2施工单位责任8.2.1按照合同约定和设计要求,进行施工活动。8.2.2确保施工质量符合国家相关标准和规范。8.2.3配合监理单位进行现场检查,及时整改发现的问题。8.3双方其他责任8.3.1双方应遵守国家法律法规,履行合同规定的各项义务。8.3.2双方应保持良好沟通,及时解决施工过程中出现的问题。9.违约责任9.1监理单位违约责任9.1.1未按时完成监理工作,导致施工进度延误,应赔偿施工单位相应损失。9.1.2监理工作存在重大失误,导致施工质量不合格,应承担相应责任。9.2施工单位违约责任9.2.1未按时完成施工任务,导致施工进度延误,应赔偿监理单位相应损失。9.2.2施工质量不合格,经监理单位验收不合格,应重新施工并承担相应费用。9.3双方其他违约责任9.3.1双方因不可抗力因素导致合同无法履行,应及时通知对方,并协商解决。9.3.2因一方违约导致合同解除,违约方应承担相应责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为市仲裁委员会。10.3争议解决程序10.3.1双方应在争议发生后30日内向争议解决机构提出仲裁申请。10.3.2仲裁机构应在收到仲裁申请后60日内作出仲裁裁决。11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.1.1双方法定代表人签字并加盖公章。11.1.2合同经市区市场监督管理局备案。11.2合同解除条件11.2.1双方协商一致,经书面确认解除合同。11.2.2出现合同约定的解除情形。11.3合同解除程序11.3.1双方应在解除合同前书面通知对方。11.3.2合同解除后,双方应按照约定进行清算。12.合同附件12.1附件一:监理与合规检查大纲12.2附件二:监理与合规检查计划12.3附件三:其他相关文件13.合同变更与终止13.1合同变更程序13.1.1双方协商一致,经书面确认变更内容。13.1.2变更内容经市区市场监督管理局备案。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的期限届满。13.2.2合同因解除而终止。13.3合同终止程序13.3.1双方应在合同终止后进行清算。13.3.2合同终止后,双方应按照约定处理剩余事宜。14.其他约定事项14.1双方认为需要约定的其他事项14.1.1双方应共同遵守国家法律法规和行业规范。14.1.2双方应保持诚信,履行合同义务。14.2合同未尽事宜的处理原则14.2.1按照法律法规和行业规范处理。14.2.2双方协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指合同双方之外的,为了实现合同目的而介入合同关系的主体,包括但不限于技术顾问、检验机构、评估机构、调解机构等。15.2第三方介入的必要性15.2.1第三方介入可以提供专业的技术支持,确保合同履行的质量和效率。15.2.2第三方介入有助于解决合同履行过程中的争议,维护合同双方的合法权益。16.第三方介入的介入条件16.1第三方介入的同意16.1.1双方同意在必要时引入第三方,并应事先达成一致意见。16.2第三方资质要求16.2.1第三方应具备相应的专业资质和经验,能够胜任介入事项。17.第三方责权利17.1第三方责任17.1.1第三方应按照合同约定,履行其专业职责,对因其介入行为导致的不良后果承担责任。17.2第三方权利17.2.1第三方有权获得合同双方提供的必要资料和信息。17.2.2第三方有权根据合同约定,向合同双方提出意见和建议。17.3第三方义务17.3.1第三方应保守合同秘密,不得泄露合同双方的商业秘密。17.3.2第三方应按时完成其介入工作,并提交相关报告或意见。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与监理单位18.1.1第三方在监理单位的指导下工作,监理单位对第三方的介入工作有监督权。18.2第三方与施工单位18.2.1第三方对施工单位的施工过程进行监督,确保施工质量符合合同要求。18.3第三方与合同双方18.3.1第三方应向合同双方提供客观、公正的评估、检验或调解服务。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额的确定19.1.1第三方责任限额应根据第三方介入事项的性质、复杂程度和风险进行评估。19.2第三方责任限额的约定19.2.1第三方责任限额应在合同中明确约定,并经合同双方签字确认。19.3超出责任限额的处理19.3.1当第三方责任超出约定限额时,合同双方应按照合同约定或协商解决超出部分的责任承担。20.第三方介入的程序20.1第三方介入的申请20.1.1合同双方或一方认为需要第三方介入时,应向对方提出书面申请。20.2第三方介入的审批20.2.1合同双方应就第三方介入事项进行协商,达成一致后,由监理单位或合同双方共同审批。20.3第三方介入的实施20.3.1第三方介入后,应按照合同约定和双方要求,开展相关工作。20.4第三方介入的结束20.4.1第三方介入工作完成后,应向合同双方提交报告或意见,并退出介入。20.5第三方介入的后续工作20.5.1合同双方应按照第三方介入的结果,继续推进合同履行或处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理与合规检查大纲要求:详细列出监理与合规检查的各个阶段、内容和方法。说明:大纲应包括项目概述、监理范围、监理流程、检查标准等。2.附件二:监理与合规检查计划要求:明确监理与合规检查的具体时间安排、人员安排和资源分配。说明:计划应包括每月或每阶段的具体检查日期、检查内容、参与人员等。3.附件三:合同签订双方身份证明文件要求:提供双方营业执照副本、法定代表人身份证明、授权委托书等。说明:文件应真实有效,以证明双方主体资格和授权合法性。4.附件四:合同签订双方法定代表人签字页要求:法定代表人亲笔签字,并加盖公章。说明:签字页应清晰可辨,以证明合同签订的真实性。5.附件五:合同签订双方联系方式变更通知要求:提供双方最新的联系方式,包括电话、邮箱等。说明:变更通知应确保双方及时收到,以便保持沟通顺畅。6.附件六:监理与合规检查费用支付凭证要求:提供监理与合规检查费用的支付凭证,如银行汇款单、发票等。说明:凭证应真实有效,以证明费用已支付。7.附件七:监理与合规检查报告要求:报告应详细记录监理与合规检查的过程、发现的问题和整改情况。说明:报告应客观公正,为合同双方提供真实的信息。8.附件八:违约责任认定书要求:详细列出违约行为的认定标准和处理方式。说明:认定书应明确违约行为、责任认定和赔偿金额等。9.附件九:争议解决协议要求:双方就争议解决方式、机构和程序达成一致意见。说明:协议应包括争议解决方式(如协商、调解、仲裁或诉讼)和具体程序。10.附件十:合同解除协议要求:详细列出合同解除的条件、程序和后续处理事宜。说明:协议应包括合同解除的条件、双方权利义务、财产清算等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成监理与合规检查工作。发现问题未及时提出整改意见。监理报告内容失实或不完整。违反合同约定,泄露商业秘密。2.责任认定标准:违约行为发生的事实和证据。违约行为对合同履行的影响程度。违约行为的严重性和连续性。3.违约责任认定示例:若监理单位未按时完成监理工作,导致施工进度延误,应赔偿施工单位相应损失。若监理单位发现安全问题未及时提出整改意见,导致安全事故发生,应承担相应责任。若监理单位泄露商业秘密,造成合同双方损失,应赔偿损失并承担相应法律责任。全文完。2024年度建筑施工安全监理与合规检查合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位名称、地址、联系方式1.2施工单位名称、地址、联系方式1.3合同签订日期1.4合同生效日期2.监理范围与内容2.1监理项目名称、地点、规模2.2监理项目合同工期2.3监理项目质量标准2.4监理项目安全文明施工要求2.5监理项目合规性要求3.安全监理职责3.1安全监理人员配备及职责3.2安全监理工作计划及实施方案3.3安全监理工作记录及报告3.4安全隐患排查及整改3.5安全事故调查及处理4.合规检查职责4.1合规检查人员配备及职责4.2合规检查工作计划及实施方案4.3合规检查工作记录及报告4.4合规性问题排查及整改4.5合规性事故调查及处理5.工作流程及要求5.1监理单位与施工单位沟通协调机制5.2信息报送与反馈机制5.3工程进度、质量、安全及合规性控制措施5.4验收及移交手续6.监理单位权利与义务6.1监理单位权利6.2监理单位义务7.施工单位权利与义务7.1施工单位权利7.2施工单位义务8.付款方式及进度款支付8.1付款方式8.2进度款支付节点及比例8.3验收合格后付款比例8.4额外费用及结算9.违约责任9.1监理单位违约责任9.2施工单位违约责任9.3违约金的计算及支付10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同未尽事宜的补充13.3合同解释权14.合同签署14.1双方代表签字14.2双方盖章14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位名称:监理有限公司1.2监理单位地址:省市区路号1.4施工单位名称:建筑有限公司1.5施工单位地址:省市区路号1.7合同签订日期:2024年4月1日1.8合同生效日期:自合同双方签字盖章之日起生效2.监理范围与内容2.1监理项目名称:市区住宅小区建设项目2.2监理项目地点:市区2.3监理项目规模:占地面积万平方米,总建筑面积万平方米2.4监理项目合同工期:自合同生效之日起计,共计个月2.5监理项目质量标准:符合国家及行业相关质量标准2.6监理项目安全文明施工要求:执行国家及地方安全文明施工标准2.7监理项目合规性要求:符合国家及地方相关法律法规3.安全监理职责3.1安全监理人员配备:监理单位配备不少于3名具有相关资质的安全监理人员3.2安全监理工作计划:每月制定安全监理工作计划,并报施工单位备案3.3安全监理工作记录及报告:每日进行安全巡查,做好巡查记录,每月形成安全监理报告3.4安全隐患排查及整改:对施工现场进行安全隐患排查,发现隐患及时通知施工单位整改3.5安全事故调查及处理:对发生的安全事故进行调查,提出处理意见,并监督事故整改措施的落实4.合规检查职责4.1合规检查人员配备:监理单位配备不少于2名具有相关资质的合规检查人员4.2合规检查工作计划:每月制定合规检查工作计划,并报施工单位备案4.3合规检查工作记录及报告:每日进行合规检查,做好检查记录,每月形成合规检查报告4.4合规性问题排查及整改:对施工现场进行合规性检查,发现合规性问题及时通知施工单位整改4.5合规性事故调查及处理:对发生合规性事故进行调查,提出处理意见,并监督事故整改措施的落实5.工作流程及要求5.1监理单位与施工单位沟通协调机制:定期召开监理例会,及时沟通协调施工过程中遇到的问题5.2信息报送与反馈机制:施工单位应按时向监理单位报送工程进度、质量、安全及合规性相关信息5.3工程进度、质量、安全及合规性控制措施:监理单位应制定相应的控制措施,确保施工过程中的各项指标符合要求5.4验收及移交手续:工程完工后,监理单位应组织验收,验收合格后办理移交手续6.监理单位权利与义务6.1监理单位权利:1.对施工现场进行安全、质量、合规性监督检查2.要求施工单位整改安全隐患和合规性问题3.对施工单位提出的技术、质量、安全等方面的问题进行协调处理6.2监理单位义务:1.按时提交安全、质量、合规性报告2.配备充足的人员和设备,确保监理工作顺利进行3.对施工过程中发现的问题及时通知施工单位整改8.付款方式及进度款支付8.1付款方式:本合同采用银行转账方式支付8.2进度款支付节点及比例:1.项目开工前,支付合同总额的10%作为预付款2.项目主体结构封顶时,支付合同总额的30%3.项目竣工验收合格后,支付合同总额的50%4.项目保修期满后,支付合同总额的10%8.3验收合格后付款比例:根据实际完成工程量及质量情况,按照合同约定的比例支付8.4额外费用及结算:因施工过程中不可抗力或特殊原因导致的额外费用,经双方协商一致后另行结算9.违约责任9.1监理单位违约责任:1.未按合同约定完成监理工作,每逾期一日,支付违约金元2.因监理原因导致安全事故,承担相应的法律责任及赔偿9.2施工单位违约责任:1.未按合同约定完成施工任务,每逾期一日,支付违约金元2.因施工原因导致安全事故,承担相应的法律责任及赔偿9.3违约金的计算及支付:违约金应于违约行为发生之日起日内支付10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行中的争议10.2争议解决程序:协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.3争议解决地点:合同签订地人民法院11.合同解除11.1合同解除条件:1.双方协商一致2.因不可抗力导致合同无法履行3.一方违约,经对方催告后在合理期限内仍未履行11.2合同解除程序:任何一方要求解除合同时,应书面通知对方,并说明解除原因11.3合同解除后的处理:1.双方应按照合同约定进行工程结算2.任何一方违约的,应承担相应的违约责任12.合同终止12.1合同终止条件:1.合同期限届满2.合同解除3.双方协商一致终止合同12.2合同终止程序:合同终止前,双方应进行工程验收及结算12.3合同终止后的处理:1.双方应按照合同约定进行工程结算2.任何一方违约的,应承担相应的违约责任13.其他约定事项13.1合同附件:本合同附件包括但不限于监理大纲、监理细则、监理计划、安全文明施工措施等13.2合同未尽事宜的补充:本合同未尽事宜,双方可另行协商补充协议13.3合同解释权:本合同的解释权归合同签订地人民法院所有14.合同签署14.1双方代表签字:本合同一式两份,双方各执一份,自双方代表签字盖章之日起生效14.2双方盖章:监理有限公司(盖章)建筑有限公司(盖章)14.3合同生效日期:2024年4月1日第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1本合同所指第三方,包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、评估机构等,其在合同中的具体角色和职责将在本条款中明确。1.2第三方介入的范围包括但不限于项目前期咨询、中期监理、后期验收、质量检测、安全评估等。2.第三方介入的程序与要求2.1第三方的选择:甲乙双方应共同协商确定第三方,并签订相应的服务协议。2.3第三方的服务内容:第三方应根据合同约定和甲乙双方的要求,提供相应的服务。3.第三方的责任与义务3.1第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行其职责。3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。3.3第三方应按时提交服务报告,并对报告中涉及的数据和结论负责。4.第三方的权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。4.2第三方有权根据服务协议收取相应的服务费用。5.第三方责任限额5.1第三方因自身原因导致的损害,其责任限额不超过服务协议中约定的金额。1.第三方的资质和信誉2.服务内容和范围3.服务协议中的约定6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系:第三方是甲乙双方聘请的服务提供者,其服务内容与甲乙双方的权利义务划分明确。6.2第三方与监理单位的关系:若第三方提供监理服务,其与监理单位的职责范围应明确区分,避免职责重叠或遗漏。6.3第三方与施工单位的关系:第三方对施工单位的监管应遵循合同约定,确保施工质量、安全和合规性。7.第三方介入的具体条款7.1第三方介入的具体条款包括但不限于:1.第三方的服务内容、期限、费用2.第三方与甲乙双方的权利义务3.第三方的责任范围和限额4.第三方的保密义务5.第三方的违约责任8.第三方介入的变更与终止8.1第三方介入的变更:在合同履行期间,如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并签订新的服务协议。8.2第三方介入的终止:在合同履行期间,如需终止第三方介入,甲乙双方应协商一致,并办理相应的手续。9.第三方介入争议解决9.1第三方介入的争议解决:第三方介入过程中产生的争议,应按照服务协议中的约定解决。9.2争议解决方式:争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼。10.第三方介入的附加条款10.1第三方介入的附加条款包括但不限于:1.第三方在介入过程中发现的问题,应及时通知甲乙双方,并提供解决方案。2.第三方应遵守国家法律法规和行业规范,确保服务质量和安全。3.第三方应配合甲乙双方进行工程验收、结算等工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲详细说明监理单位的工作计划和职责,包括安全、质量、进度、合规性等方面的要求。2.监理细则对监理大纲的具体细化,包括每日、每周、每月的工作内容、检查标准、报告格式等。3.监理计划监理单位根据监理大纲和细则,制定的详细工作计划,包括时间表、人员安排、工作流程等。4.安全文明施工措施针对施工现场的安全文明施工要求,制定的详细措施和预案。5.质量控制计划对工程质量控制的具体措施,包括原材料、施工工艺、质量检验等。6.进度控制计划对工程进度的控制措施,包括关键节点、进度跟踪、延误处理等。7.合规性检查报告对施工现场合规性进行检查的报告,包括发现的问题、整改措施等。8.安全事故调查报告对发生安全事故的调查报告,包括事故原因、责任认定、整改措施等。9.验收报告工程完工后的验收报告,包括验收结果、验收意见、验收日期等。10.结算报告工程结算的详细报告,包括工程量、费用、支付情况等。11.合同附件合同中涉及的所有附件,如技术规范、图纸、合同变更等。说明二:违约行为及责任认定:1.甲乙双方违约行为:甲方违约:未按时支付进度款,按合同约定支付违约金。未按合同约定完成施工任务,按合同约定支付违约金。乙方违约:未按时提交监理报告,按合同约定支付违约金。未按合同约定完成监理工作,按合同约定支付违约金。2.第三方违约行为:第三方未按时提交服务报告,按服务协议约定支付违约金。第三方因自身原因导致服务不符合要求,按服务协议约定承担相应责任。示例说明:1.甲方未按时支付进度款:违约行为:甲方应在2024年5月1日前支付合同总额的30%作为进度款,但实际支付时间为5月5日。责任认定:甲方违反了合同约定的付款时间,应按合同约定支付违约金,违约金计算方式为每日按欠款金额的1%计算。2.第三方未按时提交服务报告:违约行为:第三方应在每月5日前提交合规性检查报告,但实际提交时间为每月10日。责任认定:第三方违反了服务协议的提交时间要求,应按服务协议约定支付违约金,违约金计算方式为每日按服务费用总额的0.5%计算。全文完。2024年度建筑施工安全监理与合规检查合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方2.1监理方2.2施工方3.合同范围3.1工程概况3.2监理内容3.3合规检查范围4.合同期限4.1合同起始日期4.2合同终止日期5.监理费用5.1费用构成5.2付款方式5.3付款时间6.监理义务6.1安全监理6.2合规检查6.3报告编制7.施工方义务7.1配合监理工作7.2提供必要资料7.3遵守法律法规8.质量要求8.1安全要求8.2合规要求8.3质量标准9.监理报告9.1报告内容9.2报告提交时间9.3报告审批流程10.合同变更10.1变更条件10.2变更程序10.3变更生效11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.其他约定14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释在本监理合同中,下列术语的含义如下:(1)“监理方”指具有相应资质,承担建筑施工安全监理与合规检查工作的单位。(2)“施工方”指进行建筑施工的单位。(3)“工程”指施工方承包的建筑工程项目。(4)“安全监理”指监理方对施工过程中的安全问题进行监控、检查、指导和督促,确保施工安全。(5)“合规检查”指监理方对施工过程中的法律法规、行业标准和规范进行监督检查,确保施工合规。2.合同双方2.1监理方监理方全称为_______,注册地为_______,法定代表人为_______,统一社会信用代码为_______。2.2施工方施工方全称为_______,注册地为_______,法定代表人为_______,统一社会信用代码为_______。3.合同范围3.1工程概况本合同涉及的工程为_______项目,项目地点位于_______,建筑面积为_______平方米。3.2监理内容监理方对本合同涉及的工程进行安全监理与合规检查,具体内容包括:(1)对施工现场进行安全巡查,发现安全隐患及时通知施工方进行整改。(2)对施工过程中的安全措施进行审核,确保其符合国家和地方安全标准。(3)对施工过程中的合规性进行监督检查,确保施工符合相关法律法规和行业标准。3.3合规检查范围合规检查范围包括但不限于:(1)施工现场的安全生产许可证、施工许可证等证件是否齐全有效。(2)施工现场的安全防护设施、消防设施等是否符合要求。(3)施工现场的施工组织设计、施工方案等是否符合相关法律法规和行业标准。4.合同期限4.1合同起始日期本合同自_______年_______月_______日起生效。4.2合同终止日期本合同至_______年_______月_______日止。5.监理费用5.1费用构成(1)基本监理费用:_______元。(2)现场检查费用:_______元。(3)其他费用:_______元。5.2付款方式监理费用采用分期付款方式,具体付款时间如下:(1)合同签订后_______日内支付基本监理费用的_______%。(2)监理工作完成后_______日内支付监理费用的_______%。(3)合同终止后_______日内支付监理费用的_______%。5.3付款时间监理方应在每月_______日前向施工方提交上月监理费用的发票,施工方应在收到发票后_______日内支付相应费用。6.监理义务6.1安全监理监理方应按照国家和地方安全标准,对施工现场进行安全巡查,发现安全隐患及时通知施工方进行整改。6.2合规检查监理方应按照相关法律法规和行业标准,对施工现场进行合规检查,确保施工合规。6.3报告编制监理方应按照合同要求,在监理工作完成后_______日内向施工方提交监理报告,报告内容应包括但不限于:(2)安全检查情况及整改建议。(3)合规检查情况及整改建议。8.质量要求8.1安全要求施工方应确保施工现场及施工过程中的安全,严格执行国家安全生产法规和标准。监理方将定期对施工现场进行安全检查,确保安全措施得到有效实施。8.2合规要求施工方必须遵守国家及地方有关建筑安全的法律法规、行业标准和规范。监理方将对施工方的合规性进行检查,确保所有施工活动均符合规定。8.3质量标准(1)施工质量应符合国家现行有关工程施工质量验收统一标准及专业质量验收规范的要求。(2)施工质量应符合设计文件、施工图纸和合同约定的要求。9.监理报告9.1报告内容(1)工程概况。(2)安全检查结果及整改情况。(3)合规检查结果及整改情况。(4)施工进度及质量情况。(5)监理意见和建议。9.2报告提交时间监理方应在每月底前提交上月监理报告。9.3报告审批流程监理报告提交后,施工方应在收到报告后的_______日内进行审批,并将审批意见反馈给监理方。10.合同变更10.1变更条件(1)法律法规、政策调整。(2)工程规模、设计变更。(3)不可抗力因素影响。10.2变更程序合同变更应经双方协商一致,并以书面形式进行。10.3变更生效经双方签字盖章的变更协议自双方签字之日起生效。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构如协商不成,双方可共同选择仲裁委员会进行仲裁。11.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,或由双方另行约定。12.合同解除12.1解除条件(1)一方严重违约,经对方书面通知后_______日内仍未采取补救措施。(2)发生不可抗力事件,影响合同履行。12.2解除程序解除合同应提前_______日通知对方,并书面确认。12.3解除责任合同解除后,双方应按照合同约定,妥善处理善后事宜。13.违约责任13.1违约情形任何一方违反本合同约定的义务,均构成违约。13.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:(1)支付违约金。(2)赔偿对方因此遭受的损失。(3)承担相应的法律责任。13.3违约赔偿违约赔偿金额应按照实际损失计算,并经双方协商确定。14.其他约定14.1保密条款双方对本合同内容以及涉及的商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时,双方均不承担责任,并可根据实际情况协商调整合同内容。14.3合同附件本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方指除监理方和施工方之外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或其他协助的独立法人或自然人。15.2第三方介入的情形(1)合同约定需要第三方提供专业服务或技术支持。(2)双方在合同履行过程中,根据实际情况认为需要第三方介入。(3)法律法规或政策要求引入第三方进行监督或协助。15.3第三方介入的程序(1)监理方或施工方提出引入第三方的建议,并说明理由。(2)双方协商确定第三方介入的具体事宜,包括第三方职责、权利、义务等。(3)双方与第三方签订补充协议,明确第三方在合同中的地位和作用。16.第三方职责(1)提供专业服务或技术支持。(2)协助监理方或施工方进行工作。(3)对合同履行过程中的问题进行监督和协助解决。16.2第三方权利(1)根据合同约定和补充协议的约定,获得相应的报酬。(2)在合同履行过程中,享有知情权和参与权。16.3第三方义务(1)遵守国家法律法规、行业标准和规范。(2)保守合同秘密,不得泄露给任何第三方。(3)按照合同约定和补充协议的约定,履行职责和义务。17.第三方与其他各方的划分说明(1)第三方与监理方、施工方之间的关系由补充协议约定。(2)第三方在合同履行过程中的行为,视为监理方或施工方的行为。(3)第三方在合同履行过程中产生的权利义务,由监理方或施工方承担。18.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论