2024年度某地石油天然气管道建设与运营合同3篇_第1页
2024年度某地石油天然气管道建设与运营合同3篇_第2页
2024年度某地石油天然气管道建设与运营合同3篇_第3页
2024年度某地石油天然气管道建设与运营合同3篇_第4页
2024年度某地石油天然气管道建设与运营合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度某地石油天然气管道建设与运营合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.合同标的与范围2.1建设项目概述2.2运营项目概述2.3合同期限3.建设工程内容与要求3.1建设工程概况3.2工程设计要求3.3施工质量要求3.4工程进度要求4.运营管理与维护4.1运营管理职责4.2设备维护与保养4.3安全生产管理4.4环境保护要求5.合同价款与支付方式5.1合同总价5.2付款方式5.3付款时间节点5.4付款条件与违约责任6.交工与验收6.1交工条件6.2验收程序6.3验收标准6.4交工验收报告7.运营期管理7.1运营期间的管理职责7.2运营期间的费用承担7.3运营期间的风险承担8.违约责任与争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止的程序10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件12.其他约定事项12.1不可抗力12.2通知方式12.3合同附件13.合同份数与生效日期13.1合同份数13.2合同生效日期14.合同签署与盖章14.1合同签署14.2合同盖章第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:某地石油天然气管道有限责任公司乙方:某地石油天然气管道建设有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方注册地址甲方注册地址:某地某区某街道某号乙方注册地址:某地某区某街道某号1.4合同双方联系方式2.合同标的与范围2.1建设项目概述本合同标的为某地石油天然气管道建设项目,包括管道的铺设、设备安装、调试等。2.2运营项目概述本合同运营项目为上述管道的日常运营、维护和管理。2.3合同期限合同期限自2024年1月1日起至2029年12月31日止。3.建设工程内容与要求3.1建设工程概况(1)管道铺设:包括主管道、支管道的铺设;(2)设备安装:包括压缩机、调压站、计量站等设备的安装;(3)调试:包括管道和设备的调试运行。3.2工程设计要求(1)符合国家相关标准和规范;(2)确保管道安全、可靠、高效;(3)设计使用寿命不少于30年。3.3施工质量要求(1)严格按照工程设计图纸和施工规范进行施工;(2)确保工程质量达到国家相关标准;(3)施工过程中应进行质量检测和验收。3.4工程进度要求(1)2024年3月31日前完成管道铺设;(2)2024年6月30日前完成设备安装;(3)2024年9月30日前完成调试。4.运营管理与维护4.1运营管理职责甲方负责管道的日常运营、维护和管理,确保管道安全、稳定运行。4.2设备维护与保养甲方应定期对管道和设备进行维护与保养,确保设备正常运行。4.3安全生产管理甲方应建立健全安全生产管理制度,确保安全生产。4.4环境保护要求甲方应遵守国家环保法律法规,确保管道运营过程中的环境保护。5.合同价款与支付方式5.1合同总价本合同总价为人民币壹亿元整。5.2付款方式(1)合同签订后,甲方支付合同总价10%的预付款;(2)工程进度达到约定节点时,甲方支付合同总价20%的进度款;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价40%的结算款;(4)运营期第一年结束后,甲方支付合同总价20%的运营维护费;(5)运营期第二年结束后,甲方支付合同总价10%的运营维护费。5.3付款时间节点(1)预付款:合同签订后30日内;(2)进度款:工程进度达到约定节点后30日内;(3)结算款:工程竣工验收合格后30日内;(4)运营维护费:每年1月31日前。5.4付款条件与违约责任(1)甲方应在约定的时间内支付款项;(2)如甲方未按约定支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%。6.交工与验收6.1交工条件(1)工程按约定完成;(2)质量符合合同要求;(3)完成相关验收手续。6.2验收程序(1)乙方组织验收小组,对工程进行验收;(2)验收小组应提出验收报告,甲方应在验收报告上签字确认;(3)验收合格后,甲方应支付结算款。6.3验收标准验收标准应符合国家相关标准和规范。6.4交工验收报告甲方应在验收合格后15日内向乙方提交交工验收报告。8.违约责任与争议解决8.1违约责任(1)若甲方未能按照合同约定的时间和质量完成工程,应向乙方支付违约金,违约金为合同总价款的1%;(2)若乙方未能按照合同约定的时间和质量完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的1%;(3)若任何一方未按照合同约定支付款项,应向对方支付滞纳金,滞纳金为每日应付款项的1%;(4)若任何一方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.2争议解决方式(1)双方应通过友好协商解决合同争议;(2)若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决机构争议解决机构为合同签订地的人民法院。9.合同解除与终止9.1合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件(1)合同期限届满;(2)合同解除;(3)双方协商一致终止合同。9.3合同解除与终止的程序(1)一方提出解除或终止合同,应提前30日书面通知对方;(2)收到通知的一方应在15日内书面回复;(3)双方应共同协商处理合同解除或终止后的相关事宜。10.保密条款10.1保密内容(1)合同内容;(2)技术资料;(3)商业秘密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。10.3违约责任(1)违反保密条款,泄露保密内容,应承担相应的法律责任;(2)违反保密条款,给对方造成损失的,应赔偿对方的损失。11.合同生效与解除11.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同经双方法定代表人或授权代表签字;(3)合同签订后30日内支付预付款。11.2合同解除条件(1)合同签订后,任何一方违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。12.其他约定事项12.1不可抗力(1)不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等;(2)发生不可抗力事件,应立即通知对方,并采取措施减轻损失;(3)不可抗力事件解除合同的条件,由双方协商确定。12.2通知方式(1)通知应以书面形式进行;(2)通知应在收到后立即生效。12.3合同附件(1)合同附件包括但不限于设计图纸、施工方案、验收报告等;(2)合同附件作为合同不可分割的一部分。13.合同份数与生效日期13.1合同份数本合同一式八份,甲方、乙方各执四份,具有同等法律效力。13.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.合同签署与盖章14.1合同签署本合同由双方法定代表人或授权代表签字盖章。14.2合同盖章甲方盖章:某地石油天然气管道有限责任公司乙方盖章:某地石油天然气管道建设有限公司第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中的第三方是指除甲方、乙方外的任何自然人或法人,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、保险公司、施工方等。15.2第三方介入范围(1)提供技术咨询服务;(2)进行工程监理;(3)进行保险理赔;(4)提供工程物资或设备;(5)进行工程结算。15.3第三方介入程序(1)第三方介入前,甲方或乙方应向对方书面通知第三方介入的事项、原因和预期效果;(2)双方应就第三方介入的具体事宜与第三方达成一致;(3)第三方介入后,甲方、乙方和第三方应共同签署第三方介入协议。16.第三方责任16.1第三方责任范围(1)按照合同约定和协议要求,提供专业、高效的服务;(2)保证提供的服务符合国家相关标准和规范;(3)对因其服务导致的损失,承担相应的赔偿责任。16.2第三方责任限额(1)第三方责任限额由双方在第三方介入协议中约定,最高不超过合同总价的10%;(2)若第三方责任导致甲方或乙方损失超过责任限额,超出部分由甲方或乙方自行承担。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的关系由第三方介入协议约定,甲方对第三方的行为不承担责任。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的关系由第三方介入协议约定,乙方对第三方的行为不承担责任。17.3第三方与其他各方的关系(1)第三方与其他各方之间的关系由第三方介入协议约定;(2)第三方应确保其行为不违反本合同及其他相关法律法规;(3)第三方与其他各方之间的争议,应通过协商或第三方介入协议约定的方式解决。18.第三方介入的终止18.1第三方介入终止条件(1)合同履行完毕;(2)第三方完成其介入事项;(3)双方协商一致终止第三方介入。18.2第三方介入终止程序(1)终止第三方介入,由甲方或乙方提出书面申请;(2)双方应在收到申请后15日内书面回复;(3)双方应共同处理第三方介入终止后的相关事宜。19.第三方介入的变更19.1第三方介入变更条件(1)因合同履行需要;(2)因第三方自身原因;(3)双方协商一致。19.2第三方介入变更程序(1)变更第三方介入,由甲方或乙方提出书面申请;(2)双方应在收到申请后15日内书面回复;(3)双方应重新签署第三方介入协议,以反映变更后的情况。20.第三方介入的补充协议双方可在本合同的基础上,另行签订补充协议,对第三方介入的具体事宜进行详细约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:建设项目设计图纸要求:详细展示管道布局、设备安装位置等,符合国家相关标准和规范。2.合同附件二:施工方案要求:包括施工进度计划、施工方法、安全措施等,确保工程顺利进行。3.合同附件三:工程验收报告要求:详细记录工程验收过程、验收结果、存在问题及整改措施。4.合同附件四:第三方介入协议要求:明确第三方介入范围、责任、权利、义务及终止条件。5.合同附件五:设备清单及质量证明要求:详细列出设备名称、型号、规格、数量及质量合格证明。6.合同附件六:原材料及工程物资清单要求:详细列出原材料、工程物资的名称、规格、数量、供应商等信息。7.合同附件七:安全生产管理制度要求:包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。8.合同附件八:环境保护措施及监测报告要求:详细记录环境保护措施、监测结果及整改措施。9.合同附件九:合同履行过程中的往来函件要求:包括双方就合同履行过程中产生的沟通、协商、通知等书面文件。10.合同附件十:其他与本合同相关的文件和资料说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未能按照合同约定的时间和质量完成工程责任认定标准:甲方应支付违约金,违约金为合同总价款的1%。2.违约行为:乙方未能按照合同约定的时间和质量完成工程责任认定标准:乙方应支付违约金,违约金为合同总价款的1%。3.违约行为:任何一方未按照合同约定支付款项责任认定标准:违约方应向对方支付滞纳金,滞纳金为每日应付款项的1%。4.违约行为:违反保密条款,泄露保密内容责任认定标准:违约方应承担相应的法律责任,赔偿对方的损失。5.违约行为:第三方在介入合同事项过程中,违反合同约定责任认定标准:第三方应承担相应的赔偿责任,最高不超过合同总价的10%。示例说明:1.甲方未能按照合同约定的时间完成工程,导致工期延误3个月。根据合同约定,甲方应支付违约金,违约金为合同总价款的1%,即100万元。2.乙方在施工过程中,未按照施工方案进行施工,导致工程质量不合格。根据合同约定,乙方应支付违约金,违约金为合同总价款的1%,即100万元。3.甲方在支付款项时,延迟了30天。根据合同约定,甲方应支付滞纳金,滞纳金为每日应付款项的1%,即3万元。4.第三方在介入合同事项过程中,泄露了甲方商业秘密。根据合同约定,第三方应承担相应的法律责任,赔偿甲方损失50万元。全文完。2024年度某地石油天然气管道建设与运营合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1管道建设内容2.2管道运营内容2.3管道建设地点及线路3.管道建设工期3.1管道建设总体工期3.2各阶段工期安排4.管道建设质量要求4.1管道建设质量标准4.2质量检验及验收5.管道建设费用及支付方式5.1管道建设总费用5.2费用支付方式及进度6.管道运营管理6.1运营管理职责6.2运营管理制度7.管道运营成本及收益7.1运营成本构成7.2收益分配方式8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护要求9.合同履行与变更9.1合同履行期限9.2合同变更及解除10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决期限12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件清单14.3合同签署日期14.4合同份数第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:某地石油天然气管道有限公司(2)乙方:某地石油天然气管道建设有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式第二条合同标的及范围2.1管道建设内容(1)新建一条长度为100公里的石油天然气管道;(2)管道设计压力为10MPa;(3)管道直径为DN500mm。2.2管道运营内容(1)管道的运行、维护、保养;(2)管道的输气服务;(3)管道事故处理。2.3管道建设地点及线路(1)管道建设地点:某地;(2)管道线路:起点为某地A点,终点为某地B点。第三条管道建设工期3.1管道建设总体工期(1)管道建设总体工期为24个月。3.2各阶段工期安排(1)设计阶段:2个月;(2)施工阶段:18个月;(3)验收阶段:4个月。第四条管道建设质量要求4.1管道建设质量标准(1)管道设计应符合国家相关标准和规范;(2)管道施工质量应符合国家相关标准和规范;(3)管道材料质量应符合国家相关标准和规范。4.2质量检验及验收(1)管道建设过程中,甲方应进行质量监督和检验;(2)管道工程完工后,应进行竣工验收,验收合格后方可投入运营。第五条管道建设费用及支付方式5.1管道建设总费用(1)管道建设总费用为人民币壹亿元整。5.2费用支付方式及进度(1)合同签订后5个工作日内,乙方提交工程预算;(2)甲方根据工程进度支付费用,具体支付比例和节点如下:1)工程开工前,支付合同总价的20%;2)工程进度达到50%时,支付合同总价的30%;3)工程进度达到80%时,支付合同总价的40%;4)工程完工并验收合格后,支付合同总价的10%;5)质保期满后,支付合同总价的10%。第六条管道运营管理6.1运营管理职责(1)甲方负责管道的运营管理;(2)乙方负责管道的维护保养;(3)双方应共同确保管道的安全稳定运行。6.2运营管理制度(1)制定管道运营管理制度,明确各方职责;(2)建立健全管道运营管理档案;(3)定期对管道运行情况进行检查、维护和保养。第一部分:合同如下:第八条安全生产与环境保护8.1安全生产责任(1)甲方、乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准;(2)甲方负责组织安全生产教育和培训,确保操作人员具备必要的安全知识和技能;(3)乙方在施工过程中,应采取必要的安全措施,防止安全事故的发生。8.2环境保护要求(1)管道建设和运营过程中,应遵守国家环境保护法律、法规和标准;(2)采取有效措施,减少施工和运营对环境的影响;(3)发生环境污染事件时,应及时采取措施,并承担相应的法律责任。第九条合同履行与变更9.1合同履行期限(1)本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为24个月;(2)合同期满后,如双方无异议,可续签合同。9.2合同变更及解除(1)因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商变更或解除合同;(2)任何一方违反合同约定,导致合同无法履行时,守约方有权解除合同;(3)合同变更或解除,双方应书面通知对方,并办理相关手续。第十条违约责任10.1违约情形(1)未按时履行合同义务;(2)未按合同约定提供材料或设备;(3)造成对方经济损失。10.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;(2)违约方应承担因违约行为产生的全部法律责任。第十一条争议解决方式11.1争议解决途径(1)双方应友好协商解决争议;(2)协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决期限(1)争议发生后,双方应在30日内协商解决;(2)协商未果,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件(1)合同期满;(2)双方协商一致;(3)因不可抗力导致合同无法履行。12.2合同终止条件(1)合同解除;(2)合同期满;(3)双方协商一致终止合同。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件(1)双方签字盖章;(2)合同内容完整、明确。13.2合同终止条件(1)合同期满;(2)合同解除;(3)双方协商一致终止合同。第十四条其他约定事项14.1合同附件(1)合同附件包括但不限于:工程预算、设计文件、验收报告等。14.2合同附件清单(1)合同附件清单详见附件一。14.3合同签署日期(1)本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同份数(1)本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义(1)第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,参与合同相关活动或提供服务的独立法人或其他组织。15.2第三方类型(1)中介方:为甲乙双方提供信息、协调、咨询等服务的第三方;(2)技术服务方:为甲乙双方提供专业技术服务,如设计、监理、检测等;(3)设备供应商:为甲乙双方提供管道建设所需设备、材料等;(4)其他第三方:根据合同履行需要,经甲乙双方同意的其他第三方。16.第三方介入程序16.1第三方介入前(1)甲乙双方应就第三方介入事宜进行协商,明确第三方的职责、权利和义务;(2)签订第三方介入协议,明确第三方的参与方式、期限和费用。16.2第三方介入中(1)第三方应按照合同约定和第三方介入协议的约定,履行相关职责;(2)甲乙双方应监督第三方的工作,确保其工作符合合同要求。17.第三方责任与权利17.1第三方责任(1)第三方应按照合同约定和第三方介入协议的约定,承担相应的责任;(2)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任;(3)第三方在履行职责过程中,如违反国家法律法规,应承担相应的法律责任。17.2第三方权利(1)第三方有权按照合同约定和第三方介入协议的约定,获取相应的报酬;(2)第三方有权要求甲乙双方提供必要的支持和协助;(3)第三方有权对甲乙双方违反合同约定或第三方介入协议的行为提出异议。18.第三方责任限额18.1责任限额确定(1)第三方责任限额应根据第三方介入协议的约定和第三方自身的风险承担能力确定;(2)责任限额应在第三方介入协议中明确。18.2责任限额调整(1)如第三方介入协议中的责任限额与实际情况不符,双方可协商调整;(2)调整后的责任限额应在调整协议中明确。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的关系(1)第三方应服从甲方的管理和监督;(2)甲方有权要求第三方提供必要的工作报告和资料。19.2第三方与乙方的关系(1)第三方应服从乙方的管理和监督;(2)乙方有权要求第三方提供必要的工作报告和资料。19.3第三方与其他各方的关系(2)第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和合同约定;(3)第三方与其他各方之间的关系,应以合同约定和法律法规为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件合同文本合同附件清单2.管道建设相关文件工程预算设计文件施工方案施工图验收报告3.第三方介入相关文件第三方介入协议第三方资质证明第三方工作计划4.管道运营相关文件运营管理制度运营日志事故报告维护保养记录5.付款凭证付款申请付款通知付款凭证6.安全生产与环境保护相关文件安全生产许可证环境影响评价报告环境保护设施验收报告7.争议解决相关文件争议解决协议争议解决申请书争议解决判决书或仲裁裁决书说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为未按时完成管道建设任务;管道建设质量不符合合同约定;违反安全生产规定,造成安全事故;违反环境保护规定,造成环境污染;未按合同约定支付费用;未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失;违约责任包括直接损失和间接损失;直接损失指因违约行为直接导致的财产损失;间接损失指因违约行为导致的预期利益损失。3.违约责任认定示例示例1:乙方未按时完成管道建设任务,甲方要求赔偿工期延误造成的损失,乙方应承担相应的赔偿责任。示例2:甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。示例3:第三方在施工过程中造成环境污染,甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度某地石油天然气管道建设与运营合同2本合同目录一览第一条合同双方的基本情况1.1合同双方的名称1.2合同双方的法定代表人1.3合同双方的联系方式第二条合同标的物2.1管道建设与运营的基本情况2.2管道建设与运营的范围2.3管道建设与运营的期限第三条管道建设3.1管道建设的设计3.2管道建设的施工3.3管道建设的验收第四条管道运营4.1管道运营的基本规定4.2管道运营的管理4.3管道运营的维护第五条供应与销售5.1供应与销售的基本规定5.2供应与销售的计量5.3供应与销售的结算第六条价格与费用6.1价格与费用的确定6.2价格与费用的调整6.3价格与费用的支付第七条违约责任7.1违约的定义7.2违约责任的承担7.3违约责任的赔偿第八条合同的解除与终止8.1合同解除的条件8.2合同终止的条件8.3合同解除与终止的程序第九条争议解决9.1争议解决的方式9.2争议解决的程序9.3争议解决的机构第十条合同的生效、变更与解除10.1合同的生效条件10.2合同的变更与解除10.3合同变更与解除的生效时间第十一条合同的终止11.1合同终止的条件11.2合同终止的程序11.3合同终止的效力第十二条合同的附则12.1合同的签署12.2合同的备案12.3合同的份数第十三条合同的附件13.1附件一:管道建设与运营技术参数13.2附件二:管道建设与运营工程量清单13.3附件三:合同签订双方的授权委托书第十四条合同的其他事项14.1合同的保密条款14.2合同的管辖法院14.3合同的适用法律14.4合同的生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方的基本情况1.1合同双方的名称甲方:某地石油天然气公司乙方:某地管道建设运营有限公司1.2合同双方的法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方的联系方式第二条合同标的物2.1管道建设与运营的基本情况合同标的物为某地石油天然气管道的建设与运营。2.2管道建设与运营的范围管道建设范围包括但不限于管道线路、配套设施、安全防护设施等。管道运营范围包括但不限于管道运输、油气处理、管道维护等。2.3管道建设与运营的期限管道建设期限为自合同生效之日起至2026年12月31日。管道运营期限为自管道建设完成验收之日起至2036年12月31日。第三条管道建设3.1管道建设的设计乙方负责管道建设的设计工作,设计应符合国家相关标准和规范。3.2管道建设的施工乙方负责管道建设的施工工作,确保施工质量、安全、进度符合合同要求。3.3管道建设的验收管道建设完成后,由甲方组织验收,验收合格后方可进入运营阶段。第四条管道运营4.1管道运营的基本规定管道运营应遵循安全、高效、经济的原则。4.2管道运营的管理甲方负责管道运营的全面管理,确保管道安全、稳定、高效运行。4.3管道运营的维护乙方负责管道的日常维护工作,确保管道设施完好、运行正常。第五条供应与销售5.1供应与销售的基本规定管道运输的油气供应由甲方负责,销售由甲方自行决定。5.2供应与销售的计量管道运输的油气计量应采用国家规定的计量标准和方法。5.3供应与销售的结算供应与销售结算按月进行,甲方应在次月内支付乙方相应的费用。第六条价格与费用6.1价格与费用的确定管道建设与运营的价格和费用由双方协商确定,并纳入合同。6.2价格与费用的调整价格和费用可根据市场行情和合同约定进行调整。6.3价格与费用的支付乙方应在合同规定的期限内收取甲方支付的费用。第七条违约责任7.1违约的定义任何一方未能履行合同约定的义务,均构成违约。7.2违约责任的承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3违约责任的赔偿违约方应按照合同约定和实际损失情况,向守约方支付赔偿金。第八条合同的解除与终止8.1合同解除的条件8.1.1甲方违约,乙方有权解除合同。8.1.2乙方违约,甲方有权解除合同。8.2合同终止的条件8.2.1合同期限届满,合同自然终止。8.2.2双方协商一致,同意终止合同。8.3合同解除与终止的程序8.3.1一方提出解除或终止合同,应提前30日书面通知对方。8.3.2双方应就解除或终止合同的相关事宜进行协商。8.3.3协商不成,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。第九条争议解决9.1争议解决的方式双方发生争议,应通过协商解决。9.2争议解决的程序9.2.1协商不成的,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。9.2.2仲裁机构应自受理仲裁申请之日起90日内作出裁决。9.3争议解决的机构双方约定争议解决的仲裁机构为某地仲裁委员会。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同的生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。10.2合同的变更与解除10.2.1合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式作出。10.2.2合同的解除应按照第八条的规定进行。10.3合同变更与解除的生效时间合同的变更或解除自双方签字盖章之日起生效。第十一条合同的终止11.1合同终止的条件11.1.1合同期限届满。11.1.2合同解除。11.1.3双方协商一致终止合同。11.2合同终止的程序11.2.1一方提出终止合同,应提前30日书面通知对方。11.2.2双方应就终止合同的相关事宜进行协商。11.2.3协商不成,任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。11.3合同终止的效力合同终止后,双方应按照合同约定和法律规定处理善后事宜。第十二条合同的附则12.1合同的签署本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。12.2合同的备案本合同自生效之日起30日内向相关部门备案。12.3合同的份数本合同共四份,甲方执两份,乙方执两份。第十三条合同的附件13.1附件一:管道建设与运营技术参数13.2附件二:管道建设与运营工程量清单13.3附件三:合同签订双方的授权委托书第十四条合同的其他事项14.1合同的保密条款双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2合同的管辖法院本合同履行过程中产生的争议,如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.4合同的生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1第三方的定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或具有相关资质的独立法人或其他组织。1.2第三方介入的类型1.2.1设计单位:负责管道建设的设计工作。1.2.2施工单位:负责管道建设的施工工作。1.2.3监理单位:负责对管道建设过程进行监督管理。1.2.4材料供应商:提供管道建设所需的材料。1.2.5保险公司:为管道建设与运营提供保险服务。第二条第三方介入的程序2.1第三方介入的选定2.1.1第三方的选定由甲乙双方协商确定。2.1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够满足合同履行的需求。2.2第三方介入的协议2.2.1第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订相关协议,明确各方的权利和义务。2.2.2第三方协议应包括但不限于服务内容、费用、期限、保密条款等。第三条第三方的责任3.1第三方的责任范围第三方的责任范围限于其协议约定的服务内容,不包括甲乙双方在合同中明确的责任。3.2第三方的责任限额3.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定。3.2.2第三方责任限额不得超过其协议约定的服务费用。3.2.3如第三方责任导致合同无法履行,第三方应承担相应的违约责任。第四条第三方与其他各方的权利义务划分4.1第三方与甲方4.1.1第三方应向甲方提供符合合同要求的服务。4.1.2第三方在提供服务过程中应遵守甲方的相关规定。4.2第三方与乙方4.2.1第三方应向乙方提供符合合同要求的服务。4.2.2第三方在提供服务过程中应遵守乙方的相关规定。4.3第三方与甲乙双方4.3.1第三方应同时遵守甲乙双方的规定。4.3.2第三方在提供服务过程中应保持与甲乙双方的沟通。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入的费用由甲乙双方在第三方协议中约定。5.2第三方介入的费用应合理,包括但不限于服务费、材料费、运输费等。5.3第三方介入的费用支付方式由甲乙双方在第三方协议中约定。第六条第三方介入的变更6.1如需变更第三方介入的内容,甲乙双方应协

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论