2024版建筑工程担保合同范本与执行细则3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程担保合同范本与执行细则本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2法定术语解释2.合同主体2.1担保人信息2.2被担保人信息2.3建设单位信息2.4监理单位信息3.合同标的3.1工程项目基本信息3.2担保金额及期限3.3担保范围4.担保责任4.1担保人责任4.2被担保人责任4.3建设单位责任5.担保方式5.1现金担保5.2银行保函5.3其他担保方式6.担保金的管理与退还6.1担保金收取6.2担保金使用6.3担保金退还7.合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除条件7.3合同解除程序8.违约责任8.1担保人违约责任8.2被担保人违约责任8.3建设单位违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.适用法律与管辖10.1适用法律10.2管辖法院11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定事项12.1通知方式12.2不可抗力12.3合同附件13.合同份数与签署13.1合同份数13.2签署日期13.3签署地点14.合同附件清单14.1附件一：工程合同14.2附件二：担保人资信证明14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同术语定义（1）“担保人”指为本合同项下建筑工程提供担保的自然人、法人或其他组织。（2）“被担保人”指在本合同项下承担建筑工程责任的施工单位。（3）“建设单位”指委托施工单位进行建筑工程的单位。（4）“监理单位”指对建筑工程进行监督管理的单位。（5）“工程”指建设单位委托施工单位施工的建筑物、构筑物等。（6）“担保金额”指担保人为被担保人提供的担保总额。（7）“担保期限”指担保人对被担保人承担担保责任的期限。（8）“担保范围”指担保人对被担保人承担担保责任的具体范围。1.2法定术语解释（1）“违约责任”指合同一方违反合同约定所应承担的法律责任。（2）“争议解决”指合同双方在合同履行过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。第二条合同主体2.1担保人信息（1）担保人名称：（2）担保人住所：（3）法定代表人：（4）联系电话：2.2被担保人信息（1）被担保人名称：（2）被担保人住所：（3）法定代表人：（4）联系电话：2.3建设单位信息（1）建设单位名称：（2）建设单位住所：（3）法定代表人：（4）联系电话：2.4监理单位信息（1）监理单位名称：（2）监理单位住所：（3）法定代表人：（4）联系电话：第三条合同标的3.1工程项目基本信息（1）工程名称：（2）工程地点：（3）工程规模：（4）工程合同签订日期：3.2担保金额及期限（1）担保金额：（2）担保期限：3.3担保范围（1）工程质量责任：（2）工期责任：（3）安全责任：（4）其他责任：第四条担保责任4.1担保人责任（1）担保人应按照合同约定，向被担保人提供全额担保。（2）担保人应在合同约定的担保期限内，对被担保人承担担保责任。4.2被担保人责任（1）被担保人应按照合同约定，履行工程建设的各项责任。（2）被担保人应确保工程质量、工期、安全等符合合同约定。4.3建设单位责任（1）建设单位应按照合同约定，支付工程款。（2）建设单位应配合监理单位对工程进行监督管理。第五条担保方式5.1现金担保（1）担保人应将担保金额的现金存入指定账户。（2）现金担保的退还程序按照合同约定执行。5.2银行保函（1）担保人应向被担保人出具银行保函。（2）银行保函的退还程序按照合同约定执行。5.3其他担保方式（1）其他担保方式由合同双方协商确定。（2）其他担保方式的退还程序按照合同约定执行。第六条担保金的管理与退还6.1担保金收取（1）担保人应在合同签订后，将担保金存入指定账户。（2）担保金的使用程序按照合同约定执行。6.2担保金使用（1）担保金的使用应严格按照合同约定执行。（2）担保金的使用情况应定期向被担保人报告。6.3担保金退还（1）在合同约定的担保期限届满后，如被担保人无违约行为，担保金应退还给担保人。（2）担保金的退还程序按照合同约定执行。第七条合同变更与解除7.1合同变更（1）合同变更需经合同双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。（2）合同变更协议自双方签字盖章之日起生效。7.2合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方违约导致合同无法履行；（3）经合同双方协商一致解除合同。7.3合同解除程序（1）一方提出合同解除申请，另一方予以确认；（2）合同解除协议自双方签字盖章之日起生效；（3）合同解除后，各方应按照合同约定承担相应的责任。第八条违约责任8.1担保人违约责任（1）如担保人未按合同约定提供担保，应向被担保人支付违约金，违约金金额为担保金额的1%。（2）如担保人未按合同约定履行担保责任，应承担被担保人因此遭受的全部损失。8.2被担保人违约责任（1）如被担保人未按合同约定履行工程责任，应向建设单位支付违约金，违约金金额为合同总价款的1%。（2）如被担保人导致工程质量不合格，应承担修复费用和相应损失。8.3建设单位违约责任（1）如建设单位未按合同约定支付工程款，应向被担保人支付违约金，违约金金额为未付款项的1%。（2）如建设单位擅自变更工程设计，应承担由此产生的全部费用。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）合同双方应优先通过友好协商解决争议。（2）如协商不成，可选择仲裁或诉讼解决争议。9.2争议解决机构（1）仲裁机构：中国国际经济贸易仲裁委员会。（2）诉讼法院：合同签订地人民法院。9.3争议解决程序（1）争议发生后，任何一方应在15日内书面通知对方。（2）争议解决期间，合同双方应继续履行合同义务。第十条适用法律与管辖10.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。10.2管辖法院合同争议的管辖法院为合同签订地人民法院。第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件（1）合同双方签字盖章；（2）合同经相关主管部门批准。11.2合同终止条件（1）合同约定的担保期限届满；（2）合同解除；（3）合同终止的其他情形。第十二条其他约定事项12.1通知方式（1）书面通知：以挂号信、特快专递等方式送达；（2）电子邮件：以发送电子邮件的记录为准。12.2不可抗力（1）不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。（2）发生不可抗力，合同双方应立即通知对方，并协商解决。12.3合同附件（1）合同附件一：工程合同；（2）合同附件二：担保人资信证明；（3）合同附件三：其他相关文件。第十三条合同份数与签署13.1合同份数本合同一式八份，合同双方各执四份，监理单位、建设单位、施工单位各执一份。13.2签署日期本合同自合同双方签字盖章之日起生效。13.3签署地点合同签署地为合同双方约定的地点。第十四条合同附件清单14.1附件一：工程合同14.2附件二：担保人资信证明14.3附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方指在合同履行过程中，由合同双方共同认可或根据合同约定介入合同履行中的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测机构、评估机构等。1.2第三方的介入应当符合法律法规的规定，且不得损害合同双方的合法权益。第二条第三方介入的审批与确认2.1合同双方在合同中明确约定第三方介入的条件和程序。2.2第三方介入前，需经合同双方书面同意，并签订相应的合作协议或补充协议。2.3第三方介入后，合同双方应共同确认第三方的职责和权限。第三条第三方责任限额3.1第三方介入合同履行过程中，其责任限额应根据合同约定或法律法规的规定确定。3.2第三方责任限额包括但不限于：3.1.1第三方因自身原因造成的合同履行延误；3.1.2第三方提供的服务不符合合同要求；3.1.3第三方在合同履行过程中发生的侵权行为。第四条第三方职责与权限4.1第三方在合同履行过程中的职责包括但不限于：4.1.1监督工程质量；4.1.2对工程进度进行评估；4.1.3对工程成本进行控制；4.1.4提供专业技术支持；4.1.5其他合同约定的职责。4.2第三方的权限包括但不限于：4.2.1对工程现场进行检查；4.2.2要求被担保人提供必要的工作条件；4.2.3向合同双方提出意见和建议；4.2.4其他合同约定的权限。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系：5.1.1第三方与合同双方均为独立的法律主体，相互之间不承担连带责任。5.1.2第三方对合同双方的违约行为不承担责任，合同双方应各自承担相应的违约责任。5.2第三方与被担保人的关系：5.2.1第三方对被担保人的违约行为不承担责任，被担保人应自行承担相应的违约责任。5.2.2第三方有权对被担保人的工程进度、质量、安全等进行监督和管理。5.3第三方与建设单位的relationship：5.3.1第三方对建设单位的违约行为不承担责任，建设单位应自行承担相应的违约责任。5.3.2第三方有权向建设单位提出意见和建议，协助建设单位进行工程管理。第六条第三方介入的费用承担6.1第三方介入产生的费用由合同双方按照合同约定或合作协议约定分担。6.2如合同或合作协议未约定费用分担，则由合同双方根据实际情况协商解决。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止的条件：7.1.1合同履行完毕；7.1.2第三方职责已完成；7.1.3合同双方协商一致；7.1.4法律法规规定的其他终止条件。7.2第三方介入终止后，合同双方应共同确认第三方的职责已完成，并按照合同约定进行结算。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中产生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条本合同其他条款的适用9.1本合同关于第三方介入的修正条款，不影响合同其他条款的效力。9.2本合同其他条款的规定，在第三方介入的情况下，应与第三方协议或合作协议共同适用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程合同详细要求：包括工程名称、地点、规模、工期、质量标准、合同价款、付款方式等详细信息。说明：工程合同是建筑工程担保合同的基础，明确了工程的基本情况和双方的权利义务。2.附件二：担保人资信证明详细要求：提供担保人的营业执照、税务登记证明、财务报表等证明担保人资信能力的文件。说明：担保人资信证明用于证明担保人的信用状况，确保其具备履行担保义务的能力。3.附件三：其他相关文件详细要求：包括但不限于设计图纸、施工图、工程量清单、招投标文件、验收报告等。说明：其他相关文件是建筑工程担保合同履行过程中可能涉及的文件，用于补充和证明合同内容的完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：担保人未按合同约定提供担保或未履行担保责任；被担保人未按合同约定履行工程质量、工期、安全等责任；建设单位未按合同约定支付工程款；第三方未按合同约定履行职责或提供的服务不符合要求。2.责任认定标准：担保人违约责任：根据合同约定，担保人应向被担保人或建设单位支付违约金，违约金金额为合同约定金额的一定比例。被担保人违约责任：根据合同约定，被担保人应向建设单位支付违约金，违约金金额为合同约定金额的一定比例。建设单位违约责任：根据合同约定，建设单位应向被担保人支付违约金，违约金金额为未付款项的一定比例。第三方违约责任：根据合同约定，第三方应承担由此产生的全部损失，包括但不限于赔偿被担保人或建设单位的经济损失。简要示例说明：担保人违约：担保人未在合同约定的期限内提供担保，被担保人因此遭受经济损失，担保人应按照合同约定支付违约金。被担保人违约：被担保人未按合同约定完成工程，导致工期延误，建设单位应向被担保人支付违约金。建设单位违约：建设单位未按合同约定支付工程款，被担保人因此遭受经济损失，建设单位应向被担保人支付违约金。第三方违约：第三方未按合同约定提供检测服务，导致检测结果不准确，被担保人因此遭受经济损失，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024版建筑工程担保合同范本与执行细则1本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方的基本信息1.2合同签订日期与地点1.3合同签订方式2.担保人义务与责任2.1担保范围2.2担保期限2.3担保费用2.4担保方式3.建设工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期4.担保金支付4.1担保金金额4.2担保金支付方式4.3担保金退还5.担保金管理5.1担保金账户5.2担保金利息5.3担保金使用6.担保金返还条件6.1担保义务履行完毕6.2工程验收合格6.3相关手续齐全7.违约责任7.1担保人违约责任7.2建设单位违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决费用9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容12.合同签订单位12.1担保人单位信息12.2建设单位信息13.合同备案13.1合同备案机构13.2合同备案手续13.3合同备案时间14.其他约定事项14.1合同解释14.2合同未尽事宜14.3合同附件效力第一部分：合同如下：第一条合同订立1.1合同双方的基本信息1.1.1担保人：名称、法定代表人姓名、地址、联系电话、开户银行及账号。1.1.2建设单位：名称、法定代表人姓名、地址、联系电话、开户银行及账号。1.2合同签订日期与地点1.2.1签订日期：____年____月____日。1.2.2签订地点：____市____区____街道____号____室。1.3合同签订方式1.3.1本合同采用书面形式签订。1.3.2双方代表签字盖章后生效。第二条担保人义务与责任2.1担保范围2.1.1担保人承担对建设单位的工程款支付、质量保修金、违约金等担保责任。2.1.2担保范围包括但不限于工程款、质量保证金、违约金等。2.2担保期限2.2.1担保期限自合同签订之日起至工程验收合格且保修期满止。2.3担保费用2.3.1担保费用按照国家有关规定和双方协商确定。2.3.2担保费用应当在合同签订后____个工作日内支付。2.4担保方式2.4.1担保人应当以银行保函、保证金或其他双方认可的方式提供担保。第三条建设工程概况3.1工程名称：____工程项目。3.2工程地点：____市____区____街道____号。3.3工程规模：建筑面积____平方米，投资额____万元。3.4工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。第四条担保金支付4.1担保金金额4.1.1担保金总额为工程合同价的____%。4.2担保金支付方式4.2.1担保金应当在合同签订后____个工作日内支付。4.2.2担保金支付至担保人指定账户。4.3担保金退还4.3.1工程验收合格且保修期满后，建设单位应当在____个工作日内退还担保金。第五条担保金管理5.1担保金账户5.1.1担保金存入担保人指定的银行账户。5.2担保金利息5.2.1担保金利息按照银行同期存款利率计算。5.3担保金使用5.3.1担保金仅用于履行合同约定的担保责任。第六条担保金返还条件6.1担保义务履行完毕6.1.1建设单位按照合同约定支付工程款、质量保证金、违约金等。6.2工程验收合格6.2.1工程经验收合格，符合国家规定和合同要求。6.3相关手续齐全6.3.1建设单位提供的相关手续齐全，包括但不限于工程验收报告、保修合同等。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决。8.1.2如协商不成，任何一方均有权向担保人所在地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构为担保人所在地人民法院。8.3争议解决费用8.3.1争议解决过程中产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。第九条合同解除9.1合同解除条件9.1.1双方协商一致，可解除本合同。9.1.2出现法律规定的其他解除合同的情形。9.2合同解除程序9.2.1双方应书面通知对方解除合同。9.2.2解除合同后，双方应立即停止履行合同约定的义务。9.3合同解除后果9.3.1合同解除后，担保人应退还已收取的担保金。9.3.2双方应相互结算，无争议的款项应立即支付。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后，本合同即生效。10.2合同终止条件10.2.1合同履行完毕。10.2.2双方协商一致解除合同。10.3合同终止程序10.3.1合同终止后，双方应进行清算。10.3.2双方应相互提供必要的文件和资料。第十一条合同附件11.1合同附件清单11.1.1本合同附件包括但不限于：建设工程合同担保人银行保函工程验收报告保修合同11.2合同附件内容11.2.1合同附件内容应与本合同保持一致。第十二条合同签订单位12.1担保人单位信息12.1.1担保人单位名称、地址、联系电话、开户银行及账号。12.2建设单位信息12.2.1建设单位名称、地址、联系电话、开户银行及账号。第十三条合同备案13.1合同备案机构13.1.1合同备案机构为当地建设行政主管部门。13.2合同备案手续13.2.1双方应将合同报送备案机构备案。13.3合同备案时间13.3.1合同备案应在合同签订后____个工作日内完成。第十四条其他约定事项14.1合同解释14.1.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。14.2合同未尽事宜14.2.1本合同未尽事宜，按照国家有关法律法规和行业惯例执行。14.3合同附件效力14.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方同意介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于中介方、监理方、鉴定方、咨询方等。1.2第三方应具备相应的资质和业务能力，能够独立承担法律责任。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订《第三方介入协议》。2.2《第三方介入协议》应明确第三方的职责、权限、责任及费用等。第三条第三方职责与权限3.1第三方应根据《第三方介入协议》的约定履行职责，包括但不限于：3.1.1对工程进度、质量、安全等方面进行监督和检查。3.1.2对合同履行情况进行评估和鉴定。3.1.3对争议事项提供咨询意见。3.2.1要求甲乙双方提供必要的文件和资料。3.2.2要求甲乙双方对工程进度、质量、安全等方面进行整改。3.2.3对违反合同约定的行为提出警告或制止。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额由《第三方介入协议》约定，不得超过合同总额的____%。4.2第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.3第三方责任限额的具体计算方式如下：4.3.1第三方责任限额=（合同总额×第三方责任限额比例）第三方已赔偿金额。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方在合同履行过程中的职责和权限，不影响甲乙双方的权利和义务。5.2第三方不得干预甲乙双方的正常沟通和协商。5.3第三方在履行职责过程中，如与甲乙双方产生争议，应提交给争议解决机构解决。第六条第三方费用6.1第三方费用由《第三方介入协议》约定，包括但不限于：6.1.1咨询费用6.1.2监理费用6.1.3鉴定费用6.2第三方费用由甲乙双方承担，支付方式在《第三方介入协议》中明确。第七条第三方介入协议的变更与解除7.1《第三方介入协议》的变更与解除，需经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式进行。7.2《第三方介入协议》解除后，第三方应立即停止履行职责，并退还已收取的费用。第八条第三方介入协议的效力8.1《第三方介入协议》与本合同具有同等法律效力。8.2《第三方介入协议》的签订和履行，不得违反国家法律法规和行业规范。第九条第三方介入的终止9.1《第三方介入协议》终止后，第三方应立即停止履行职责，并退还已收取的费用。9.2第三方介入终止后，甲乙双方应继续履行本合同的约定。第十条第三方介入协议的争议解决10.1《第三方介入协议》的争议解决，按照本合同第八条的规定执行。10.2《第三方介入协议》的争议解决过程中，第三方应积极配合。第十一条第三方介入协议的附件11.1《第三方介入协议》的附件包括但不限于：第三方资质证明第三方人员名单第三方费用明细第三方职责说明第十二条本合同的补充12.1本合同因第三方介入而进行修正的条款，自修正之日起生效。12.2本合同的修正，不影响其他未修正条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.建设工程合同详细要求和说明：包括工程名称、地点、规模、工期、双方权利义务等。2.担保人银行保函详细要求和说明：由担保人出具，证明其承担工程款支付、质量保证金、违约金等担保责任。3.工程验收报告详细要求和说明：由监理单位或第三方机构出具，证明工程已按合同约定完成，并达到验收标准。4.保修合同详细要求和说明：明确保修期限、保修范围、保修责任等。5.第三方介入协议详细要求和说明：明确第三方的职责、权限、责任及费用等。6.第三方资质证明详细要求和说明：证明第三方具备相应的资质和业务能力。7.第三方人员名单详细要求和说明：列出第三方参与本项目的人员及其职责。8.第三方费用明细详细要求和说明：列出第三方服务的费用构成及支付方式。9.第三方职责说明详细要求和说明：明确第三方在项目中的具体职责。10.争议解决协议详细要求和说明：明确争议解决的方式、机构及费用。11.合同履行情况报告详细要求和说明：定期报告合同履行情况，包括进度、质量、安全等。12.付款凭证详细要求和说明：证明款项已支付的相关凭证。13.其他相关文件详细要求和说明：根据项目实际情况，可能涉及的其他文件。说明二：违约行为及责任认定：1.担保人违约违约行为：未按时足额支付工程款、质量保证金、违约金等。责任认定标准：根据合同约定，担保人应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：如担保人未在约定时间内支付工程款，应支付每日万分之五的违约金。2.建设单位违约违约行为：未按时支付工程款、未按时验收工程、未按时提供相关资料等。责任认定标准：根据合同约定，建设单位应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：如建设单位未按时验收工程，应支付每日万分之五的违约金。3.第三方违约违约行为：未按时完成职责、提供虚假报告、未按时收取费用等。责任认定标准：根据《第三方介入协议》约定，第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：如第三方未按时完成监理职责，应支付每日万分之五的违约金。4.合同解除违约违约行为：未经对方同意擅自解除合同。责任认定标准：根据合同约定，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例：如一方未经对方同意擅自解除合同，应支付对方合同总额____%的违约金。全文完。2024版建筑工程担保合同范本与执行细则2本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义1.2合同适用范围1.3合同生效条件2.当事人信息2.1担保人信息2.2债务人信息2.3保证金缴纳人信息3.担保范围3.1担保金额3.2担保期限3.3担保责任4.担保方式4.1现金担保4.2保证金担保4.3其他担保方式5.担保金的缴纳5.1缴纳方式5.2缴纳时间5.3缴纳金额6.担保金的退还6.1退还条件6.2退还程序6.3退还时间7.担保合同的变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更通知8.担保合同的解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除通知9.违约责任9.1担保人违约责任9.2债务人违约责任9.3保证金缴纳人违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.法律适用11.1适用法律11.2司法管辖12.合同份数12.1合同副本数量12.2合同副本效力13.合同生效与终止13.1合同生效时间13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同定义1.2合同适用范围本合同适用于债务人因履行建筑工程合同而产生的债务，包括但不限于工程质量、工程进度、工程款支付等方面的债务。1.3合同生效条件本合同自担保方、债务人和缴纳方在合同上签字盖章之日起生效。2.当事人信息2.1担保人信息担保方名称：____________________担保方住所：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.2债务人信息债务人名称：____________________债务人住所：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.3保证金缴纳人信息缴纳方名称：____________________缴纳方住所：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.担保范围3.1担保金额本合同担保金额为人民币____________________元整。3.2担保期限本合同担保期限自合同生效之日起至建筑工程合同约定的债务履行完毕之日止。3.3担保责任担保方在本合同约定的担保范围内，对债务人履行建筑工程合同过程中可能产生的债务承担连带保证责任。4.担保方式4.1现金担保担保方以现金形式向缴纳方缴纳担保金。4.2保证金担保担保方将一定金额的保证金存入指定的银行账户，作为履行担保义务的保证。4.3其他担保方式经担保方、债务人和缴纳方协商一致，可采用其他合法有效的担保方式。5.担保金的缴纳5.1缴纳方式担保金采用人民币现金或银行转账方式缴纳。5.2缴纳时间担保金应在本合同生效之日起五个工作日内缴纳。5.3缴纳金额担保金金额为本合同担保金额的____________________%。6.担保金的退还6.1退还条件在本合同约定的担保期限内，债务人履行了建筑工程合同约定的债务，且未发生违约行为，担保金应予以退还。6.2退还程序退还担保金时，担保方应出具退还凭证，并按照约定的退还时间将担保金退还给缴纳方。6.3退还时间担保金退还时间为债务人履行债务之日起五个工作日内。7.担保合同的变更7.1变更条件在合同履行过程中，如遇特殊情况需变更合同内容，经担保方、债务人和缴纳方协商一致，可以变更本合同。7.2变更程序变更合同应当以书面形式作出，并经担保方、债务人和缴纳方签字盖章。7.3变更通知合同变更后，各方应按照变更后的合同内容履行各自的义务。8.担保合同的解除8.1解除条件1.债务人未按合同约定履行债务；2.担保方或缴纳方在合同履行过程中出现严重违约行为；3.发生不可抗力事件，导致合同无法履行；4.经担保方、债务人和缴纳方协商一致，决定解除合同。8.2解除程序1.发出解除合同的通知；2.其他各方在收到通知后五个工作日内予以确认；3.双方就解除合同事宜达成一致意见。8.3解除通知解除合同的通知应采用书面形式，并通过约定的联系方式送达。9.违约责任9.1担保人违约责任如担保方违反本合同约定，导致债务人无法履行债务，担保方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿债务人的损失。9.2债务人违约责任债务人违反建筑工程合同或本合同约定的义务，导致担保金被提取或合同解除，债务人应承担相应的违约责任。9.3保证金缴纳人违约责任缴纳方违反本合同约定，导致担保金被提取或合同解除，缴纳方应承担相应的违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商；协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序争议发生后，各方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.3争议解决地点争议解决地点为____________________。11.法律适用11.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2司法管辖本合同争议的司法管辖地为____________________。12.合同份数12.1合同副本数量本合同一式____________________份，各方各执____________________份。12.2合同副本效力本合同各副本具有同等法律效力。13.合同生效与终止13.1合同生效时间本合同自担保方、债务人和缴纳方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同因约定的终止条件成就或双方协商一致解除而终止。13.3合同终止程序合同终止后，各方应按照约定程序处理合同终止后的事宜。14.其他约定14.1通知方式1.邮寄：以挂号信方式寄送至对方住所或约定的地址；2.传真：以传真方式发送至对方约定的传真号码；3.电子邮件：以电子邮件方式发送至对方约定的电子邮箱。14.2不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。14.3合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方的定义本合同所指的第三方是指除担保方、债务人和缴纳方以外的，根据本合同约定参与合同履行或提供服务的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方的类型第三方包括但不限于中介方、监理方、评估方、审计方等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入的必要性1.合同履行需要第三方专业服务的支持；2.第三方介入有助于提高合同履行的效率和安全性；3.第三方介入符合合同约定或法律法规的要求。2.2第三方介入的审批程序第三方介入前，应经担保方、债务人和缴纳方协商一致，并签署书面协议。3.第三方责任限额3.1第三方责任范围第三方在本合同项下的责任仅限于其提供的服务范围，并对因自身过错造成的损失承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额第三方责任限额为本合同担保金额的____________________%，具体数额由各方在第三方介入协议中约定。4.第三方责权利4.1第三方权利1.第三方有权要求担保方、债务人和缴纳方提供必要的资料和配合；2.第三方有权按照约定收取服务费用。4.2第三方义务1.第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务；2.第三方应确保其服务的合法性、合规性；3.第三方应保守合同履行过程中的商业秘密。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与担保方的划分第三方与担保方在合同履行中的权利义务划分如下：1.第三方服务的费用由担保方承担；2.第三方服务的成果归担保方所有；3.第三方因自身原因造成的损失由第三方自行承担。5.2第三方与债务人的划分第三方与债务人在合同履行中的权利义