工程承包水电合同范例

工程承包水电合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲方需要将位于____________________的工程建设项目（以下简称“本工程”）进行水电安装工程，乙方愿意按照甲方的要求，完成本工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程投资：____________________

二、工程承包范围及要求

2.1乙方负责本工程的全部水电安装工程，包括但不限于：____________________

2.2乙方应按照甲方要求，严格按照国家相关规范、标准及设计图纸进行施工，确保工程质量符合要求。

2.3乙方应确保施工过程中遵守安全生产法规，采取必要的安全措施，防止发生安全事故。

2.4乙方应按照甲方要求，按时完成施工任务，确保工程按期交付使用。

三、工程承包期限

3.1本合同签订之日起，至本工程全部完工并经验收合格之日止。

四、工程承包价款及支付方式

4.1工程承包价款为：____________________元人民币。

4.2甲方按以下方式支付工程承包价款：

（1）合同签订后，乙方提供相关资质证明材料，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；

（2）工程进度达到设计总量的30%时，甲方支付合同总价款的30%作为进度款；

（3）工程进度达到设计总量的60%时，甲方支付合同总价款的30%作为进度款；

（4）工程进度达到设计总量的90%时，甲方支付合同总价款的10%作为进度款；

（5）工程全部完工并经验收合格后，甲方支付合同总价款的10%作为结算款。

五、工程验收及交付

5.1乙方应按照甲方要求，在工程完工后及时通知甲方进行验收。

5.2甲方应在收到乙方验收通知之日起____个工作日内进行验收。

5.3工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起____个工作日内支付结算款。

六、违约责任

6.1甲方违约责任：

（1）甲方未按约定支付工程承包价款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的____%。

（2）甲方未按约定提供施工条件，导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金为延期天数内每日应付款项的____%。

6.2乙方违约责任：

（1）乙方未按约定完成施工任务，导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金为延期天数内每日应付款项的____%。

（2）乙方施工过程中出现安全事故，应承担相应的法律责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

8.3本合同附件：

（1）工程承包合同

（2）施工图纸

（3）工程量清单

（4）工程质量标准

（5）安全生产责任书

（6）其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第一篇范文：合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

丙方（监理方）：____________________

鉴于甲方需要将位于____________________的工程建设项目（以下简称“本工程”）进行水电安装工程，乙方愿意按照甲方的要求，完成本工程的施工任务，丙方作为监理方，负责对本工程进行监督管理，确保工程质量和安全。为明确各方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程投资：____________________

二、工程承包范围及要求

2.1乙方负责本工程的全部水电安装工程，包括但不限于：____________________

2.2乙方应按照甲方要求，严格按照国家相关规范、标准及设计图纸进行施工，确保工程质量符合要求。

2.3乙方应遵守丙方的监督管理，接受丙方的监理指令。

三、第三方监理责任

3.1丙方作为监理方，负责对本工程进行全过程监督管理，包括但不限于：

（1）审查施工图纸，确保施工图纸符合国家相关规范、标准；

（2）监督施工进度，确保工程按期完成；

（3）监督工程质量，确保工程质量符合要求；

（4）监督安全生产，确保施工过程中无安全事故发生；

（5）对施工过程中出现的问题提出整改意见，要求乙方及时整改。

四、工程承包期限

3.1本合同签订之日起，至本工程全部完工并经验收合格之日止。

五、工程承包价款及支付方式

5.1工程承包价款为：____________________元人民币。

5.2甲方按以下方式支付工程承包价款：

（1）合同签订后，乙方提供相关资质证明材料，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；

（2）工程进度达到设计总量的30%时，甲方支付合同总价款的30%作为进度款；

（3）工程进度达到设计总量的60%时，甲方支付合同总价款的30%作为进度款；

（4）工程进度达到设计总量的90%时，甲方支付合同总价款的10%作为进度款；

（5）工程全部完工并经验收合格后，甲方支付合同总价款的10%作为结算款。

六、甲方的权益保障

6.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程；

6.2甲方有权要求丙方按照合同约定对工程进行全过程监督管理；

6.3甲方有权对乙方和丙方的违约行为提出诉讼，要求赔偿损失。

七、乙方的违约及限制条款

7.1乙方未按约定完成施工任务，导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金为延期天数内每日应付款项的____%；

7.2乙方施工过程中出现安全事故，应承担相应的法律责任；

7.3乙方不得擅自变更施工图纸，如需变更，应经甲方和丙方同意；

7.4乙方不得擅自停工、窝工，如需停工、窝工，应经甲方和丙方同意。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

9.3本合同附件：

（1）工程承包合同

（2）施工图纸

（3）工程量清单

（4）工程质量标准

（5）安全生产责任书

（6）其他相关文件

第三方丙方的介入，旨在确保本工程的质量和安全，维护甲方的权益。通过丙方的监理，甲方可以更加放心地监督工程施工过程，确保工程按期、按质完成。本合同以甲方权益为主导，明确了甲方的权利和利益，同时也对乙方的违约行为进行了严格的限制，保障了甲方的合法权益。在第三方监理的监督下，甲方可以更好地实现项目目标，提高工程质量，降低风险，确保项目的顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（承包方）：____________________

甲方（发包方）：____________________

丙方（业主代表）：____________________

鉴于乙方具备专业的水电安装能力，愿意承包位于____________________的工程建设项目（以下简称“本工程”），甲方作为业主，委托丙方作为业主代表，对工程进行监督和管理。为明确各方的权利、义务和责任，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程投资：____________________

二、乙方承包范围及要求

2.1乙方负责本工程的全部水电安装工程，包括但不限于：____________________

2.2乙方应按照丙方的要求，严格按照国家相关规范、标准及设计图纸进行施工，确保工程质量符合要求。

2.3乙方应配合丙方的监督工作，及时反馈施工进度和质量情况。

三、丙方业主代表责任

3.1丙方作为业主代表，负责对工程进行监督管理，包括但不限于：

（1）审查施工图纸，确保施工图纸符合国家相关规范、标准；

（2）监督施工进度，确保工程按期完成；

（3）监督工程质量，确保工程质量符合要求；

（4）监督安全生产，确保施工过程中无安全事故发生；

（5）协调解决施工过程中出现的问题。

四、工程承包期限

4.1本合同签订之日起，至本工程全部完工并经验收合格之日止。

五、工程承包价款及支付方式

5.1工程承包价款为：____________________元人民币。

5.2甲方按以下方式支付工程承包价款：

（1）合同签订后，乙方提供相关资质证明材料，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；

（2）工程进度达到设计总量的30%时，甲方支付合同总价款的30%作为进度款；

（3）工程进度达到设计总量的60%时，甲方支付合同总价款的30%作为进度款；

（4）工程进度达到设计总量的90%时，甲方支付合同总价款的10%作为进度款；

（5）工程全部完工并经验收合格后，甲方支付合同总价款的10%作为结算款。

六、乙方权益保障

6.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量、安全等要求提供施工条件；

6.2乙方有权要求丙方提供必要的施工协调和支持；

6.3乙方有权在施工过程中提出合理的变更请求，经甲方和丙方同意后实施；

6.4乙方有权在合同约定的范围内，根据实际情况调整施工方案。

七、甲方违约及限制条款

7.1甲方未按约定支付工程承包价款，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的____%；

7.2甲方未按约定提供施工条件，导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金为延期天数内每日应付款项的____%；

7.3甲方不得无正当理由擅自变更施工图纸，如需变更，应经乙方和丙方同意；

7.4甲方不得擅自停工、窝工，如需停工、窝工，应经乙方和丙方同意。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

9.3本合同附件：

（1）工程承包合同

（2）施工图纸

（3）工程量清单

（4）工程质量标准

（5）安全生产责任书

（6）其他相关文件

乙方