框架桥施工合同范例

框架桥施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

鉴于甲方需要在其项目范围内建设框架桥，乙方愿意按照甲方的要求进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程投资：____________________

二、合同工期

2.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。

2.2乙方应在合同工期内完成框架桥的施工任务，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

三、工程款支付

3.1甲方应按以下进度支付工程款：

（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总额的____%作为预付款；

（2）工程进度达到设计要求，经甲方验收合格后，支付合同总额的____%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同总额的____%作为竣工款；

（4）工程保修期满后，支付合同总额的____%作为保修金。

3.2甲方支付工程款的方式为：银行转账。

四、工程质量与验收

4.1乙方应严格按照国家相关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。

4.2工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。验收合格后，乙方应在甲方验收合格之日起____个工作日内，向甲方提供工程验收报告。

4.3如乙方提供的工程验收报告存在虚假、隐瞒等情形，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

五、工程保修

5.1乙方对框架桥的施工质量承担保修责任，保修期限为____年。

5.2保修期内，如因乙方施工原因导致框架桥出现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应的费用。

六、违约责任

6.1乙方未按合同约定完成工程任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的____%。

6.2甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的____%。

6.3双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

八、附件

1.框架桥施工图纸

2.框架桥施工组织设计

3.框架桥施工合同附件一：工程量清单

4.框架桥施工合同附件二：材料设备清单

5.框架桥施工合同附件三：工程进度计划

6.框架桥施工合同附件四：工程质量保证措施

7.框架桥施工合同附件五：工程验收报告

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

第三方（以下简称“第三方”）：____________________

鉴于甲方需要在其项目范围内建设框架桥，乙方愿意按照甲方的要求进行施工，第三方作为监理单位对施工过程进行监督和指导，以确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程投资：____________________

二、合同工期

2.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。

2.2乙方应在合同工期内完成框架桥的施工任务，如因乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付违约金，违约金为每日合同总额的____%。

三、工程款支付

3.1甲方应按以下进度支付工程款：

（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总额的____%作为预付款；

（2）工程进度达到设计要求，经甲方验收合格后，支付合同总额的____%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同总额的____%作为竣工款；

（4）工程保修期满后，支付合同总额的____%作为保修金。

3.2甲方支付工程款的方式为：银行转账。

四、第三方监理职责

4.1第三方作为监理单位，对工程进行全程监督，包括但不限于施工过程、材料采购、质量检验等。

4.2第三方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，对不符合标准的工程有权要求乙方进行整改。

4.3第三方应定期向甲方报告工程进度和质量情况。

五、工程质量与验收

5.1乙方应严格按照国家相关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。

5.2工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。验收合格后，乙方应在甲方验收合格之日起____个工作日内，向甲方提供工程验收报告。

5.3如乙方提供的工程验收报告存在虚假、隐瞒等情形，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

六、第三方权益

6.1第三方有权收取监理费用，监理费用为合同总额的____%。

6.2第三方有权在监理过程中发现的问题提出整改意见，乙方应予以配合。

七、甲方的权益保障

7.1甲方对工程进度、质量、安全等方面拥有最终决定权。

7.2甲方有权要求乙方提供工程相关资料，包括但不限于设计文件、施工图纸、质量检验报告等。

7.3甲方有权要求乙方对工程进行整改，直至符合要求。

八、乙方的违约及限制条款

8.1乙方如未按时完成工程，每延期一日，应向甲方支付违约金，违约金为每日合同总额的____%。

8.2乙方如发现施工过程中存在安全隐患，应立即停止施工，并及时报告甲方。

8.3乙方如违反合同约定，导致工程质量不合格，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

九、争议解决

9.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

10.2本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

十一、附件

1.框架桥施工图纸

2.框架桥施工组织设计

3.框架桥施工合同附件一：工程量清单

4.框架桥施工合同附件二：材料设备清单

5.框架桥施工合同附件三：工程进度计划

6.框架桥施工合同附件四：工程质量保证措施

7.框架桥施工合同附件五：工程验收报告

结尾：

第三方介入的意义和目的在于确保工程质量和施工安全，同时为甲方提供专业、客观的监理服务。甲方为主导的目的和意义在于保障甲方权益，确保工程按时、按质完成，实现甲方投资效益的最大化。通过引入第三方监理，甲方能够在施工过程中得到更加专业、公正的监督，降低工程风险，提高工程质量和施工安全水平。同时，甲方通过加强自身权利的行使，能够更好地掌控工程进度和质量，确保项目顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

第三方（以下简称“第三方”）：____________________

鉴于甲方计划在其项目范围内建设一座桥梁，乙方作为承包商负责桥梁的施工，第三方作为工程咨询公司提供技术支持和咨询服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：____________________

1.5工程投资：____________________

二、合同工期

2.1合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。

2.2乙方应按照合同工期完成桥梁的施工任务，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任，并支付乙方合理的延期费用。

三、工程款支付

3.1甲方应按以下进度支付工程款：

（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总额的____%作为预付款；

（2）工程进度达到设计要求，经甲方验收合格后，支付合同总额的____%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，支付合同总额的____%作为竣工款；

（4）工程保修期满后，支付合同总额的____%作为保修金。

3.2甲方支付工程款的方式为：银行转账。

四、第三方咨询职责

4.1第三方作为工程咨询公司，负责为乙方提供技术支持、项目管理咨询和风险评估等服务。

4.2第三方应确保乙方施工过程中的技术方案符合工程标准和设计要求。

4.3第三方应定期向乙方提供咨询报告，并对施工过程中出现的问题提出建议。

五、乙方权益保障

5.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并确保工程款的及时到位。

5.2乙方有权根据工程进度和实际情况，提出合理的变更申请，甲方应在乙方提出变更后____个工作日内给予答复。

5.3乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，如施工场地、水电供应等。

六、甲方违约及限制条款

6.1甲方如未按时支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付违约金，违约金为逾期款项的____%。

6.2甲方如因自身原因导致工程延期，应向乙方支付合理的延期费用，并承担因此产生的额外损失。

6.3甲方不得无理要求乙方进行工程变更，如因甲方原因导致变更，甲方应承担由此产生的所有费用。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

8.2本合同一式两份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

九、附件

1.桥梁施工图纸

2.桥梁施工组织设计

3.桥梁施工合同附件一：工程量清单

4.桥梁施工合同附件二：材料设备清单

5.桥梁施工合同附件三：工程进度计划

6.桥梁施工合同附件四：工程质量保证措施

7.桥梁施工合同附件五：工程验收报告