工程施工分包劳务约

工程施工分包劳务约合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2分包工程的范围与内容1.3分包合同的组成与生效条件第二章双方的权利与义务2.1分包商的权利与义务2.2总包商的权利与义务第三章工程质量与标准3.1工程质量要求3.2工程验收标准与程序第四章工程进度与工期4.1工程进度计划与安排4.2工期延误的处理第五章价格与支付5.1合同价格的确定5.2支付方式与时间第六章劳务与管理6.1劳务人员的要求与管理6.2现场管理与协调第七章安全与环保7.1安全生产要求7.2环保措施与责任第八章违约责任8.1分包商的违约责任8.2总包商的违约责任第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2仲裁或诉讼的地点与法院第十章合同的变更与终止10.1合同的变更程序与条件10.2合同的终止与解除第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密责任的履行与期限第十二章法律适用与争议解决12.1合同适用的法律12.2争议解决的方式与地点第十三章其他条款13.1合同的转让13.2不可抗力13.3附件与附录第十四章签署与生效14.1合同的签署14.2合同的生效与终止日期合同编号：工程施工分包劳务约第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同中的术语和定义，如工程、分包工程、甲方、乙方等，除非文中有其他说明，否则均按照本章节的定义与解释执行。1.2分包工程的范围与内容1.2.1乙方同意按照甲方的要求，完成甲方指定的工程施工分包劳务工作。1.2.2分包工程的具体范围和内容详见附件一。1.3分包合同的组成与生效条件1.3.1本合同由合同、附件一、附件二等组成。1.3.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第二章双方的权利与义务2.1分包商的权利与义务2.1.1乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成分包工程。2.1.2乙方应遵守甲方的现场管理制度，服从甲方的协调和管理工作。2.2总包商的权利与义务2.2.1甲方应按照合同约定支付乙方的工程款项。2.2.2甲方应提供乙方施工所需的工作场地、设施和材料，并保证其符合施工要求。第三章工程质量与标准3.1工程质量要求3.1.1乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，确保分包工程的质量。3.1.2乙方应遵守国家和行业的相关质量标准和规定。3.2工程验收标准与程序3.2.1工程验收应按照合同约定的验收标准进行。3.2.2乙方应在工程完成后向甲方提交验收申请，甲方应在约定的时间内组织验收。第四章工程进度与工期4.1工程进度计划与安排4.1.1乙方应制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。4.1.2乙方应按照审批后的进度计划进行施工，确保工程按期完成。4.2工期延误的处理4.2.1若乙方因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金。4.2.2若乙方因不可抗力原因导致工期延误，双方应协商解决。第五章价格与支付5.1合同价格的确定5.1.1乙方向甲方提交的工程报价表为本合同的定价依据。5.1.2甲方应在合同约定的时间内支付乙方的工程款项。5.2支付方式与时间5.2.1本合同的支付方式为银行转账，具体支付时间及金额详见附件二。第六章劳务与管理6.1劳务人员的要求与管理6.1.1乙方应按照甲方要求提供合格的劳务人员。6.1.2乙方应对劳务人员进行必要的培训和管理，确保其具备相应的技能和素质。6.2现场管理与协调6.2.1乙方应负责现场施工的管理和协调工作。6.2.2乙方应确保施工现场的安全、卫生和秩序。第七章安全与环保7.1安全生产要求7.1.1乙方应严格遵守国家和行业的安全生产规定，确保施工过程中的安全生产。7.1.2乙方应建立健全安全生产管理制度，并负责对施工现场的安全生产进行监管。7.2环保措施与责任7.2.1乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。7.2.2乙方应对因施工导致的环保问题承担相应的责任。第八章违约责任8.1分包商的违约责任8.1.1乙方未按合同约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件三。8.1.2乙方未按合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任。8.2总包商的违约责任8.2.1甲方未按合同约定支付乙方工程款项的，应向乙方支付滞纳金。8.2.2甲方未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼的地点与法院9.2.1双方同意将争议提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁。9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。第十章合同的变更与终止10.1合同的变更程序与条件10.1.1合同的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.1.2合同的变更不得违反法律法规和双方的权利义务。10.2合同的终止与解除10.2.1双方同意提前终止或解除合同时，应签订书面终止或解除协议。10.2.2合同终止或解除后，乙方应按照甲方要求完成剩余工作，并办理相关手续。第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.1.1保密信息是指合同履行过程中双方交换的商务、技术和其他敏感信息。11.1.2保密信息不包括公众已知的信息或双方书面同意公开的信息。11.2保密责任的履行与期限11.2.1双方应对保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。11.2.2保密期限自合同终止之日起计算，为期两年。第十二章其他条款12.1合同的转让12.1.1未经对方同意，任何一方不得将合同的全部或部分转让给第三方。12.1.2双方同意转让合同的，应签订书面转让协议，并报对方审批。12.2不可抗力12.2.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方应立即协商解决。12.2.2不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，具体定义见附件四。12.3附件与附录12.3.1本合同的附件包括附件一、附件二、附件三、附件四等，附件与合同具有同等法律效力。12.3.2附录是对合同的补充和说明，包括工程量清单、技术参数等。第十三章签署与生效13.1合同的签署13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.1.2双方代表兹证明，已充分了解合同的内容，并确认无误。13.2合同的生效与终止日期13.2.1本合同自签字盖章之日起生效。13.2.2本合同的有效期至分包工程完成并验收合格之日止。甲方（总包商）：______________________授权代表：（签字）日期：______________________乙方（分包商）：______________________授权代表：（签字）日期：______________________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方对乙方的监督和管理甲方有权对乙方在施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和管理。乙方应积极配合甲方的监督工作，接受甲方的指导和建议。2.甲方对工程变更的处理如遇工程变更，甲方有权根据实际情况对变更内容进行调整，并通知乙方。乙方应按照甲方的要求及时调整施工方案，确保工程顺利进行。3.甲方对工程进度的控制甲方有权根据工程实际情况对施工进度进行调整，并要求乙方按照新的进度计划执行。若乙方未能按约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。4.甲方对工程质量的控制甲方有权对工程质量进行监督和检验，确保工程质量符合合同约定。乙方应接受甲方的检验，对不合格的部分进行整改。5.甲方对安全生产的管理甲方有权对乙方的安全生产进行监督和管理，要求乙方遵守国家和行业的安全生产规定。乙方应严格按照甲方的要求进行施工，确保施工现场的安全生产。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方的施工质量保障乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。乙方应对施工过程中的质量问题负责，并及时整改。2.乙方的施工进度保障乙方应按照合同约定的工期完成工程。若乙方因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金。乙方应主动与甲方沟通，及时调整施工计划。3.乙方的劳务人员管理乙方应对提供的劳务人员进行严格的管理和培训，确保其具备相应的技能和素质。乙方应负责劳务人员的工资、福利和保险等相关事项。4.乙方的现场环境管理乙方应负责施工现场的环境管理，确保施工现场的安全、卫生和秩序。乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。5.乙方的保密义务乙方应对甲方的保密信息予以保密，不得向第三方披露。乙方应遵守甲方的保密规定，确保甲方的商业秘密不被泄露。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的监督职责第三方中介应负责对甲乙双方的施工过程进行监督，确保合同的履行。第三方中介有权对甲乙双方的施工质量、进度、安全等方面进行查验和评估。2.第三方中介的协调职责第三方中介应负责协调甲乙双方之间的关系，解决合同履行过程中的争议和问题。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的事务。3.第三方中介的结算职责第三方中介应负责对甲乙双方的工程款项进行结算。第三方中介应根据实际完成的工程量和工作进度，按照合同约定的支付方式和时间进行付款。4.第三方中介的服务费用第三方中介应向甲乙双方收取合理的服务费用。服务费用的计算和支付方式应在合同中明确约定。5.第三方中介的保密义务第三方中介应对甲乙双方的保密信息予以保密，不得向第三方披露。第三方中介应遵守甲乙双方的保密规定，确保甲乙双方的商业秘密不被泄露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程施工分包劳务合同2.附件二：工程量清单3.附件三：技术参数说明4.附件四：安全生产规定5.附件五：环保措施与责任6.附件六：保密协议7.附件七：进度计划与安排8.附件八：支付方式与时间9.附件九：劳务人员要求与管理10.附件十：现场管理与协调11.附件十一：安全生产管理制度12.附件十二：质量验收标准与程序13.附件十三：违约金计算方式14.附件十四：合同转让与解除协议二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成分包工程的，视为违约。2.乙方未按合同约定履行其他义务的，视为违约。3.甲方未按合同约定支付乙方工程款项的，视为违约。4.甲方未按合同约定提供施工条件的，视为违约。5.甲方未按合同约定履行监督和管理职责的，视为违约。6.乙方未按合同约定遵守安全生产规定，导致安全事故的，视为违约。7.乙方未按合同约定进行环保措施，导致环境污染的，视为违约。8.任何一方未经对方同意，擅自变更合同内容的，视为违约。9.任何一方未按合同约定履行保密义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.工程施工分包劳务合同：是指总包商与分包商之间就工程施工分包劳务所达成的协议。2.分包商：是指与总包商签订工程施工分包劳务合同，承担分包工程的单位或个人。3.总包商：是指承担工程总包责任，对工程的整体施工进行组织和管理的企业。4.工程量清单：是工程施工分包劳务合同中详细列明工程各项工作的数量和质量要求。5.安全生产规定：是指国家和行业制定的有关工程施工过程中安全生产的法律、法规和标准。6.环保措施与责任：是指工程施工过程中，为防止对环境造成污染和损害，采取的措施和应承担的责任。7.保密信息：是指合同履行过程中双方交换的商务、技术和其他敏感信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，采取措施加快进度。2.工程质量问题：立即整改，重新验收，确保符合合同要求。3.安全生产事故：加强安全管理，遵守安全生产规定，定期进行安全培训。4.环保问题：严格