防雷接地劳务分包施工合同

防雷接地劳务分包施工合同合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同标的1.4合同价款1.5合同生效、变更和解除1.6合同争议解决第二章施工范围与工程量2.1施工范围2.2工程量清单2.3施工图纸和技术要求2.4施工工艺和质量标准第三章施工组织与管理3.1承包人施工组织3.2承包人管理人员及技术人员的配备3.3发包人提供的施工条件3.4施工进度计划和验收3.5安全生产和环保措施第四章合同价款与支付4.1合同价款的确定4.2预付款4.3工程进度款4.4质量保证金4.5最终支付第五章工期与质量保证5.1合同工期5.2工程延期5.3工程质量保证5.4工程保修第六章违约责任6.1违约行为6.2违约责任6.3违约赔偿第七章合同的转让和终止7.1合同转让7.2合同终止第八章争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼或仲裁地点8.3诉讼或仲裁适用法律第九章合同的签订、生效、修改和解除9.1合同签订9.2合同生效9.3合同修改9.4合同解除第十章附则10.1名词解释10.2合同附件10.3合同的修订和补充10.4合同解除后的处理第十一章合同争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼或仲裁地点11.3诉讼或仲裁适用法律第十二章合同的签订、生效、修改和解除12.1合同签订12.2合同生效12.3合同修改12.4合同解除第十三章附则13.1名词解释13.2合同附件13.3合同的修订和补充13.4合同解除后的处理第十四章合同双方签字盖章14.1承包人签字盖章14.2发包人签字盖章14.3见证人签字盖章合同编号_________第一章总则1.1合同当事人1.1.1承包人全称：_________1.1.2发包人全称：_________1.2合同签订依据1.2.1法律法规1.2.2招标文件1.2.3双方协商一致的其他条款1.3合同标的1.3.1工程名称：_________1.3.2工程地点：_________1.3.3工程内容：防雷接地劳务分包施工1.4合同价款1.4.1合同总价：_________元（大写：_________元整）1.4.2支付方式：按照本合同约定的付款条款执行1.5合同生效、变更和解除1.5.1合同自双方签字盖章之日起生效1.5.2合同的变更需双方协商一致，并以书面形式确认1.5.3合同解除需依法进行，并经双方协商一致1.6合同争议解决1.6.1双方应通过友好协商解决合同争议1.6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第二章施工范围与工程量2.1施工范围2.1.1承包人负责防雷接地劳务分包施工的全部工作2.1.2承包人应按照发包人提供的施工图纸和技术要求进行施工2.2工程量清单2.2.1工程量清单详见附件一2.3施工图纸和技术要求2.3.1施工图纸和技术要求由发包人提供，并确保其准确、完整2.3.2承包人应严格按照施工图纸和技术要求进行施工2.4施工工艺和质量标准2.4.1承包人应按照本合同约定的施工工艺进行施工2.4.2工程质量应符合国家及行业相关质量标准第三章施工组织与管理3.1承包人施工组织3.1.1承包人应建立健全施工组织机构，确保工程顺利实施3.2承包人管理人员及技术人员的配备3.2.1承包人应配备具备相应资格的管理人员及技术人员3.2.2承包人应确保管理人员及技术人员到岗到位，履行职责3.3发包人提供的施工条件3.3.1发包人应提供施工所需的现场条件，包括但不限于场地、道路、水电等3.3.2发包人应确保施工场地的安全和畅通3.4施工进度计划和验收3.4.1承包人应按照合同约定的工期制定施工进度计划3.4.2工程验收按照合同约定的验收标准进行3.5安全生产和环保措施3.5.1承包人应严格按照国家及行业的安全生产和环保规定进行施工3.5.2承包人应建立健全安全生产和环保管理制度，确保施工现场的安全和环保第四章合同价款与支付4.1合同价款的确定4.1.1合同总价根据工程量清单、施工图纸和技术要求等确定4.1.2合同总价为本合同约定的金额4.2预付款4.2.1发包人应在合同签订后七个工作日内支付预付款4.2.2预付款支付金额为合同总价的30%4.3工程进度款4.3.1承包人应按照施工进度计划向发包人提交工程进度款申请4.3.2发包人应在收到申请后七个工作日内进行核实并支付进度款4.4质量保证金4.4.1承包人应按照合同约定的质量保证金比例向发包人支付质量保证金4.4.2质量保证金在工程验收合格后无息退还4.5最终支付4.5.1工程验收合格后，发包人应支付合同总价扣除预付款、进度款和质量保证金后的尾款4.5.2尾款支付后，本合同即告终止第五章工期与质量保证5.1合同工期5.1.1合同工期为本合同约定的工期5.1.2工期延误按照本合同约定的工期第八章争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同争议8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2诉讼或仲裁地点8.2.1诉讼或仲裁地点为合同签订地8.3诉讼或仲裁适用法律8.3.1诉讼或仲裁适用中华人民共和国法律第九章合同的签订、生效、修改和解除9.1合同签订9.1.1合同自双方签字盖章之日起生效9.1.2双方代表已在本合同上签字，并加盖公章9.2合同生效9.2.1本合同自签字盖章之日起生效9.2.2双方应按照合同约定履行各自的权利和义务9.3合同修改9.3.1合同的修改需双方协商一致，并以书面形式确认9.3.2修改后的合同附件为本合同的有效组成部分9.4合同解除9.4.1合同解除需依法进行，并经双方协商一致9.4.2合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜第十章附则10.1名词解释10.1.1本合同所称“承包人”是指_________10.1.2本合同所称“发包人”是指_________10.2合同附件10.2.1附件一：工程量清单10.2.2附件二：施工图纸和技术要求10.2.3附件三：施工组织设计10.3合同的修订和补充10.3.1本合同的修订和补充应以书面形式进行，并由双方签字盖章10.3.2修订和补充的内容为本合同的有效组成部分10.4合同解除后的处理10.4.1合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜10.4.2合同解除不影响双方在本合同项下已产生的权利和义务第十一章合同双方签字盖章11.1承包人签字盖章11.1.1承包人代表签字：_________11.1.2承包人盖章：_________11.2发包人签字盖章11.2.1发包人代表签字：_________11.2.2发包人盖章：_________11.3见证人签字盖章11.3.1见证人签字：_________11.3.2见证人盖章：_________多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明11.4甲方管理费11.4.1甲方应按照实际发生的管理费用向乙方支付管理费11.4.2管理费用包括但不限于人员工资、办公费用、差旅费用等11.4.3管理费用的支付方式、标准和计算方法在本合同附件一中详细规定11.5甲方提供的设计变更11.5.1甲方根据工程需要，可能对设计进行变更11.5.2甲方应提前通知乙方，并提供变更后的设计图纸和技术要求11.5.3乙方应按照变更后的设计图纸和技术要求进行施工11.6甲方对工程的质量监督11.6.1甲方有权对施工过程进行质量监督11.6.2甲方有权要求乙方对施工质量进行自检和整改11.6.3甲方对工程质量的监督不应影响乙方的正常施工进度附件二：乙方为主导时的附加条款及说明12.1乙方人员管理12.1.1乙方应严格按照国家及行业的安全生产规定进行施工12.1.2乙方应配备足够的管理和技术人员，确保工程顺利进行12.1.3乙方应负责施工现场的安全防护和环保措施12.2乙方施工材料和设备12.2.1乙方应按照施工图纸和技术要求采购施工材料和设备12.2.2乙方应对施工材料和设备进行质量检验，确保其符合合同要求12.2.3乙方应负责施工材料和设备的运输和存储12.3乙方施工进度和质量12.3.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务12.3.2乙方应保证施工质量，符合国家及行业的质量标准12.3.3乙方应按照合同约定的质量保证金比例向甲方支付质量保证金附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明13.1第三方中介的职责13.1.1第三方中介应公正、中立地协调甲乙双方的合同履行13.1.2第三方中介应监督甲乙双方按照合同约定履行各自的权利和义务13.1.3第三方中介应协助甲乙双方解决合同履行过程中的争议和问题13.2第三方中介的费用13.2.1第三方中介的费用由甲乙双方共同承担13.2.2第三方中介费用的支付方式、标准和计算方法在本合同附件三中详细规定13.2.3第三方中介费用的支付不影响甲乙双方对本合同项下已产生的权利和义务的履行13.3第三方中介的解除13.3.1甲乙双方或一方有权解除第三方中介的合同13.3.2解除第三方中介合同需提前通知对方，并说明理由13.3.3解除第三方中介合同后，甲乙双方应按照本合同约定继续履行各自的义务附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸和技术要求3.附件三：施工组织设计4.附件四：管理费用支付规定5.附件五：设计变更通知6.附件六：质量监督与整改要求7.附件七：施工材料和设备质量检验规定8.附件八：施工进度和质量保证规定9.附件九：第三方中介费用支付规定10.附件十：第三方中介职责与解除规定二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或质量保证金2.甲方未提供施工所需的现场条件或影响施工场地的安全和畅通3.甲方未按约定时间提供设计图纸和技术要求，导致乙方施工延误4.乙方未按约定时间完成施工任务或工程质量不符合标准5.乙方未按约定支付管理费用、质量保证金或第三方中介费用6.第三方中介未公正、中立地协调甲乙双方，导致合同履行出现问题7.第三方中介未履行监督职责，导致甲乙双方未能按照合同约定履行义务三、法律名词及解释：1.违约行为：指合同当事人违反合同约定的义务或条款的行为2.工期延误：指乙方未按照合同约定的时间完成施工任务的情况3.工程质量：指工程满足国家及行业相关质量标准的情况4.管理费用：指乙方在施工过程中发生的管理成本5.设计变更：指甲方根据工程需要对原设计进行修改的行为6.第三方中介：指在中介合同中，承担协调、监督甲乙双方履行合同义务的第三方机构四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付款项：乙方应及时与甲方沟通，催促其支付款项，必要时可依法采取措施2.甲方未提供施工所需条件：乙方应与甲方协商，要求其履行合同约定，确保施工顺利进行3.设计图纸和技术要求提供延误：乙方应与甲方沟通，要求其按时提供设计图纸和技术要求，必要时可协商延长工期4.工程