装修工程分包协议范本模板

装修工程分包协议范本模板合同目录第一章总则1.1本合同的签订依据1.2合同的定义与解释1.3分包工程的范围与内容第二章双方权益与义务2.1分包商的权益与义务2.2承包商的权益与义务2.3合同的变更与解除第三章工程质量与标准3.1工程质量的要求与标准3.2分包商的施工工艺与技术3.3工程验收与质量保证第四章工程进度与工期4.1工程进度的计划与安排4.2工期延误的处理4.3提前完成工程的奖励与处罚第五章工程款项与支付5.1工程款项的计算与支付方式5.2工程进度款的支付5.3工程尾款的支付条件与时间第六章材料与设备6.1分包商提供的材料与设备6.2承包商提供的材料与设备6.3材料的质量与验收第七章安全与环保7.1施工安全的要求与标准7.2分包商的安全责任与措施7.3环保要求与措施第八章违约责任与赔偿8.1分包商的违约行为与责任8.2承包商的违约行为与责任8.3合同纠纷的解决方式第九章争议解决9.1合同争议的解决方式9.2仲裁的程序与规则9.3诉讼的管辖法院第十章合同的生效与终止10.1合同的生效条件10.2合同的终止条件10.3合同终止后的处理事项第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密责任的履行11.3保密条款的效力与期限第十二章通知与送达12.1合同双方的通知方式与程序12.2通知的生效与送达时间12.3合同双方的联系人与联系方式第十三章其他约定13.1合同的翻译与解释13.2合同的附件与补充协议13.3合同的继承与转让第十四章附则14.1合同的适用法律与法规14.2合同的签订日期与地点14.3合同的完整性与不可分割性合同编号：RM0012023第一章总则1.1本合同的签订依据1.1.1本合同是根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由双方协商一致签订的。1.1.2本合同的签订，是为了明确双方在分包工程中的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度等方面的顺利实施。1.2合同的定义与解释1.2.1本合同所述词语的含义如下：1.2.1.1"分包商"指__________（分包商全称）；1.2.1.2"承包商"指__________（承包商全称）；1.2.1.3"分包工程"指合同中约定的由分包商负责施工的工程部分；1.2.1.4"工程"指承包商承包的整个工程项目。1.3分包工程的范围与内容1.3.1分包商应按照合同约定，完成分包工程的设计、采购、施工、验收等全部工作；1.3.2分包商应按照承包商的要求，提供与分包工程相关的施工图纸、技术资料等。第二章双方权益与义务2.1分包商的权益与义务2.1.1分包商有权按照合同约定获得工程款项；2.1.2分包商应按照合同约定履行施工义务，保证工程质量、安全、进度等方面的要求；2.1.3分包商应接受承包商的监督、检查和管理。2.2承包商的权益与义务2.2.1承包商应按照合同约定支付工程款项；2.2.2承包商应提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料，并保证其真实、准确、完整；2.2.3承包商应对分包商进行必要的培训和指导。2.3合同的变更与解除2.3.1合同的变更或解除应由双方协商一致，并签订书面协议；2.3.2合同的变更或解除不得影响分包商按照合同约定已经完成的工作的权益。第三章工程质量与标准3.1工程质量的要求与标准3.1.1分包商应按照国家和行业的相关标准、规范和承包商的要求进行施工；3.1.2分包商应保证分包工程的质量，确保分包工程满足设计文件和合同约定的要求。3.2分包商的施工工艺与技术3.2.1分包商应具备完成分包工程所需的施工工艺和技术；3.2.2分包商应根据工程的特点和施工条件，制定合理的施工组织设计和施工方案。3.3工程验收与质量保证3.3.1分包工程完成后，分包商应按照承包商的要求进行自检、互检和验收；3.3.2分包商应承担分包工程质量保证期的责任，确保分包工程在质量保证期内无质量问题。第四章工程进度与工期4.1工程进度的计划与安排4.1.1分包商应根据承包商提供的工程进度计划，制定分包工程的施工进度计划；4.1.2分包商应按照施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。4.2工期延误的处理4.2.1分包商应承担因自身原因导致的工期延误的责任；4.2.2因不可抗力等特殊情况导致工期延误的，双方应协商解决。4.3提前完成工程的奖励与处罚4.3.1分包商提前完成工程的，承包商应按照合同约定给予奖励；4.3.2分包商未按期完成工程的，承包商有权按照合同约定追究分包商的责任。第八章违约责任与赔偿8.1分包商的违约行为与责任8.1.1分包商未按照合同约定履行施工义务的，应承担违约责任，向承包商支付违约金，并赔偿因此给承包商造成的损失；8.1.2分包商未按照合同约定导致工程质量不符合要求的，应承担返工、维修等费用，并赔偿因此给承包商造成的损失。8.2承包商的违约行为与责任8.2.1承包商未按照合同约定支付工程款项的，应承担违约责任，向分包商支付违约金，并赔偿因此给分包商造成的损失；8.2.2承包商未按照合同约定提供施工条件、施工图纸等相关资料的，应承担相应的违约责任。8.3合同纠纷的解决方式8.3.1双方因履行合同发生的纠纷，应通过友好协商解决；8.3.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章争议解决9.1合同争议的解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决合同争议；9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.2仲裁的程序与规则9.2.1仲裁申请应按照仲裁委员会的规定提交；9.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼的管辖法院9.3.1任何一方提起诉讼的，合同签订地人民法院有管辖权；9.3.2双方同意接受合同签订地人民法院的管辖。第十章合同的生效与终止10.1合同的生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效；10.1.2本合同的生效，以双方履行完毕合同约定的义务为条件。10.2合同的终止条件10.2.1合同约定的工程全部完成，并通过验收；10.2.2合同约定的付款义务全部履行完毕。10.3合同终止后的处理事项10.3.1合同终止后，分包商应按照承包商的要求做好工程的保修工作；10.3.2合同终止后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.1.1保密信息是指合同履行过程中双方交换的图纸、技术资料、商业秘密等；11.1.2保密信息不包括公众可以轻易获得的信息。11.2保密责任的履行11.2.1双方对保密信息承担保密责任；11.2.2双方不得将保密信息泄露给第三方。11.3保密条款的效力与期限11.3.1保密条款在本合同终止后继续有效；11.3.2保密条款的效力期限为____年，自本合同终止之日起计算。第十二章通知与送达12.1合同双方的通知方式与程序12.1.1双方通过书面形式进行通知；12.1.2通知应当送达对方指定的联系地址和联系方式。12.2通知的生效与送达时间12.2.1通知自送达对方时生效；12.2.2通知的送达时间以回执为准。12.3合同双方的联系人与联系方式12.3.1承包商的联系人为__________（姓名），联系方式为__________（电话/邮箱）；12.3.2分包商的联系人为__________（姓名），联系方式为__________（电话/邮箱）。第十三章其他约定13.1合同的翻译与解释13.1.2如对合同的解释发生争议，以中文版本为准。13.2合同的附件与补充协议13.2.1附件为本合同不可分割的一部分，与具有同等效力；13.2.2补充协议应由双方签订，并明确约定补充协议的内容。13.3合同的继承与转让13.3.1本合同的权利义务不可继承；13.3.2本合同的权利义务不可多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量符合合同约定。1.2甲方应提供必要的施工图纸和技术资料，以保证乙方的施工进度和质量。1.3甲方应按照合同约定及时支付工程款项，否则乙方有权暂停施工。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方应按照合同约定完成施工，并保证工程质量符合设计文件和合同要求。2.2乙方应自行承担因施工原因导致的工期延误的责任。2.3乙方应在合同约定的质量保证期内，对分包工程的质量问题负责维修和返工。附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定3.1第三方中介应公正、公平地履行调解和协调的职责，维护双方的合法权益。3.2第三方中介的调解结果必须是双方自愿接受的，否则任何一方均有权向法院提起诉讼。3.3第三方中介的费用应由双方协商承担，并在合同中明确约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和技术要求3.工程量清单4.材料和设备规格书5.施工合同的补充协议6.分包工程的详细施工计划7.工程质量保证书8.安全施工措施方案9.环保措施方案10.工程验收标准和方法11.保密协议12.第三方中介的调解协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，视为违约。3.双方未履行合同约定的保密义务，视为违约。4.第三方中介未公正公平地履行调解和协调职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：指双方签订的具有法律效力的协议。2.分包商：指承担分包工程的施工单位。3.承包商：指承担整个工程项目的施工单位。4.工程：指承包商承包的整个工程项目。5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。6.质量保证期：指分包商对分包工程质量承担保证的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应协商调整施工计划，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：及时进行质量整改，必要时聘请第三方检测机构