版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度施工合同合同违约责任补充协议本合同目录一览1.协议概述1.1协议签订背景1.2协议目的1.3协议适用范围2.违约责任定义2.1违约行为的种类2.2违约责任的计算方法2.3违约金的支付3.违约责任的具体条款3.1工程进度延误3.2质量问题3.3安全事故3.4不可抗力事件4.违约责任的承担4.1违约方责任4.2受害方权利4.3违约责任的免除5.违约责任的争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决程序5.3争议解决机构6.违约责任的法律适用6.1适用法律6.2法律变更的影响7.违约责任的变更与解除7.1变更条件7.2解除条件7.3变更与解除的程序8.违约责任的执行8.1执行方式8.2执行期限8.3执行监督9.违约责任的记录与报告9.1记录要求9.2报告内容9.3报告期限10.违约责任的监督与检查10.1监督机构10.2检查内容10.3检查程序11.违约责任的赔偿11.1赔偿范围11.2赔偿方式11.3赔偿期限12.违约责任的合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.违约责任的其他规定13.1违约责任的优先级13.2违约责任的保密13.3违约责任的解释14.协议的生效、终止及附件第一部分:合同如下:1.协议概述1.1协议签订背景本协议签订于2024年,鉴于甲乙双方在2024年度施工合同中的合作,为明确违约责任,保障双方合法权益,经双方协商一致,特订立本补充协议。1.2协议目的本协议旨在明确甲乙双方在施工过程中的违约责任,规范违约行为,保障合同履行,维护双方的合法权益。1.3协议适用范围本协议适用于2024年度施工合同中涉及的工程内容及双方约定的其他事项。2.违约责任定义2.1违约行为的种类(1)工程进度延误;(2)工程质量不合格;(3)安全事故发生;(4)违反合同约定的其他行为。2.2违约责任的计算方法违约责任的计算方法如下:(1)工程进度延误:按延误的天数计算,每日违约金为合同总价款的千分之一;(2)工程质量不合格:按不合格工程部分的价值计算,每日违约金为不合格工程部分价值的千分之一;(3)安全事故发生:按事故等级及损失情况计算,具体赔偿标准参照国家相关法律法规及行业标准;(4)违反合同约定的其他行为:按双方协商确定的赔偿标准计算。2.3违约金的支付违约金应在违约行为发生之日起三个工作日内支付,逾期支付的,应按日支付违约金总额的千分之五。3.违约责任的具体条款3.1工程进度延误(1)因甲方原因导致工程进度延误,甲方应承担违约责任;(2)因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担违约责任;(3)因不可抗力导致工程进度延误,双方互不承担违约责任。3.2质量问题(1)因甲方原因导致工程质量不合格,甲方应承担违约责任;(2)因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担违约责任;(3)因设计变更、材料供应等原因导致工程质量不合格,双方协商解决。3.3安全事故(1)因甲方原因导致安全事故,甲方应承担违约责任;(2)因乙方原因导致安全事故,乙方应承担违约责任;(3)因不可抗力导致安全事故,双方互不承担违约责任。3.4不可抗力事件(1)不可抗力事件包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等;(2)发生不可抗力事件,双方应立即通知对方,并采取措施减轻损失;(3)因不可抗力事件导致工程进度延误,双方互不承担违约责任。4.违约责任的承担4.1违约方责任违约方应按照本协议的约定承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。4.2受害方权利受害方有权要求违约方承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.3违约责任的免除(1)因不可抗力事件导致违约;(2)因受害方原因导致违约;(3)因双方协商一致免除违约责任。5.违约责任的争议解决5.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼。5.2争议解决程序争议解决程序如下:(1)双方在收到争议通知之日起三十日内协商解决;(2)协商不成的,任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。5.3争议解决机构争议解决机构为合同履行地人民法院。6.违约责任的法律适用本协议适用中华人民共和国法律。8.违约责任的执行8.1执行方式(1)违约方应按照协议约定的金额和时间支付违约金;(2)违约方应按照协议约定的方式赔偿受害方损失;(3)违约方应承担因违约行为引起的其他费用和责任。8.2执行期限违约责任的执行期限为违约行为发生之日起至违约责任履行完毕之日止。8.3执行监督(1)双方应相互监督违约责任的执行情况;(2)任何一方发现违约方未按约定履行违约责任时,有权要求违约方立即履行;(3)违约方未按约定履行违约责任,受害方有权采取法律手段追究违约方责任。9.违约责任的记录与报告9.1记录要求(1)违约行为发生的时间、地点、原因;(2)违约责任的认定;(3)违约金的支付情况;(4)受害方的损失情况。9.2报告内容(1)违约行为的发生情况;(2)违约责任的认定及处理结果;(3)受害方的损失及赔偿情况;(4)违约责任执行过程中发现的问题及改进措施。9.3报告期限违约责任的报告应在违约行为发生之日起十个工作日内提交给对方。10.违约责任的监督与检查10.1监督机构违约责任的监督机构为双方指定的专门人员或机构。10.2检查内容检查内容包括但不限于:(1)违约责任的认定是否准确;(2)违约金的支付是否符合约定;(3)受害方的损失赔偿是否到位;(4)违约责任执行过程中的问题及改进措施。10.3检查程序检查程序如下:(1)监督机构定期或不定期对违约责任执行情况进行检查;(2)检查发现的问题应立即通知双方,并要求违约方采取措施整改;(3)整改情况应定期报告给双方。11.违约责任的赔偿11.1赔偿范围赔偿范围包括:(1)受害方因违约行为遭受的直接经济损失;(2)受害方因违约行为遭受的间接经济损失;(3)因违约行为导致的其他损失。11.2赔偿方式赔偿方式包括:(1)违约金;(2)赔偿金;(3)其他补救措施。11.3赔偿期限赔偿期限为违约行为发生之日起六十日内。12.违约责任的合同解除12.1解除条件(1)双方协商一致;(2)因不可抗力导致本协议无法履行;(3)违约方连续两次未履行违约责任。12.2解除程序解除程序如下:(1)提出解除协议的一方应提前三十日书面通知对方;(2)双方应在收到解除通知之日起十五日内办理相关手续。12.3解除后果解除协议后,双方应按照本协议的约定处理已发生的违约责任,并终止合同关系。13.违约责任的其他规定13.1违约责任的优先级违约责任的优先级为:(1)违约金;(2)赔偿金;(3)其他补救措施。13.2违约责任的保密双方对本协议中的违约责任信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.3违约责任的解释本协议中对违约责任的解释以本协议的条款为准,如有歧义,由双方协商解决。14.协议的生效、终止及附件14.1生效本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2终止本协议的终止应按照本协议的约定进行。14.3附件本协议的附件与本协议具有同等法律效力。14.4修改本协议的修改需经双方协商一致,并以书面形式进行。14.5通知本协议项下的通知应以书面形式发送至双方约定的地址,自发送之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方的概念本合同中所述的第三方,是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、仲裁等服务的独立第三方机构或个人。15.2第三方介入的范围(1)工程监理:负责监督工程进度、质量、安全等;(2)造价咨询:提供工程造价估算、审计等服务;(3)法律咨询:提供法律意见、纠纷调解等服务;(4)其他经甲乙双方同意的第三方服务。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的提出甲乙双方在合同履行过程中,如需第三方介入,应书面提出,并说明介入的具体需求和理由。16.2第三方的选择第三方由甲乙双方共同协商确定,或由其中一方推荐,经另一方同意后确定。16.3第三方介入的协议甲乙双方与第三方应签订相应的服务协议,明确双方的权利、义务和责任。17.甲乙双方的权利与义务17.1甲方的权利与义务(1)甲方有权要求第三方提供专业、公正的服务;(2)甲方应向第三方支付相应的服务费用;(3)甲方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。17.2乙方的权利与义务(1)乙方有权要求第三方提供专业、公正的服务;(2)乙方应向第三方支付相应的服务费用;(3)乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件。18.第三方的责任限额18.1责任限额的定义本合同中所述的责任限额,是指第三方因自身原因导致合同履行出现问题时,应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额的确定责任限额的确定依据如下:(1)第三方服务协议中的约定;(2)行业标准;(3)合同履行过程中的实际情况。18.3责任限额的适用(1)第三方提供的服务存在重大失误;(2)第三方提供的服务导致合同履行受阻;(3)其他应由第三方承担的责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分第三方与其他各方的责任划分如下:(1)第三方因自身原因导致合同履行出现问题,由第三方承担责任;(2)甲乙双方因自身原因导致合同履行出现问题,由各自承担责任;(3)因不可抗力导致合同履行出现问题,甲乙双方互不承担责任。19.2保密义务第三方及其他各方对本合同及其履行过程中的保密信息负有保密义务,未经授权不得向任何第三方泄露。19.3知识产权第三方提供的服务成果中涉及到的知识产权,归第三方所有,甲乙双方有权在合同约定范围内使用。20.第三方的变更与解除20.1变更第三方介入的变更需经甲乙双方同意,并签订相应的变更协议。20.2解除第三方介入的解除需经甲乙双方及第三方协商一致,并签订相应的解除协议。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入的争议解决方式同本合同约定的争议解决方式。21.2争议解决程序第三方介入的争议解决程序同本合同约定的争议解决程序。21.3争议解决机构第三方介入的争议解决机构同本合同约定的争议解决机构。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《2024年度施工合同》详细要求:合同、附件、合同变更记录等。附件说明:本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、材料清单、验收报告等。2.《第三方服务协议》详细要求:协议双方的基本信息、服务内容、服务期限、费用、责任、争议解决等。附件说明:第三方服务协议应详细列明第三方的服务内容、质量标准、费用支付方式、违约责任等。3.《工程进度表》详细要求:工程各阶段的起止时间、预计完成时间、实际完成时间等。4.《工程质量检验报告》详细要求:工程质量检验结果、检验方法、检验标准等。附件说明:质量检验报告应详细记录工程各阶段的质量检验情况,包括检验结果、存在问题及整改措施。5.《安全事故报告》详细要求:事故发生的时间、地点、原因、人员伤亡、财产损失等。附件说明:安全事故报告应详细记录事故发生经过、原因分析、责任认定及整改措施。6.《工程造价估算书》详细要求:工程量清单、分部分项工程单价、总价、预算编制依据等。7.《工程验收报告》详细要求:验收时间、验收内容、验收结果、验收人员等。附件说明:验收报告应详细记录工程验收情况,包括验收合格、不合格项及整改措施。8.《违约责任记录》详细要求:违约行为、违约责任认定、违约金支付情况等。附件说明:违约责任记录应详细记录违约行为及处理结果,以供第三方和甲乙双方监督。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工程进度延误:如甲方或乙方未按约定时间完成工程;质量问题:如工程存在质量问题,影响正常使用;安全事故:如发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失;违反合同约定:如甲方或乙方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:工程进度延误:按延误天数计算违约金;质量问题:按不合格工程部分的价值计算赔偿金;安全事故:按事故等级及损失情况计算赔偿金;违反合同约定:按双方协商确定的赔偿标准计算。3.示例说明:甲方未能按合同约定时间完成工程,导致工程进度延误10天,应支付违约金10000元;乙方提供的材料存在质量问题,导致工程部分结构损坏,乙方应赔偿损失50000元;发生安全事故,造成1人死亡,2人受伤,乙方应赔偿100万元;甲方未按合同约定支付工程进度款,乙方有权要求甲方支付违约金及逾期利息。全文完。2024年度施工合同合同违约责任补充协议2本合同目录一览1.协议签订依据及适用范围2.违约责任的定义及分类3.违约责任的承担方式4.违约金的计算方法及支付方式5.违约责任的具体条款6.违约责任的免责条件7.违约责任的争议解决方式8.违约责任的执行与监督9.违约责任的期限与时效10.违约责任的变更与解除11.违约责任的补充条款12.违约责任的适用法律及管辖法院13.违约责任的解释与说明14.违约责任的其他相关事项第一部分:合同如下:1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定,适用于2024年度施工合同,双方在履行施工合同过程中发生的违约行为。1.2本协议是2024年度施工合同的补充协议,与施工合同具有同等法律效力。2.1违约责任是指合同当事人一方在合同履行过程中,未按照合同约定履行其义务,给对方造成损失或者损害,应当承担的法律责任。2.2违约责任分为违约金责任和赔偿损失责任。3.1违约责任的承担方式包括支付违约金和赔偿损失。3.2违约金的具体数额和赔偿损失的计算方法在合同附件中详细列明。4.1违约金的计算方法按照合同附件中的规定执行,计算公式为:违约金=违约金额×违约金比例。4.2违约金的支付方式为一次性支付,支付时间为违约行为发生后十个工作日内。5.1违约责任的具体条款包括:5.1.1乙方未按合同约定时间完成工程进度,每延迟一日,应向甲方支付违约金;5.1.2乙方施工质量不符合合同约定,甲方有权要求乙方进行整改,整改期间乙方应承担违约责任;5.1.3甲方未按时支付工程款,每延迟一日,应向乙方支付违约金;5.1.4双方因不可抗力导致合同无法履行,不承担违约责任。6.1违约责任的免责条件包括:6.1.1因不可抗力导致违约,当事人应证明其无法预见、无法避免和无法克服的情况;6.1.2因国家政策调整导致合同无法履行,当事人应提供相关证明材料;6.1.3因合同当事人以外的第三方的行为导致违约,当事人应证明第三方的行为是导致违约的直接原因。7.1违约责任的争议解决方式为:7.1.1双方应友好协商解决争议;7.1.2若协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.1违约责任的执行与监督由合同双方共同负责,甲方设立专门机构负责监督违约责任的执行,乙方应积极配合。8.2违约责任执行过程中,如发生争议,双方应立即停止执行,并协商解决;协商不成的,可按照第七条规定的争议解决方式进行。9.1违约责任的期限与时效:9.1.1违约责任的期限自违约行为发生之日起计算;9.1.2违约责任的时效为违约行为发生后两年内,超过时效的违约责任不再追究。10.1违约责任的变更与解除:10.1.1合同双方协商一致,可以变更违约责任的具体内容;10.1.2合同一方单方面解除违约责任,需书面通知另一方,并说明理由;10.1.3合同解除后,已发生的违约责任仍需按照原约定执行。11.1违约责任的补充条款:11.1.1本协议未尽事宜,双方可另行协商补充;11.1.2补充条款与本协议具有同等法律效力。12.1违约责任的适用法律及管辖法院:12.1.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律;12.1.2合同争议的解决,由合同签订地人民法院管辖。13.1违约责任的解释与说明:13.1.1本协议的解释权归合同双方共同享有;13.1.2本协议的任何解释不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。14.1违约责任的其他相关事项:14.1.1本协议自双方签字(或盖章)之日起生效;14.1.2本协议一式两份,双方各执一份;14.1.3本协议未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方的定义与范围15.1.1本协议所称第三方,是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中提供专业服务、咨询、担保、监管等服务的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2.1专业技术顾问;15.1.2.2工程监理公司;15.1.2.3金融机构;15.1.2.4法务顾问;15.1.2.5仲裁机构;15.1.2.6其他经甲乙双方同意的第三方。15.2第三方的责任与权利15.2.1第三方根据甲乙双方的要求提供相关服务,享有相应的权利,包括但不限于:15.2.1.1收取合理的服务费用;15.2.1.2享有合同中约定的保密权利;15.2.1.3对甲乙双方提供的服务提出意见和建议。15.2.2.1按照合同约定提供专业、独立、客观的服务;15.2.2.2对其提供的服务结果承担相应的法律责任;15.2.2.3不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私。15.3第三方介入的程序与条件15.3.1甲乙双方在合同履行过程中,如需第三方介入,应提前向对方书面通知,并说明介入的原因和目的。15.3.2.1第三方具有相应的资质和经验;15.3.2.2第三方同意按照甲乙双方的要求提供服务;15.3.2.3第三方服务的内容和方式符合法律法规和行业规范。15.4第三方责任限额15.4.1第三方在履行服务过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。15.4.2第三方责任限额的计算方法如下:15.4.2.1以合同总价的一定比例作为责任限额;15.4.2.2以第三方服务费用的一定倍数作为责任限额;15.4.2.3双方协商确定的其他责任限额。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方、乙方之间的关系为服务合同关系,第三方对甲方、乙方的直接责任仅限于其服务范围。15.5.2第三方在履行服务过程中,如因第三方自身原因导致甲方、乙方遭受损失,甲方、乙方有权要求第三方承担相应的法律责任。15.5.3第三方在履行服务过程中,如因甲方、乙方的原因导致第三方遭受损失,甲方、乙方应承担相应的赔偿责任。15.5.4第三方与其他各方之间的责任划分,按照合同约定和相关法律法规执行。15.6第三方介入的变更与解除15.6.1如有需要,甲乙双方可协商变更或解除第三方介入协议,但应提前书面通知第三方。15.6.2变更或解除第三方介入协议后,原协议的约定终止,双方应重新签订新的协议。15.7本条款的适用范围15.7.2本条款不影响甲乙双方根据合同约定直接承担的合同责任和义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同主要条款详细说明要求:详细列出合同的主要条款,包括但不限于施工范围、工期、质量标准、费用结算等,并对每一条款进行具体解释。说明:附件一作为
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 备考会计基础秀课件推
- 养老院老人康复理疗师职业发展规划制度
- 增收节支课件
- 2024年挖掘机租赁合同范本(含应急维修服务)3篇
- 2024年度生态园林树木补种与养护管理合同3篇
- 大年夜学期末财务学课件期末温习资料试卷
- 《肝癌与其他》课件
- 2024年版:工程机械短期租赁协议
- 《在大多数广告中》课件
- 2025年四川货运从业考试试题及答案详解
- 小学生相声剧本(10篇)
- 2023-2024学年山东省胶州市初中语文九年级上册期末自测测试题
- 人力资源专员招聘笔试题
- LY/T 1646-2005森林采伐作业规程
- GB/T 7714-2015信息与文献参考文献著录规则
- GB/T 7531-2008有机化工产品灼烧残渣的测定
- GB/T 19963.1-2021风电场接入电力系统技术规定第1部分:陆上风电
- GB/T 13586-2006铝及铝合金废料
- 二年级上册数学试题-应用题复习6-人教新课标(2014秋)(无答案)
- 丽声北极星分级绘本第一级上Tiger-Is-Coming课件
- 2023年哈工大模电大作业
评论
0/150
提交评论