2024年标准分包工程协议范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准分包工程协议范本版B版本合同目录一览1.一般声明和定义1.1协议的构成1.2定义与解释1.3排除事项2.分包工程的范围和规格2.1工程描述2.2分包工程的界限2.3技术规范和图纸3.分包工程的进度计划3.1施工时间表3.2关键路径里程碑3.3进度变更程序4.分包工程的价款4.1合同价格4.2价格调整条件4.3付款程序和条件5.分包工程的质量控制5.1质量标准和要求5.2质量保证措施5.3缺陷责任与保修6.分包工程的安全和环境保护6.1安全规定6.2环境保护措施6.3安全事故处理程序7.分包工程的变更管理7.1变更请求的提出7.2变更的审批程序7.3变更的合同价款调整8.分包工程的违约责任8.1违约行为8.2违约责任的具体规定8.3违约赔偿的计算方法9.分包工程的争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的提交9.3仲裁或诉讼的地点和法院10.分包工程的解除10.1解除的条件10.2解除的程序10.3解除后的权利和义务处理11.分包工程的继承和转让11.1合同的继承11.2合同的转让11.3继承和转让的限制性规定12.分包工程的保密条款12.1保密信息的定义12.2保密义务的履行12.3保密信息的例外情况13.分包工程的责任限制13.1责任限制的原则13.2责任限制的适用范围13.3责任限制的金额计算14.分包工程的附则14.1通知和通信程序14.2合同的完整性和修改14.3合同的生效日期和有效期限第一部分：合同如下：第一条一般声明和定义1.1协议的构成（a）本合同；（b）合同附件；（c）双方签署的补充协议和其他附加条款；（d）双方同意的其他文件。1.2定义与解释为本合同所述，下列术语和定义具有如下含义：（a）“甲方”指合同所述的标准分包工程的委托方；（b）“乙方”指合同所述的标准分包工程的承包方；（c）“工程”指甲方委托乙方施工的工程项目；（d）“分包工程”指乙方在总包合同项下负责施工的工程部分；（e）“合同价格”指双方约定的完成分包工程所需的全部费用，包括工程成本、利润及税费等；（f）“关键路径里程碑”指影响整个工程进度计划的关键时间节点；（g）“付款期限”指甲方根据合同约定应付给乙方的款项的期限；（h）“缺陷责任期”指工程交付后，乙方对工程存在的缺陷负责修复的期限；（i）“保密信息”指合同履行过程中双方披露的未公开且具有商业价值的信息；（j）“违约”指合同一方未履行或未正确履行合同约定的义务。1.3排除事项除非本合同另有明确规定，任何双方之外的个人、团体或机构均不是本合同的当事人，无权享有合同权利或承担合同义务。第八条分包工程的违约责任8.1违约行为乙方未按照合同约定的时间、质量、安全等标准完成分包工程，或违反合同约定的其他义务，均视为违约。8.2违约责任的具体规定（a）乙方违约导致工程进度延误的，应按照延误天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价格的0.5%乘以延误天数；（b）乙方违约导致工程质量不符合约定的，乙方应负责无偿修复或拆除不合格工程，并承担由此产生的全部费用；（c）乙方违约造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。8.3违约赔偿的计算方法违约赔偿金的具体计算方法按照本合同约定的违约责任规定和双方协商确定的方法执行。第九条分包工程的质量控制9.1质量标准和要求乙方应按照合同约定的质量标准和要求完成分包工程。工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。9.2质量保证措施（a）乙方应建立健全质量管理体系，确保分包工程的质量；（b）乙方应按合同约定对分包工程进行自检、互检和甲方检查；（c）乙方应在分包工程的关键部位和关键环节设置质量控制点，并进行严格控制。9.3缺陷责任与保修（a）乙方对分包工程的质量负责，工程交付后进入缺陷责任期，缺陷责任期为验收合格之日起一年；（b）在缺陷责任期内，因乙方原因导致分包工程出现质量问题的，乙方应负责修复或更换，并承担由此产生的费用；（c）缺陷责任期结束后，乙方应按合同约定对分包工程进行保修，保修期为一年。第十条分包工程的安全和环境保护10.1安全规定乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方制定的安全生产规章制度进行施工，确保工程施工安全。10.2环境保护措施乙方应遵守国家环境保护法律、法规，采取有效措施防止施工过程中对环境造成污染和损害。10.3安全事故处理程序（a）发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时向甲方报告；（b）乙方应按甲方要求配合事故调查，承担相应的责任；（c）安全事故的处理结果应报告甲方。第十一条分包工程的变更管理11.1变更请求的提出合同履行过程中，如因客观原因需要变更分包工程的，一方应及时向另一方提出书面变更请求。11.2变更的审批程序变更请求经双方协商一致后，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。11.3变更的合同价款调整变更导致合同价款增减的，双方应按约定调整合同价款。第十二条分包工程的争议解决12.1争议的解决方式（a）提交调解机构调解；（b）向仲裁机构申请仲裁；（c）向人民法院提起诉讼。12.2争议的提交12.3仲裁或诉讼的地点和法院双方约定，仲裁或诉讼应在中国境内进行。第十三条分包工程的继承和转让13.1合同的继承本合同履行期间，如发生法律法规变化、政策调整等原因导致合同无法继续履行，双方可协商一致继承本合同。13.2合同的转让未经甲方同意，乙方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。13.3继承和转让的限制性规定合同的继承或转让不得违反国家法律法规、政策及甲方相关规定。第十四条分包工程的责任限制14.1责任限制的原则双方同意，本合同项下的责任限制原则适用于合同违约、侵权、赔偿等事项。14.2责任限制的适用范围责任限制适用于合同约定的分包工程范围内。14.3责任限制的金额计算双方约定，无论在任何情况下，乙方对甲方承担的责任总额不得超过合同价格的100%。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸和技术规范详细描述：本附件包含工程详细图纸、技术规范、施工方案等，用于指导乙方施工。图纸和规范应符合国家相关标准和甲方要求。附件二：工程量清单详细描述：本附件详细列明分包工程的所有工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程单价和总价等。附件三：付款计划详细描述：本附件详细描述合同价款的支付方式、支付时间、支付条件等，包括进度付款、验收付款和保修付款等。附件四：安全生产措施和环境保护措施详细描述：本附件列明乙方在施工过程中应遵守的安全生产措施和环境保护措施，包括安全防护、职业健康、环保设施等。附件五：变更协议详细描述：本附件用于记录合同履行过程中双方就分包工程的变更达成的一致意见，包括变更内容、价款调整、工期调整等。附件六：验收报告详细描述：本附件用于记录工程验收过程，包括验收标准、验收程序、验收结果等。附件七：保修条款详细描述：本附件列明乙方在分包工程验收合格后应承担的保修责任和保修期限，包括保修范围、保修条件、保修费用等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照约定的时间、质量、安全等标准完成分包工程；2.乙方违反合同约定的其他义务；3.乙方延迟支付合同价款；4.乙方未按照约定履行保修义务；5.乙方泄露甲方保密信息。违约责任认定标准：1.违约金计算：按照合同约定的违约金计算方法进行计算；2.损失赔偿计算：根据甲方实际损失金额进行计算，包括直接损失和间接损失；3.保修责任和费用：根据合同约定的保修范围和保修条件进行认定；4.保密信息泄露：根据泄露信息的性质、范围和影响进行认定。示例说明：如果乙方延迟完成分包工程，根据合同约定，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价格的0.5%乘以延误天数。如果乙方延迟支付合同价款，甲方有权暂停后续付款，并要求乙方支付延迟付款的利息。如果乙方泄露了甲方的保密信息，乙方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额根据泄露信息的性质和影响进行确定。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本协议及附件，双方签署的补充协议和其他附加条款，双方同意的其他文件。2.分包工程：指乙方在总包合同项下负责施工的工程部分。3.合同价格：指双方约定的完成分包工程所需的全部费用，包括工程成本、利润及税费等。4.违约：指合同一方未履行或未正确履行合同约定的义务。5.违约金：指一方违约时