2024年桥涵施工工期延误补偿合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年桥涵施工工期延误补偿合同范本本合同目录一览1.合同订立依据及适用范围2.合同双方基本信息3.工程概况4.工期延误原因及责任划分5.延期补偿计算方法6.延期补偿支付方式7.工期延误补偿责任8.争议解决机制9.合同生效、变更与解除10.合同终止条件11.合同附件12.合同解释13.合同签署及生效日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同订立依据及适用范围1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规订立。1.2本合同适用于2024年桥涵施工项目，适用于合同双方在施工过程中因工期延误而产生的补偿事宜。第二条合同双方基本信息2.1甲方（发包方）：____________________2.2乙方（承包方）：____________________2.3甲方联系人：____________________2.4乙方联系人：____________________第三条工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程规模：____________________3.4工期要求：____________________第四条工期延误原因及责任划分4.1工期延误原因：____________________4.2甲方责任：____________________4.3乙方责任：____________________4.4第三方责任：____________________第五条延期补偿计算方法5.1延期补偿计算基准：____________________5.2延期补偿计算公式：____________________5.3延期补偿计算时间：____________________第六条延期补偿支付方式6.1甲方应于每季度末前支付乙方当季度应得的工期延误补偿金。6.2甲方应在收到乙方提交的工期延误补偿申请及相关证明材料后，在十个工作日内支付相应补偿金。6.3甲方支付补偿金时，应将补偿金直接支付至乙方指定的账户。第七条延期补偿责任7.1乙方因自身原因导致工期延误，应按照本合同约定的计算方法向甲方支付工期延误补偿。7.2甲方因自身原因导致工期延误，应按照本合同约定的计算方法向乙方支付工期延误补偿。7.3因不可抗力等因素导致工期延误，双方可根据实际情况协商解决，必要时可依法申请调解或仲裁。第一部分：合同如下：第八条争议解决机制8.1合同双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同生效、变更与解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同的变更或解除，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。9.3本合同的解除不影响已履行部分的结算和未履行部分的履行。第十条合同终止条件10.1工程按合同要求全部完成并经甲方验收合格。10.2双方约定的其他终止合同的条件均已成就。第十一条合同附件11.1本合同附件包括但不限于：11.1.1工程施工合同11.1.2工程量清单11.1.3工程进度计划11.1.4工期延误补偿计算表11.1.5其他双方认为必要的文件。第十二条合同解释12.1本合同条款以书面形式为准。12.2本合同的解释权归甲方所有。第十三条合同签署及生效日期13.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同自签订之日起至合同终止之日止，对双方具有约束力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1本合同所称第三方，是指为合同履行提供专业服务、咨询、监督、监理或其他辅助服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、安全监督等。第十六条第三方介入的条件及程序16.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。16.2第三方介入前，甲乙双方应明确第三方的职责、权限和责任。16.3第三方介入协议应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第十七条第三方的责任及权利17.1第三方应按照介入协议的约定，履行其职责，并对工作成果负责。17.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持，包括但不限于资料、人员、设备等。17.3第三方在履行职责过程中，发现甲乙双方违反合同约定或存在违法行为时，有权向甲乙双方提出整改建议或报告。第十八条第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲乙双方在合同履行过程中的责任划分如下：18.1.1第三方对甲乙双方提供的服务质量负责，对因第三方原因造成的损失，第三方应承担相应责任。18.1.2甲乙双方对第三方提供的服务质量负责，对因甲乙双方原因造成的损失，甲乙双方应承担相应责任。18.1.3第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方的原因导致其工作受阻或延误，甲乙双方应承担相应责任。第十九条第三方的责任限额19.1第三方责任限额根据介入协议的约定确定，但不得超过合同总价款的_________%。19.2如第三方因自身原因造成损失，甲乙双方有权要求第三方在责任限额内承担赔偿责任。19.3第三方在责任限额范围内承担赔偿责任后，仍有剩余损失时，甲乙双方应根据实际情况分担。第二十条第三方介入协议的变更与解除20.1第三方介入协议的变更或解除，必须经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式作出。20.2第三方介入协议的解除不影响本合同的履行。第二十一条第三方介入的信息保密21.1第三方在介入过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等信息，应予以保密。21.2第三方违反保密义务，造成甲乙双方损失的，应承担相应的法律责任。第二十二条第三方介入的争议解决22.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方和第三方协商解决。22.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工合同：详细规定工程内容、质量要求、工期安排、费用结算等。2.工程量清单：列明工程项目的具体数量、单价、总价等信息。3.工程进度计划：明确各阶段工程的时间节点、进度要求等。4.工期延误补偿计算表：详细列出工期延误的具体原因、计算方法、补偿金额等。5.工程验收报告：记录工程验收的时间、结果、存在的问题等。6.第三方介入协议：明确第三方的职责、权限、责任及双方的权利义务。7.质量检测报告：记录工程质量检测的时间、结果、存在问题等。8.造价咨询报告：提供工程项目的造价分析、预算编制等。9.安全监督报告：记录工程安全检查的时间、结果、存在问题等。10.其他相关文件：包括但不限于设计变更通知、现场签证、工程洽商等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误。责任认定标准：根据合同约定的工期延误补偿计算方法，乙方应支付甲方相应的工期延误补偿金。示例说明：若合同约定工期为6个月，实际工期延误2个月，则乙方应支付甲方相当于2个月工程总价的延误补偿金。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准：甲方应按照合同约定的支付方式和时间，支付乙方工程款项。示例说明：若合同约定每月支付工程款10万元，甲方未按时支付，则甲方应承担违约责任，并支付乙方相应的违约金。3.违约行为：第三方未能履行协议约定的职责，导致工程质量不合格。责任认定标准：第三方应根据协议约定，对工程质量负责。若因第三方原因导致工程质量不合格，第三方应承担相应责任。示例说明：若第三方在质量检测过程中发现工程质量问题，第三方应立即通知甲方和乙方，并采取整改措施。若因第三方整改不当导致损失，第三方应承担相应责任。4.违约行为：甲方或乙方违反合同约定，导致工程安全事故发生。责任认定标准：根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，甲方或乙方应承担相应责任。示例说明：若因甲方或乙方违规操作导致工程安全事故，甲方或乙方应承担赔偿责任。5.违约行为：甲方或乙方未履行合同约定的保密义务。责任认定标准：根据《中华人民共和国反不正当竞争法》及相关法律法规，甲方或乙方应承担相应责任。示例说明：若甲方或乙方泄露对方商业秘密，泄露方应承担赔偿责任。全文完。2024年桥涵施工工期延误补偿合同范本1本合同目录一览1.合同订立依据1.1相关法律法规1.2政策文件1.3行业标准2.合同双方2.1合同甲方2.2合同乙方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容3.5工程总投资4.工期延误原因及认定4.1延误原因4.2延误认定5.延误补偿标准5.1补偿金额计算方式5.2补偿比例5.3补偿期限6.延误责任承担6.1甲方责任6.2乙方责任7.补偿方式7.1现金补偿7.2等额本金补偿7.3其他补偿方式8.补偿款项支付8.1支付时间8.2支付方式8.3支付凭证9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序11.合同生效11.1生效时间11.2生效条件12.合同变更12.1变更条件12.2变更程序13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序14.其他14.1合同附件14.2合同解释14.3合同份数14.4合同签署第一部分：合同如下：1.合同订立依据1.1相关法律法规1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《中华人民共和国招标投标法》1.2政策文件1.2.1国家发展和改革委员会发布的《关于进一步加强和改进工程造价管理的通知》1.2.2住房和城乡建设部发布的《关于规范建筑工程施工合同管理的通知》1.3行业标准1.3.1《建筑工程施工质量验收统一标准》1.3.2《建筑工程施工安全标准》2.合同双方2.1合同甲方2.1.1甲方名称：X有限公司2.1.2甲方地址：省市区路号2.1.3甲方联系人：2.1.4甲方联系电话：138xxxx55552.2合同乙方2.2.1乙方名称：YYY建设有限公司2.2.2乙方地址：省市区路号2.2.3乙方联系人：2.2.4乙方联系电话：139xxxx66663.工程概况3.1工程名称3.1.1桥涵施工项目3.2工程地点3.2.1省市区河桥涵工程3.3工程规模3.3.1工程总长度：1000米3.3.2桥涵数量：10座3.4工程内容3.4.1桥梁施工3.4.2涵洞施工3.4.3道路施工3.5工程总投资3.5.1总投资：人民币壹亿元整4.工期延误原因及认定4.1延误原因4.1.1乙方施工组织不力4.1.2天气原因4.1.3甲方提供的施工图纸问题4.2延误认定4.2.1乙方应在工期延误发生后5日内向甲方提出书面延误报告4.2.2甲方应在收到延误报告后3日内进行核实并认定延误原因5.延误补偿标准5.1补偿金额计算方式5.1.1按照合同约定工期与实际完成工期差额的0.5%计算5.1.2每日延误补偿金额不超过人民币壹万元整5.2补偿比例5.2.1乙方延误责任内的工期延误，甲方按照上述计算方式支付补偿5.2.2甲方责任内的工期延误，甲方无需支付补偿5.3补偿期限5.3.1补偿期限为工期延误发生之日起至实际工期恢复之日止6.延误责任承担6.1甲方责任6.1.1甲方未按时提供施工图纸或施工场地，导致乙方工期延误的，甲方应承担相应责任6.1.2甲方未按时支付工程款，导致乙方无法继续施工的，甲方应承担相应责任6.2乙方责任6.2.1乙方未按合同约定进行施工，导致工期延误的，乙方应承担相应责任6.2.2乙方施工过程中出现质量问题，导致工期延误的，乙方应承担相应责任8.补偿款项支付8.1支付时间8.1.1乙方提出延误报告后，甲方应在确认延误原因后的10个工作日内支付补偿款项8.1.2甲方应在收到乙方提交的完整补偿申请和证明材料后的5个工作日内支付补偿款项8.2支付方式8.2.1甲方通过银行转账方式向乙方支付补偿款项8.2.2甲方应在支付前向乙方提供支付凭证8.3支付凭证8.3.1乙方应在收到支付凭证后5个工作日内向甲方出具收款确认函9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议9.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构9.2.1争议提交至市仲裁委员会9.3争议解决程序9.3.1争议提交仲裁前，双方应继续履行合同义务9.3.2仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》及有关仲裁规则进行仲裁10.合同解除10.1解除条件10.1.1任何一方严重违反合同约定，经对方书面通知后仍未改正的10.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的10.2解除程序10.2.1任何一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方10.2.2双方应协商确定解除合同后的善后事宜11.合同生效11.1生效时间11.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效11.2生效条件11.2.1双方签字（或盖章）完成11.2.2合同内容符合法律法规要求12.合同变更12.1变更条件12.1.1双方协商一致12.2变更程序12.2.1变更内容应以书面形式进行12.2.2变更后的合同仍需双方签字（或盖章）确认13.合同终止13.1终止条件13.1.1合同期限届满13.1.2合同解除13.2终止程序13.2.1合同终止后，双方应进行工程结算13.2.2双方应在合同终止后30日内完成结算工作14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于工程图纸、施工方案、进度计划等14.2合同解释14.2.1本合同如有歧义或解释不明确之处，应以书面形式解释14.3合同份数14.3.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力14.4合同签署14.4.1本合同由甲乙双方授权代表签字（或盖章）后生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，根据本合同约定或双方协商一致，参与合同履行、监督、评估或提供专业服务的任何自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入可以是中介方、监理方、评估机构、咨询顾问等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议或委托书。15.4第三方责任限额15.4.1第三方在合同履行过程中，因自身过错导致的损失，其责任限额由甲乙双方与第三方在合作协议或委托书中约定。15.5第三方责任界定15.5.1第三方责任界定应依据合作协议或委托书中的条款，以及相关法律法规进行。16.第三方责任16.1第三方在合同履行过程中，应履行其合同义务，对因其原因导致的合同履行延误、质量不合格或其他违约行为承担相应责任。16.2第三方责任承担方式16.2.1第三方责任承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金、恢复原状等。16.3第三方责任免除16.3.1因不可抗力导致第三方无法履行合同义务的，经甲乙双方确认，第三方不承担违约责任。17.第三方与其他各方的关系17.1第三方与甲乙双方的关系17.1.1第三方与甲乙双方是合同履行中的合作关系，双方应相互配合，共同确保合同目标的实现。17.2第三方与其他各方的责任划分17.2.1第三方与甲乙双方之间的责任划分，应依据合作协议或委托书中的约定。17.2.2第三方与其他合同相关方（如供应商、承包商等）之间的责任划分，应依据各自的合同约定。18.第三方介入的额外条款18.1第三方介入后的通知义务18.1.1第三方介入后，应及时通知甲乙双方，并提供相关资质证明文件。18.2第三方介入后的沟通机制18.2.1第三方应与甲乙双方建立有效的沟通机制，确保信息畅通，及时解决合同履行过程中出现的问题。18.3第三方介入后的保密义务18.3.1第三方在合同履行过程中，应对甲乙双方的信息保密，未经授权不得向任何第三方泄露。19.第三方介入的合同终止19.1.1合同约定的终止条件成就；19.1.2第三方违约，经甲乙双方通知后仍未改正；19.1.3因不可抗力导致合同无法继续履行。19.2第三方介入合同终止后的责任19.2.1第三方介入合同终止后，应按照协议约定或法律规定，妥善处理剩余事项，并承担相应责任。20.第三方介入的其他规定20.1第三方介入的具体事宜，甲乙双方应在本合同中明确约定，或另行签订合作协议。20.2本合同中未约定的第三方介入事宜，甲乙双方应根据法律法规和实际情况另行协商确定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及技术文件1.1要求：图纸应包含详细的设计说明、尺寸标注、材料要求等。1.2说明：工程图纸是施工的重要依据，必须准确无误。2.施工方案及进度计划2.1要求：方案应包含施工组织设计、施工方法、进度安排等。2.2说明：施工方案是指导施工的重要文件，需确保施工质量与进度。3.工程量清单及造价预算3.1要求：清单应详细列出工程量、单价、总价等。3.2说明：工程量清单是计算工程款和进行工程结算的依据。4.合同履行过程中的变更记录4.1要求：记录应包含变更原因、变更内容、变更审批等。4.2说明：变更记录是合同履行过程中的重要文件，用于跟踪和评估变更对工期和成本的影响。5.施工现场管理记录5.1要求：记录应包含施工现场的安全、质量、进度等管理情况。5.2说明：施工现场管理记录是确保工程质量和安全的重要手段。6.工程验收报告6.1要求：报告应包含验收时间、验收结果、验收人员等。6.2说明：工程验收报告是确认工程完成情况和质量的重要文件。7.付款凭证7.1要求：凭证应包含付款时间、金额、收款人等。7.2说明：付款凭证是证明付款行为和金额的重要文件。8.争议解决协议8.1要求：协议应包含争议解决方式、解决机构、解决程序等。8.2说明：争议解决协议是双方在争议发生前就解决方式达成的共识。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1违约行为：未按时提供施工图纸或施工场地。1.2责任认定：甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于工期延误损失、窝工损失等。2.乙方违约行为及责任认定2.1违约行为：未按合同约定完成工程。2.2责任认定：乙方应赔偿甲方因此造成的损失，包括但不限于工程款损失、违约金等。3.第三方违约行为及责任认定3.1违约行为：第三方未按合作协议或委托书履行义务。3.2责任认定：第三方应赔偿因此给甲乙双方造成的损失。4.其他违约行为及责任认定4.1违约行为：双方未按合同约定履行其他义务。4.2责任认定：违约方应赔偿守约方因此造成的损失。示例说明：若甲方未按时提供施工图纸，导致乙方工期延误2个月，乙方有权要求甲方赔偿因工期延误造成的损失，包括但不限于窝工费用、设备闲置费用等。若乙方施工过程中出现质量问题，导致工程返工，乙方应承担返工费用，并赔偿甲方因此造成的损失。全文完。2024年桥涵施工工期延误补偿合同范本2本合同目录一览1.合同签订双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.工期约定3.1计划工期3.2实际工期3.3延期期限4.延期原因及确认4.1延期原因4.2延期确认程序4.3延期责任承担5.延期补偿方式5.1经济补偿5.2其他补偿5.3补偿计算方法6.补偿金额确定6.1补偿金额计算公式6.2补偿金额调整机制7.付款方式7.1付款方式7.2付款时间7.3付款条件8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件11.1工程进度计划11.2延期原因证明材料11.3其他相关文件12.其他约定事项12.1合同变更12.2通知方式12.3合同份数13.合同签署13.1签署日期13.2签署人员13.3签署单位14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同签订双方信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：[甲方全称]1.1.2乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址1.2.1甲方地址：[甲方详细地址]1.2.2乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系人：[甲方联系人姓名]1.3.2甲方联系电话：[甲方联系电话]1.3.3乙方联系人：[乙方联系人姓名]1.3.4乙方联系电话：[乙方联系电话]2.工程概况2.1工程名称[工程全称]2.2工程地点[具体地理位置]2.3工程规模[工程规模描述，如：桥梁长度、宽度、跨径等]2.4工程建设内容[工程具体建设内容描述]3.工期约定3.1计划工期[具体起止日期]3.2实际工期[具体起止日期]3.3延期期限[延期最长允许天数]4.延期原因及确认4.1延期原因[列举可能导致的延期原因，如：天气原因、材料供应问题等]4.2延期确认程序[延期确认的具体流程和时限要求]4.3延期责任承担[明确各方在延期情况下的责任]5.延期补偿方式5.1经济补偿[确定经济补偿的金额计算方式]5.2其他补偿[如需其他补偿，列举具体内容和方式]5.3补偿计算方法[详细说明补偿金额的计算公式和依据]6.补偿金额确定6.1补偿金额计算公式[提供计算补偿金额的具体公式]6.2补偿金额调整机制[说明补偿金额可能调整的情况和调整方式]7.付款方式7.1付款方式[明确付款方式，如：银行转账、现金等]7.2付款时间[明确每个付款节点的时间]7.3付款条件[说明付款的具体条件和要求]8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方协商8.1.2仲裁8.1.3法院诉讼8.2争议解决程序8.2.1协商程序8.2.2仲裁程序8.2.3诉讼程序8.3争议解决机构8.3.1仲裁委员会8.3.2人民法院9.合同解除9.1合同解除条件9.1.1甲方单方面解除条件9.1.2乙方单方面解除条件9.1.3双方协商解除条件9.2合同解除程序9.2.1解除通知9.2.2解除确认9.2.3合同终止9.3合同解除后果9.3.1责任承担9.3.2付款结算9.3.3争议解决10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章10.1.2合同条款明确10.1.3合同登记备案10.2合同终止条件10.2.1合同到期10.2.2合同解除10.2.3其他法定终止条件10.3合同终止程序10.3.1终止通知10.3.2终止确认10.3.3合同解除手续11.合同附件11.1工程进度计划11.1.1进度计划表11.1.2进度变更记录11.2延期原因证明材料11.2.1天气情况证明11.2.2材料供应证明11.2.3其他相关证明11.3其他相关文件11.3.1政府批文11.3.2技术规范11.3.3付款凭证12.其他约定事项12.1合同变更12.1.1变更程序12.1.2变更内容12.1.3变更生效12.2通知方式12.2.1通知形式12.2.2通知送达12.2.3通知生效12.3合同份数12.3.1合同正本12.3.2合同副本13.合同签署13.1签署日期[具体签署日期]13.2签署人员13.2.1甲方代表13.2.2乙方代表13.3签署单位13.3.1甲方单位盖章13.3.2乙方单位盖章14.合同附件清单14.1附件一：工程进度计划14.2附件二：延期原因证明材料14.3附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或委托介入合同关系，为合同履行提供专业服务、监督、咨询或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联方。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行效率15.2.2保证工程质量15.2.3协助解决合同履行过程中的争议16.第三方介入程序16.1介入申请16.1.1甲乙双方应共同决定是否引入第三方。16.1.2介入申请应包括第三方的基本情况、服务内容、预期效果等。16.2介入协议16.2.1甲乙双方应与第三方签订介入协议，明确各方权利义务。16.2.2介入协议应包括服务内容、费用、期限、保密条款等。17.第三方责任限额17.1责任范围17.1.1第三方的责任仅限于其介入协议中约定的服务内容。17.1.2第三方不承担甲乙双方因自身原因导致的合同履行风险。17.2限额计算17.2.1责任限额根据介入协议中的约定和服务费用确定。17.2.2如无约定，责任限额不超过介入协议总服务费用的两倍。18.第三方与其他方的关系18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应接受甲方的监督和管理。18.1.2第三方在履行职责时，应维护甲方合法权益。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应接受乙方的监督和管理。18.2.2第三方在履行职责时，应维护乙方合法权益。18.3第三方与合同履行的关系18.3.1第三方介入不改变甲乙双方在合同中的权利义务。18.3.2第三方的介入不影响合同履行的独立性。19.第三方介入后的额外条款19.1第三方介入后的合同变更19.1.1任何因第三方介入而产生的合同变更，均需甲乙